2022年工程采购合同工程采购合同

1、2022年工程采购合同工程采购合同甲方：乙方：本着“互利共赢，长远发展”的原则，在公平、合理、平等的前提下，甲、乙双方依据中华人民共和国合同法以及相关法律法规在充分协商的基础上，就乙方采购甲方壁挂炉事宜签订本合同，以兹双方信守：一、产品名称、规格、型号、数量、价格：(详见附件一华帝公司客户提货计划单)二、质量要求技术标准、产品保修期限：1甲方所供产品必须符合国家技术标准;2产品整机保修期从所供产品验收合格之日起壹年。三、交货时间及数量：乙方根据自身的实际情况，以盖有乙方公章的书面华帝公司客户提货计划单形式，通知甲方具体的供货时间、地点、型号、数量等有关事宜，以便甲方安排生产工作。甲方自收到华帝

2、公司客户提货计划单并与乙方确认安排生产，并收到乙方订单货款_%的预付款后_天内按照华帝公司客户提货计划单的要求安排供货。四、付款方式：甲方确认华帝公司客户提货计划单后_个工作日内，乙方以转账的方式支付华帝公司客户提货计划单货物总额_%的预付款，提货前乙方必须付清订单货款，方可提货。五、验收标准：1甲方提供的产品质量标准须符合国家标准;2乙方提货时必须进行现场完成甲方所供产品的验货工作(验货工作包括：检查货物的数量、品种、型号，验收产品的质量等)，并签署验货单。若发现产品品种、型号、数量与华帝公司客户提货计划单不符，应提货之日起_个工作日内向甲方舒适热能部提出书面异议，否则视为甲方所供产品合格。

3、3乙方在规定的产品异议期间内检查出甲方所供产品型号不符合华帝公司客户提货计划单时，经甲、乙双方共同确认后，乙方可将产品退回甲方处要求甲方退换，因此产生的物流费用由甲方承担。六、违约责任：1如乙方逾期付款，乙方向甲方承担当次订单总额_%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。2若乙方没有在合同约定的时间内付清货款，未付清货款的产品所有权仍属于甲方，甲方有权处置该产品。七、解决合同纠纷的方式：若本合同在履行期间发生争议的，双方应友好协商解决问题，若协商不成的或一方不愿意协商的，甲、乙双方自愿约定由甲方所在地人民法院作为第一管辖法院。八、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至_年_月_日。

4、九、保密义务：本合同内容及双方执行的其它交易条件，知悉或掌握的对方的文件资料，均不得泄漏给任何第三方，若乙方违约，甲方有权要求乙方进行处罚及赔偿甲方因此遭受的损失。十、其它：1若本合同未尽事宜(如：中途改变采购壁挂炉型号、数量、增加采购其他产品等问题)，甲乙双方可协商制定补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。2若由企业法人为本合同签约，则提供法人个人身份证复印件、企业工商执照正本复印件和企业税务登记证正本复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证五证，并有法人亲自签字和盖章方为有效。3若由非企业法人为本合同签约，则提供企业法人签约授权书和签约人身份证复印件、及上一条款的“五证”，并有法人亲

5、自签字和盖章方为有效。13.4本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。具有同等法律效力，其它未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年工程采购合同工程采购合同（二）需方：公司(以下简称甲方)供方：公司(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和其他相关法律、行政法规之规定，根据甲方与公司签订的编号为【_】的墙纸战略采购协议书的约定，为使甲方在各地的房地产开发用户(在本合同为公司，以下简称“实际用户”)获得高品质的建设材料，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就甲

6、方向乙方订购墙纸(以下简称“墙纸”或“货物”)一批，用于实际用户的项目建设，双方同意签订如下采购合同条款并共同遵守：一、货物描述、数量及价格：货币单位：人民币元注：以上单价均已包含材料费、生产、检验、技术资料、配件、包装、装车、运输、卸货至实际用户指定地点、指导安装、调试配合、税金等最终交货验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。二、质量标准及保证1.乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告，阻燃证明。甲方按乙方提供的经甲方确认的墙纸小样的花色和质量为标准进行验收。出现产品质量问题乙方应负全部责任(赔偿工期延误等经济损失)并及时予以更换。2.封样办法：

7、合同签订前，乙方需提供墙纸实样(规格10cm_10cm)两套经甲方确认后签字封样(封样上应注明墙纸品牌、产地、材质成分、使用场所)同时按墙纸封样提供电子稿一套。3.质量保证(1)乙方保证其供应的墙纸为原厂生产，没有贴牌或外包生产现象，所生产的墙纸为符合国家或行业标准的优等品。乙方必须保证所有产品外表平整、光洁、无划痕、锈斑、裂缝和缺陷等，且在使用过程中质量可靠、无明显色差、不易破损、便于清理;保证生产工艺与封存样板及附件所示生产工艺技术标准相同且颜色必须与封存样板相同。同时保证所交付的技术资料、图纸应清晰、完整、统一、准确、正确。(3)乙方保证所提供的墙纸是全新的、未被使用过的，在交付时没有设

8、计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的技术质量标准及规范;乙方应保证其出售的墙纸可供正常恰当的使用，并且在经过正常操作和保养的前提下，在墙纸的寿命期内运行良好(使用寿命期应达到5年)。(4)合同履行中甲方或实际用户要求变更墙纸质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。4.包装标准(1)乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任。对实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。(2)每一包装物内必须附有

9、装箱清单。包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸(长_宽_高，以厘米计)、毛重、净重(公斤)、规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内和捆内的各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。因标示缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成的损失，乙方负责赔偿，对甲方或实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。三、交货期限及交货地点1、交货期限(1)本合同所订购的墙纸如需分批安装，具体货到工地时间、型号、数量以甲方实际用户书面通知到为准。

10、(4)乙方应按国家有关规定在货到交货地点时向实际用户提供一套完整随货文件。产品合格证应提供给实际用户。(5)乙方每次发货前应提前_小时通知甲方，以便甲方通知实际用户指定专人负责初步验收，甲方应提前以书面形式将指定初验收人姓名和联系方式告知乙方。(6)甲方发出书面供货通知后，乙方接受甲方对交货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前10天发出书面通知，乙方进行书面确认后即可执行。甲方对此不承担违约责任。2、交货地点甲方书面供货通知中载明的货物接收单位(即实际用户)建设工地的实际用户的指定地点。2022年工程采购合同工程采购合同（三）01索赔项目释义前一项我们已经探讨了由于工作内容及

11、工作量变更导致承包人向发包人提出索赔的问题，下面我们将进一步讨论由于发包人调整工程量而引致承包人索赔的一种典型情况，即由于工程量减少而导致承包人主张调整合同单价。工程量清单是目前最为流行的一种建设工程计价模式所谓工程量清单计价模式，是指在建设工程招标投标过程中，招标人按国家统一的工程量计算规则提供清单项目及工程数量，由投标人自主报价，招标人根据针对同一清单的各投标人的报价进行比选，确定中标单位。工程量清单为各投标人提供了一个机会均等的报价平台，同时也为招标人比选各投标主体的报价提供了便利。在工程量清单模式中，投标人会对具体的工程项目子目投报综合单价，该综合单价一般系在综合考虑工程项目子目的内容

12、、数量后提报。通常来，当一项工程项目子目的工程量较大时，因为每单位工作量摊销的固定成本较低，综合单价一般较低，而当一项工程项目子目的工程量较少时，因为每单位工作量摊销的固定成本较高，综合单价一般较高。因此，为保证投标报价的公正性，就要求招标人在制作工程量清单时要准确地计算项目工程量，避免因工程量不实而引致与承包人之间的争议，造成承包人索赔。当然，建设工程施工过程中还经常出现的一种情况就是由于后期的大量或重大变更，造成具体工程项目子目的工程量显著增加或减少，这种情况下也有可能会触发工程项目子目的单价调整机制。02索赔依据1._版合同第10.4.1项除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处

13、理：(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定;(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过_%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】确定变更工作的单价。2.FIDIC施工合同条件(_版红皮书)第12.3款除合同另有规定外，工程师应通过上述第12.1款和12.2款商定或确定的测量方法和适宜的费率和价格，对各项工作内容进行估价，再按照第3.5款【确定

14、】的规定，商定或确定合同价格各项工作内容的适宜费率或价格，应为合同对此类工作内容规定的费率或价格，如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。但在以下情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格(a)：1.该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料表中所列数量的_%以上;2.此数量变化与该项工作上述规定的费率的乘积，超过中标合同金额的_%;3.此数量变化直接改变该项目工作的单位成本超过1;以及4.合同中没有规定该项工作为“固定费率项口”。或(b)1.根据第13条【变更和调整】的规定指示的工作2.合同中没有规定该项工作的费率或价格;以及3.由于工作性质不同，或在与合同中任何工作不同的条件下实施

15、，未规定适宜的率或价格。03索赔案例FG公司与SY建筑公司建设工程施工合同纠纷案SY建筑公司承建FG公司的厂房建设项目，承发包双方于_年_月签订建设工程施工合同，招标工程量清单显示工厂A、B、D号仓库各应制作144米长的运输车坡道杜杆，合计576米。SY建筑公司基于前述工程量投报项目综合单价。后经FG公司研究，决定取消C、D号仓库的运输车坡道栏杆。SY建筑公司按FG公司指令取消了前述部分工作内容，结算过程中，SY建筑公司提出FG公司的取消指令造成坡道栏杆工程量大幅度减少，要求重新核定坡道栏杆工程项目单价。FG公司以建设工程施工合同约定采用固定单价计价形式为由拒绝，承发包双方发生争议。实际上，由

16、于清单单价在投报时是基于已知的工程量，在工程量发生大幅度变化的情况下，确实将导致承包人投报的原单价不再适用。在各版工程量清单计价规范中，都有针对此问题的单价调整机制。例如，建设工程工程量清单计价规范(GB5050_y40)第4.0.9项第2款规定：由于设计变更引起工程量数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。建设工程工程量清单计价规范(GB5050_)第.7.5项规定：因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执

17、行原有的综合单价;该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。建设工程工程量清单计价规范(GB5050_)第9.6.2项则以公式的方式列出了更加具体的工程造价调整方案对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和第9.3条规定的工程量变更等原因导致工程量偏差超过_%，调整的原则为：当工程量增加_%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少_%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费：(1)当Q11.15Q0时，S=1.15Q0_P+(Q1_1.15Q0)_P1;(2)当Q10.85Q0时，S=Q1_

18、P1式中S_调整后的某一分部分项工程费结算价;Q1_最终完成的工程量;Q0招标工程量清单中列出的工程量;按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;P0承包人在工程量清单中填报的综合单价。可见，在工程量大幅度变化的情况下调整原有综合单价系清单计价规范的惯例。如果承发包双方明确将调价机制纳入施工合同条款，或约定适用任一版工程量清单计价规范的，承包人的调价请求是合理的。最终，由于发包人提出该工程建设工程施工合同并未明确约定价格调整机制，经发包人、承包人共同咨询发包人委托的造价咨询公司后，按造价咨询公司的建议，承、发包双方最终达成合意，参考_清单计价规范的有关规定，基于坡道栏杆项目的工程量大幅减少的原因参考市场价格而核定了新的综合单价。在此，笔者需要提示读者注意的是，如此类情形涉诉或进入仲裁的，除非建设工程施工合同对调价机制有明确约定或约定工程适用_清单计价规范，即可能通过援引_清单计价规范的方式为调价事项找到具体依据，否则在建设工程施工合同约定工程采用固定单价计价方式的前提下，发包人、承包人的类似调价请求获得法院及仲裁机构支持的可能性较低。04律师点评在建设工程诉讼仲裁中，发、承包人要求进行单价调整是一种极为常见的情形，在工程施工过程中因