2022年基础设施建设施工合同范本

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年基础设施建设施工合同范本发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方责任，确保工程质量，保证工程进度，按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程2、工程地点：西吉县什字乡马沟村3、工程内容：建设暖棚牛舍1座_平方米，冷配改良点1处_平方米。4、工程造价：元(大写：)。6、合同附件：施工图纸

2、。二、双方职责(一)甲方职责：1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。(二)、乙方职责1、认真做好施工前的各项准备工作。2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方自己负责。4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工验收资料。5、本合同不得转主承包。三、工程质量，施工验收及付款方式1、工程质量必须符合建设要求，隐蔽工程完成后，由甲方检查验收后进行下一工序的施工。2、在施工过程中或竣工验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应及时负责无偿

3、停工或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，方可进行下道工序或移交。3、付款方式：经甲乙双方协定，工程款项待完工后一次性付款。四、质量保修及违约尝赔1、承包人应按工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2、甲乙双方必须认真履行职责，严格按合同要求办事，不按合同要求造成损失的，按照合同法有关规定处罚。五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。六、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程验收并结算尾款后自动失效。甲方：法人代表(签名)：乙方：法人代表(签名)：签订地点：签订日期：2022年基础设施建设施工合同范本（二）甲方(发包方)：乙方(承包方)：按

4、照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、甲方工作：1、消除施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发现有以上事项遗留问题，应负责处理并承担一切费用。2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天(24小时)供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲方全部承担。3、在施工过程中遇有施工场地周围的居民阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。4、开工前应备全乙方在施工中所需要一切材料。5、开工前应提供桩基平面图以及桩径尺寸。6、工程中途停建、缓建应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、机械搬运

5、等实际费用。二、乙方工作：1、组织人员做好各项施工准备工作。2、按照甲方提供的桩基平面图以及桩径尺寸，严格按照施工图纸和有关操作规程进行施工，确保工程质量，抓好文明安全施工。如出现工程质量问题，要返工重新施工的情况下，乙方要负责所有材料和工费。3、施工中如因乙方原因发生工伤事故，由乙方承担经济损失和一切责任。乙方必须提供操作工人的工伤事故保险单，如发现工伤事故保险金额不足或未保，赔偿金由乙方全部负责。三、合同价款和工程款支付：1、合同价款根据双方达成的工程单价_。2、工程款支付由工程完成进度在_%以内，甲方应按全额拨付工程款_%，工程尾款留_%待工程竣工(桩头)验收后付清。四、本合同一式二份，

6、甲、乙双方各执一份。甲方代表：身份证：乙方代表：身份证：_年_月_日2022年基础设施建设施工合同范本（三）甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法，结合工程实际情况，经过双方协商，达成如下施工协议：一、工程名称：_镇_农贸市场基础设施建设项目二、工程地点：_镇_村西头组三、工程内容：1、修建_农贸市场区间道路1200米;2、新建供水管网1800米，排水管道2000米;3、人行道建设生态砖_平方米;4、完成道路绿化1200米，栽植绿化树木700棵;5、完成新区内电源、电网建设，安装路灯180盏;6、完成东环路_农贸市场商户180户;四、工程总造价：伍仟伍佰万圆整(_万元)。五、工程工期：工程工期为

7、14个月，即_年_月_日至_年_月_日。六、双方的权利与义务：甲方权利义务：乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系，帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突，维护施工路段的车辆通行，为乙方创造一个良好的施工环境，使乙方能够顺利施工，并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工，如乙方原因造成延误工期或中途停止，甲方有权拒付部分或全部费用。乙方权利义务：乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工，不擅自或降低设计标准，保证在规定的工期内高质量完成任务，并制定详细的安全措施，对一切安全事故负全责，乙方可要求甲方按照合同及时付款。七、付款方式：1、乙方完成总工程_%时甲方验收合格后付

8、全款的_%;2、乙方完成总工程_%时甲方验收合格后付全款的_%;3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的_%。八、此协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。甲方：代表人：乙方：代表人：_年_月_日2022年基础设施建设施工合同范本（四）甲方：乙方：丙方：丁方：为加快_基础设施的建设，_市人民政府、_区人民政府与_有限公司、_有限公司本着互惠互利、自愿有偿的原则，就合作建设_项目事宜，经协商一致达成如下协议，以供四方共同遵照执行。一、建设规模及投资总额1、项目名称：2、建设规模：3、建设内容：4、建设地点：5、项目总投资：（以上内容以政府批复和批准的投资概算为准）二、合作模式本项目采用融

9、资代建模式。甲、乙方负责项目回购。丁方负责项目的投融资及全过程管理。丙方负责项目的勘察、设计、施工总承包，并按质、按量、按期完成项目建设并经竣工验收合格且提交满足移交的相关资料后，移交甲、乙方使用。三、回购价款及支付方式1、回购价款：由回购基数（具体内容另行签订融资代建合同）、建设期利息_%、代建管理费_%、投资回报_%四部分组成。2、回购价款的支付：采用现金回购，银行转账支付。在项目竣工验收合格后三年内，按各方认可的审计单位审定的回购价款_%、_%、_%的比例支付给丁方（具体内容另行签订融资代建合同）。四、回购承诺和担保1、在本项目工程竣工验收合格的前提下，甲、乙方承诺无条件、不可撤销地完全

10、回购丁方在本合同投资范围内投资、建设的全部合格工程项目，并按本合同约定支付项目全部回购价款。2、回购担保：（1）甲、乙方出具_建设项目的回购承诺函，于项目达到回购条件时，按合同约定完成项目回购。资金来源不足以全额支付回购款时，不足部分由_市财政补差进行偿还，以确保丁方银行信用不受影响。（2）乙方以_周边尚未开发的_亩土地及_区_号地块土地一级开发收益作为_建设项目的回购担保。五、各方权利和义务1、甲、乙方权利、义务（1）在_年_月_日前完成拆迁工作并将土地移交给丙方进行地下部份的施工，_年_月_日前负责协调相关部门评审通过规划方案。（2）协调政府各部门及村委会关系。（3）协调涉及地铁建设的相关

11、事项。（4）落实有关优惠政策。（5）按审定的回购价款，以货币资金支付丁方的投资。2、丙方权利、义务（1）组织项目的勘察、设计、施工建设工作。在_年_月_日前将_建成后移交给甲、乙方使用。（2）按时获得勘察、设计费及合格工程进度款、结算款的权利。3、丁方权利、义务（1）负责按项目的融资计划按时融资，并按工程进度及时支付资金给参建单位。（2）负责全过程管理工作的内容：包括设计管理、工程管理、成本管理、结算、决算、财务管理及其它管理。确保项目合法合规建设。（3）负责与该项目有关的所有招投标工作以及合同、协议的签订，确保建设项目合法合规，并通过政府审计。（4）按审定的回购价款，以货币资金收回投资。风险

12、提示：为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。其次，合同中，许多当事人常约定“因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任”，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。六、违约责任1、除不可抗力因素以外，各方应全面、实际履行协议约定条款所确认的各项义务。任何一方如果没有依照协议约定履行自己应尽的义务，均构成对本协议条款的违反，应承担违约责任。违约方除应继续履行合同义务外，应当赔偿其他方由此发生的全部经济损失。2、若_年_月_日前不能完成拆迁工作并将土地移交给丙方先行组织地下部份的施工，则丙方将不能按期移交_、_相关工程，由此造成的责任甲、乙方承担。七、合同争议解决方式因履行本协议或与本协议相关的事宜而发生争议的，由各方友好协商解决。如协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼。八、其他1、本框架协议签订后另行与丁方签订融资代建合同，约定具体实施的工作内容。2、本协议经各方签字、盖章后生