2022年简易桥梁工程劳务合同范本

1、2022年简易桥梁工程劳务合同范本甲方：_乙方：_根据建筑劳务市场需要，依据有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本劳动合同，共同遵照执行。一、工作内容1、工程名称：_。2、根据甲方工作需要，乙方同意承担岗位(工种)工作。二、合同期限1、合同期限选择方式(以下两种选择一种，选中的打勾)：(1)(_)本合同期限为_个月。自_年_月_日生效，至_年_月_日终止。如双方需要，可以在本合同期满前一个月协商续签合同。(2)(_)本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。三、劳动报酬1、甲方支付乙方劳动报酬的标准为_元/工日，每月_日前现金支付。若遇上春节，须在春节前_

2、天支付完乙方的应得工资。2、甲、乙双方对劳动报酬的其他约定：_。四、甲、乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务：(1)甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各条款约定，对乙方进行管理。(2)甲方可根据生产(工作)需要以及乙方的工作表现和能力，适当调整乙方的岗位(工种)。(3)甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定支付乙方的劳动报酬。(4)甲方应做好乙方上岗前的安全教育和岗前培训，并提供符合安全、卫生要求的作业条件。(5)甲方应为乙方办理(或代办)劳务作业人员就业登记手册和社会综合保险等相关手续。2、乙方的权利和义务：(1)乙方在务工期间的各项行为应遵守上海市有关部门的各项规定。(2)

3、乙方应按甲方的各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。(3)乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。(4)乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训，并取得培训合格证书。(5)乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。(6)乙方在务工期间有获得上海市社会综合保险的权利，享有工伤和住院医疗两项保险待遇。五、合同的变更双方协商一致，方可变更本合同有关内容，变更后的合同或合同附件由双方签字生效。本合同对变更另有规定的，从其规定。六、合同的终止与解除1、发生下列情形之一，本合同终止：(1)本合同期满的;(2)双方约定的终止条件出现的;(3)甲方破产、解散或者被撤消的;(4)乙方死亡的。2、乙方有下列情形之一，

4、甲方可以解除合同：(1)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;(2)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;(3)被依法追究刑事责任的;(4)不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;(5)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;(6)法律、法规规定的其他情形。3、甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：(1)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(2)甲方未按照合同约定支付劳动报酬的;(3)甲方提供的工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的;(4)甲方不办理就业登记手册和综合保险等手续的。

5、4、本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作移交给甲方。七、违反合同的责任1、任何一方未按照本劳动合同约定履行义务，应当承担相应的法律责任。2、违反本合同的处理办法：八、争议解决的方式甲、乙双方在履行本合同中发生争议，可协商解决。协商不成，可向工程所在地政府劳动争议仲裁部门申请仲裁，或者直接向工程所在地法院提起诉讼。九、其他1、甲、乙双方需要约定的其他条款：2、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，另外壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。4、本合同条款与法律、法规不一致时，以法律、法规为准。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：

6、_年_月_日 _年_月_日2022年简易桥梁工程劳务合同范本（二）甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司问价相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就绵阳会客厅游仙区小枧沟镇拆迁安置自建居民小区一期工程市政设施_道路桥梁工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同：第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_第二条 工程承包范围_。第三条 工程工期1、计划开工日期：_年_月_日，计划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天;2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调理的进度计划)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到：现行国家施工质量

7、验收合格标准。第五条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下1、本合同;2、本合同附件;3、招投标文件;4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常视功能进度的情况下由双方协商解决。第六条 标准规范_。第七条 甲方负责责任和义务1、负责统一制定各项管理目标。组织编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。4、统筹安排、协

8、调工作。第八条 环境保护、安全生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关制度，监督乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、文明施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育，认真落实，采取必要的安全措施，消除施工隐患，确保安全生产，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关

9、规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。第九条 材料供应与管理1、甲方提供钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方，其余辅料，周转材料，机械设备，工具、用具、贾杆、架具、安全网、内外架管等均由乙方自己解决，并承担费用。2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料。3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。第十条 承包方式、价格及包含的内容1、承包方式及单价：2、承包价格所包含的内容：(1)、本合同单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动。(2

10、)、增加工程量计量与计价方式：按施工现场实际增加的签订工程量计量，乙方价格清单中有单价的按清单报价计价，乙方清单中没有价格的甲、乙双方协商决定计价。第十一条 施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。分项工程完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后在进入下道工序施工作业。2、乙方应配合加分那个对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内德工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)第十二条 争议1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签

11、订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作的成果;2.12.2单方违约导致合同已无法履行，双方协议终止合同;调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.32.4仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。不可抗力第十三条 1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，加分那个应协助乙方采取措施。3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。4、因合同一方迟延履行合同后

12、发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十四条 1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，可以解除合同。2、因不可抗力或业主原因造成解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十五条 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，本合同即告终止。第十六条 合同份数本合同一式二份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_年_月_日 _年_月_日2022年简易桥梁工程劳务合同范本（三）甲方：

13、_乙方：_遵照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范、标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订本合同及安全生产责任书，并共同遵守履约。一、承包方式单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。二、承包内容及工作范围主要包括：1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划。2、盘元钢筋的调直、切断。3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输(包含人工搬运

14、，_米内)、分类堆码。4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理。5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎。7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确。8、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格。9、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于300mm长度的HRB335、HRB400钢筋及大于500mm的HPB235钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收分类堆放、场内运输、上车等所有工作。10、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等

15、，辅助钢筋工程施工的一切设备。11、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合。12、钢筋损耗控制在_%以内(按定额计算)。三、人员管理1、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理(治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室)，甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿_万元经济损失。2、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要

16、求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在_人以上，管理人员在_人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设_人专门负责安全生产、文明施工管理，设_人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的_%作为经济处罚。3、进场时，班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满_周岁以上，_周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。4、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。

17、5、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按_元/次，迟到_元/次进行处罚。四、承包单价人工费、辅助材料费、加工机械费、低值易耗费、安全文明施工增加费、合同工期内质量、进度达标奖金、工人劳保福利、保险费、暂住证、计划生育证、劳务税金、班长带班费、零星工程补助费等综合费用，此单价为包干价在施工期内不再进行调整。注：面积按09清单计价定额建筑面积计算规则计算。五、工期及质量要求(必须严格按照施工规范进行施工)1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。

18、2、桥梁主体总体施工工期为天。3、乙方必须严格按照签定的合同工期及施工中甲方的周进度计划及时组织安排技术力量和劳动力。若因农忙或其他人为因素不能按时完成，拖延一天乙方向甲方支付违约金_元，以此类推。4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第_条执行。5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。6、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。7、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须

19、在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到_%以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金￥_元。整改不合格者，按_%递增交纳违约金。8、钢筋绑扎成型后，做好成品保护尤其重要。在砼浇筑过程中乙方必须派专人看守修复，此人必须具有高度责任心保证其成型质量。如果扫描钢筋保护层不合格，乙方承担所发生的全部费用，并向甲方支付违约金_元/次。9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。六、付款方式1、甲方按月支付乙方劳务费，乙方每月_日前将本月所完成的工程量报甲方，经甲方审核确认，于次月_日前按确认工程量的_%支付。(每月的劳务费在现场办公室发放，乙方在甲方的监督下支付给各班组务工

20、人员后方可离开，发放时不在的人员应由代领人提供委托单，已领取工资的人员应提供相关凭据。)2、工程竣工验收合格后，甲乙双方在_日内完成结算，乙方应积极配合结算工作，_日内按结算工程量的_%支付乙方。3、支付方式为：现金支付时，必须提供劳务费确认单、工资表及现金发放时照片;每次付款时提供劳务发票。劳务发票统一由诚挚劳务公司出具，税费_%由甲方代扣代缴。4、中途因乙方管理不善，而拖延工期，项目部将勒令退场或自动退场，按实际完成工程量决算其产值，如中途拖延周进度计划工期，除承担每天_元的罚款外，还应承担甲方派人支援的人工工资，最终结算程序按签字齐全的收方单结算。七、质量、人工保证金班组在签订合同时，应

21、向项目部交纳万元的质量、人工保证金，以确保工程的顺利进行，保证金在工程主体验收合格后第六次付款时一并退还。八、安全管理1、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴好安全防护用品，加强工人进场安全教育，提高自身安全意识，做好班前安全活动，书面资料每周交甲方存档。2、特种作业人员必须持证上岗，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，上交项目部质安科备查。必须配备专职焊工、电工，焊工、电工必须持有效特种作业证，上交项目部质安科备查。3、安全防护用品如安全带，安全帽，绝缘手套等由乙方自行购置，安全帽、背心由项目部统一购买，费用由乙方承担。4、若因乙方人员操作不当

22、造成安全事故，一切损失均由乙方自行负责。5、若一般的人身安全意外事故，费用在_元以下全部由乙方负责(包括误工费、生活营养费、护理费、赔付等费用)，费用在_元以上的医疗费用凭相关证明，按责任划分费用协商解决。6、不允许私自撤除安全防护、警示标志装置，不允许私自乱拉乱接，所有设备由专人操作和负责，不允许无关人员任意使用，每个工人的工作内容必须定员定岗。九、规章制度甲方制定的规章制度，乙方必须认真遵照执行。1、乙方人员在施工过程中不听从甲方现场工长指挥、安排者，除对其进行教育外，乙方每次向甲方支付违约金_元;屡教不改者，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方自负。2、乙方班组长要有很强的时间观

23、念;开会第一次迟到，给予口头警告，以后迟到则罚款_元/次。3、乙方人员严禁在施工现场随地大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护，禁止在生活区使用电饭煲、电炉等做饭，酒后禁止上班、禁止男女混住一室等，如发生违纪行为，乙方向甲方支付违约金_元/每次。4、乙方人员要有强烈的材料节约意识，若发现有意浪费钢材或其他建筑材料，甲方将按钢材及等值其他建筑材料原值_%向乙方收取违约金。5、乙方人员如在施工现场、生活区内发生打架、斗殴事件，每一次向甲方支付违约金_元，情节严重者，送司法机关追究其相关法律责任。6、乙方人员若有偷盗行为发生，甲方拒付乙方承包范围内的所有人工费，并将当事人送司法机关追究其相关法律责任

24、。7、乙方人员严禁在工地食堂无理取闹，若认为食堂管理不善，应立即报告项目管理人员解决，若无端闹事，乙方向甲方支付违约金_元/次。8、乙方在承包范围内的工作面若不能满足甲方的工期要求，甲方有权借调其他钢筋班组参与施工，费用按合同价的_倍在乙方人工费中扣除，如零星钢筋(包括建筑钢筋)未能按合同完善，甲方将剩余部份的工程量乘以承包单价的_倍，在乙方人工费中扣除补助共他借调班组。9、乙方人员应切实做到文明施工，加工房材料堆码整齐，规格分类清晰，每天做到：工完料尽场地清，作好收尾工作。十、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方

25、可向仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。十一、合同生效与终止1、本合同一式四份，经甲、乙双方负责人签字生效，具同等法律效应，甲、乙双方各持两份。2、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_年_月_日 _年_月_日2022年简易桥梁工程劳务合同范本（四）合同编号：甲方(委托人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R根据中华人民共和国合同法

26、、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：20_11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测压实度检测弯沉检测砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验其它：第三条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院

27、进行起诉。第四条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章):_ (盖章):_法定代表人：_ 法定代表人：_联系人：_ 联系人：_联系人手机：_联系人手机：_合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：丘北县城常青路_号丘北县建设工程质量检测中心2022年简易桥梁工程劳务合同范本（五）甲方(委托人)：乙方(检测机构)：甲方将检测产品委托乙方，由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验检测事宜协商一致，签订本协议书。第一条：检测对

28、象第二条：检测项目甲方委托乙方不限于以下检测项目：企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。第三条：检测现场乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。第四条：甲乙双方责任及义务1、甲方责任(1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。(2)甲方向乙方提供所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙

29、方要求予以说明的事项。(4)对于没有具体检测标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方承担责任。2、乙方责任(1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。(2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并对检测结果负责。(3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。(4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。(5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露

30、。第五条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第六条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。(以下无正文)甲方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：乙方：(盖章)法定代表人：委托代表人：2022年简易桥梁工程劳务合同范本（六）甲方：南京润盛建设集团有限公司(以下简称甲方)乙方：眙县建设工程质量检测中心(以下简称乙方附证书和营业执照)为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ1标段工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则，签订如下责任协议：一、工程名称：宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建