建设工程勘察合同（二）（示范文本）〔岩土工程设计、治理、监测〕

1、无忧商务网 ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 .万份精华管理资料，万多集管理视频讲座无忧商务网 ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 ：.；无忧商务网 ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 无忧商务网 ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 建立工程勘察合同二示范文本岩土工程设计、治理、监测【实施日期】/【公布单位】建立部/国家工商行政管理局建立工程勘察合同二示范文本岩土工程设计、治理、监测工 程 名 称：工 程 地 点：合 同 编 号：由承包人编填勘 察证书等级：发 包 人：承 包 人：签 订 日 期：中华人民共和国建立部监制

2、国家工商行政管理局二年三月发包人：承包人：发包人委托承包人承当工程工程的岩土工程义务，根据及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签署本合同。第一条 工程概略工程称号：工程地点：工程立项同意文件号、日期：岩土工程义务委托文号、日期：工程规模、特征：岩土工程义务内容与技术要求：承接方式：估计的岩土工程任务量：第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件称号 份数 内容要求 提交时间 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号 报告、成果、文件称号 数量 内容要求 交付时间 第四条 工期本岩土工程自年月日开工至年月日完工，工期为天。由于发包人或承包人的缘由，未能按期开工、完工

3、或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条 收费规范及支付方式本岩土工程收费按国家规定的现行收费规范计取；或以“预算包干、“中标价加签证、“实践完成任务量结算等方式计取收费。国家规定的收费规范中没有规定的收费工程，由发包人、承包人另行议定。本岩土工程费总额为元大写，合同生效后天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的，计元作为定金本合同履行后，定金抵作工程费。本合同生效后，发包人按下表商定分次向承包人预付或支付工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承当应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间 占合同总额百分比金额人民币元工程进度 第六条 变卦及工程费的调整本岩土工程进展中，发

4、包人对工程内容与技术要求提出变卦，发包人应在变卦前天向承包人发出书面变卦通知，否那么承包人有权回绝变卦；承包人接通知后于天内，提出变卦方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起天内予以确认，如不确认或不提出修正意见的，变卦文件资料自送达之日起第天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变卦导致承包人经济支出和损失，由发包人承当。变卦后，工程费按如下方法或规范进展调整：第七条 发包人、承包人责任发包人责任发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完好性、正确性及时限性担任；发包人提供上述资料、文件超越规定期限天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期

5、限超越天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。发包人要求承包人在合同规定时间内提早交付报告、成果、文件时，发包人应按每提早一天向承包人支付元计算加班费。发包人应为承包人现场任务人员提供必要的消费、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人暂时设备费元。开工前，发包人应办理终了开工答应、任务场地运用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、妨碍物去除等任务，及处理扰民和影响正常任务进展的有关问题，并承当费用；发包人应向承包人提供任务现场地下已有埋藏物如电力、电讯电缆、各种管道、人防设备、洞室等的资料及其详细位置分布图，假设因地下埋藏物不清，致使承包人在现场任务中发生人身损伤或呵

6、斥经济损失时，由发包人承当民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承当有关的费用；以书面方式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应处理承包人任务现场的平整，道路通行和用水用电，并承当费用。发包人应对任务现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的维护担任，对承包人提出书面详细维护要求措施，并承当费用。发包人应维护承包人的招标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人赞同，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责

7、任。承包人责任承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量担任。承包人对报告、成果、文件出现的脱漏或错误担任修正补充；由于承包人的脱漏、错误呵斥工程质量事故，承包人除负法律责任和担任采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实践损失的。承包人不得向第三人分散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。遵守国家及当地有关部门对任务现场的有关管理规定，做好任务现场捍卫和环卫任务，并按发包人提出的维护要求措施，维护好任务现场周围的建、构

8、筑物，古树、名木和地下管线管道、文物等。本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条 违约责任由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，呵斥工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，呵斥质量、平安事故时，由发包人承当法律责任和经济责任。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开场任务的，不退还发包人已付的定金；已进展任务的，完成的任务量在以内时，发包人应支付承包人工程费的的费用；完成的任务量超越时，发包人应支付承包人工程费的的费用。发包人不按时支付工程费进度款，承包人在商定支付时间天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包

9、人有权停工，工期顺延，发包人还应承当滞纳金。由于承包人缘由延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承当以工程费千分之一计算的违约金。交付的报告、成果、文件达不到合同商定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合商定条件，因承包人缘由达不到商定条件，由承包人承当返工费，返工后仍不能到达商定条件，承包人承当违约责任，并根据因此呵斥的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超越返工工程的收费。第九条 资料设备供应发包人、承包人应对各自担任供应的资料设备担任，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购

10、符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承当发生的费用。假设呵斥停、窝工的，缘由是承包人的，那么责任自傲；缘由是发包人的，那么应向承包人支付停、窝工费。承包人需运用代用资料时，须经发包人代表同意方可运用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条 报告、成果、文件检查验收由发包人担任组织对承包人交付的报告、成果、文件进展检查验收。发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后天内检查验收终了，并出具检查验收证明，以示承包人已完成义务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包

11、人、承包人签字后方能进展下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；假设发包人接通知后小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、开工图及报告、成果、文件、发包人应在天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。工程未阅历收，发包人提早运用和擅自动用，由此发生的质量、平安问题，由发包人承当责任，并以发包人开场运用日期为完工日期。完工工程阅历收符合合同要求和质量规范，自验收之日起天内，承包人向发包人移交终了，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包

12、人承当，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处置，发包人不得因此而拒付工程款。第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签署补充协议，补充协议与本合同具有同等效能。第十二条 其它商定事项：第十三条 争议处理方法本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商处理，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人赞同由仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十四条 合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人以为必要时，到工程所在地工商行政管理部门恳求鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后