2022年正式版木材买卖合同范本

1、2022年正式版木材买卖合同范本合同签订地点：计量单位：编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量月月月月月买受人出卖人收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E_mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址Email车站(港口)1、本合同按合同法、木材统一送货办法等有关规定执行。2、运输方式：3、结算方式：4、交(提)货地点、方式：5、包装标准，包装物的供应与回收：6、检验的标准、地点及期限：7、检疫办法、地点及费用负担：8、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。9、违约责任：10、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生

2、的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第(一)提交种方式解决：仲裁委员会仲裁：(二)依法向人民法院起诉。11、其他约定事项：备注：木材运输需依法办理木材运输证。买受人：(章)委托代理人：(签字)年月出卖人：(章)日委托代理人：(签字)：_年_月_日2022年正式版木材买卖合同范本（二）甲方：(购买方)：乙方：(出卖方)：根据中华人民共和国合同法及其他相关法律的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就木材供料达成如下协议：一、关于合同标的物甲方因位于建设工程需要，向乙方购买木材(木材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见附件一木材供料清单)。二、关于质量要求所提供的材料均

3、为优等品，木材色调花纹调和、平整，无缺棱少角，产品规格严格按照施工设计图式样加工。三、关于材质及木材加工本合同所涉及木材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定木材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。甲方提供加工用地，并保证水电道路畅通。木材名称为芝麻灰。四、关于供货期限自本合同签订后至次日起个工作日内，乙方须完成供货。五、关于交货方式与交货地点乙方送货至甲方的公墓内，运输费用由乙方承担，装卸费用由甲方承担。六、关于合同价款与支付方式1、合同价款。本合同每套暂定价为人民币元。2、支付方式。七、关于合

4、同的变更和解除1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。2、合同的解除。本合同签订后，双方诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解释权：(1)甲方延迟付款达_日以上或延迟付款的数额在应付款的_%以上，乙方有解除合同，所产生的经济损失由甲方承担。(2)乙方供货延迟达_日以上或延迟履行数量达应供货数量的_%以上，甲方有权解除合同。八、关于违约责任甲方延迟付款，应按延迟支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方延迟供货，应按延迟供货的货款的日万分之向甲方

5、支付违约金。一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。关于争议解决因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可想原告方所在地人民法院诉讼解决。附则本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方有效。本合同一式_份，双方各执份，自双方签字、盖章后生效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_年_月_日 _年_月_日附件一木材供料单甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_年_月_日 _年_月_日2022年正式版木材买卖合同范本（三）合同编号：买受人(以下简称“甲方”)：出卖人(以下简称“乙方”)：使用方向(项目名称)：第一条 标的、数量、价款及交(

6、提)货时间：第二条 质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1_20_,螺纹钢执行GB1499.2_20_，以及相关国家标准。第三条 乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到木材_天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。第三条 包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。第五条 合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。第六条 标

7、的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条 交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后在_日内送至甲方指定的_地点。第八条 供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由_至_;本合同使用量约计_吨，具体按照实际供货数量结算。第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。第十条 检验标准：按照国家现行标准进行检验。第十一条 结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴木材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。第十二条 关于阿里巴巴木材网公布单价

8、的约定：1、阿里巴巴木材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴木材网公布的木材市供方供应的钢木材厂家在阿里巴巴钢木材当天未公布的，则执行阿里巴巴木材网当日公布的相应规格中的最低单价。3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。(1)HRB33512mm单价=HRB33532mm及以上规格单价=HRB33514mm单价+_元=HRB33516_25mm单价+_元;(2)盘条6.5mm单价=盘条8mm单价=盘条10mm单价;(3)圆钢12_14mm单价=圆钢16_32mm单价_元。4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。第十三条 结算方式

9、、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的_%，剩余_%一个月内付清。如甲方资金困难第十四条 担保方式(也可另立担保合同)：无。第十五条 本合同解除的条件：第十六条 违约责任：1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值_计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按

10、本合同价退货，退货运费由甲方承担。3.产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款_的违约金。4.产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的_作为违约金付给甲方。5.甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。6.本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方

11、赔偿一切损失。7.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。8.甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。第十七条 合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。第十八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。第十九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充

12、协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。第二十条 本合同一式_份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。第二十一条 其他约定事项：甲方(章)：_ 乙方(章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_ 电话：_ 电话：_开户银行：_ 开户银行：_账号：邮政编码：_年_月_日签订地点：账号：邮政编码：_年_月_日2022年正式版木材买卖合同范本（四）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。第一条 委托

13、检测内容及价格2.结算方式：如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积_本合同综合单价)第二条 委托检测时间1.委托开始时间：年日(具体以甲方项目实际开工时间为准);2.委托结束时间：_年_月_日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);3.委托期限：日历天(具体以实际工期为准)。第三条 质量要求1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作

14、，并按时、按量提交对应检测报告。2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。第四条 付款方式1.乙方完成本项目整体0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公

15、章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结

16、算后_个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的_%;4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后_个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。5.特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。6.乙方收款账户信息如下：账户名称：开户银行：银行账号：第五条 双方职责(一)甲方责任1.负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系

17、，如中途换人，需及时通知乙方。_所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。3.送检样品数量及规格必须符合规范要求。4.现场检测项目必须充分做好自检。_对乙方负有管理、监督的责任。6.甲方负责检测所需的电源。7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。(二)乙方责任1.乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。2.检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。3.检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。4.检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并

18、负责对甲方的检测数据保密。5.乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。_对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。7.乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。第六条 违约责任1.乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的_%标准向甲方支付违约金;逾期超过_天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价_%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲

19、方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过_天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的_%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。2.若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价_%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第_款约定承担违约责任。3.乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次

20、应向甲方支付元至元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。_本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。5.非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款_%标准支付违约金。第七条 解决纠纷的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。第八条 权利保证乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控

21、。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。第九条 禁止商业贿赂1.在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。2.若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价_%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。第十条 合同生效_本合同于_年_月_日在签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。2.本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲

22、方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年正式版木材买卖合同范本（五）甲方(委托人)：乙方(检测机构)：根据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：20_11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测压实度检测弯沉检测砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验其它：第三条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合