新塘镇新塘大道（群贤路至东江大道南）建设工程

1、 贰级注册建造师。注： 资质标准按照建市2014159号文颁布的新版建筑业企业资质标准中对应的资质类别及等级的承包工程范围和住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知（建市2015154号）承接工程，并按住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知(建市2016226号)执行。建造师的专业及等级标准按注册建造师执业管理办法（试行）及注册建造师执业工程规模标准（试行）；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。5、项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（

2、B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。6、专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。7、投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指中标金额大于或等于1600万元的市政公用工程）。注：（1）业绩取自广州市房建和市政企业库。（2）适用于施工总承包项目：金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。（3）完成时间以竣工验收报告为准。（4）库内业绩上传件不符合上述要求

3、的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不计算得分。8、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。9、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。10、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的投标申请人声明（一）第九条内容进行评审）。11、资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。注：1、资格审查文件组成见招标文件投标须知第11.2.3条，对于取自投标人在广州市房建和市政企业库内上传件的，企业库记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文

4、件（资格审查资料）的一部分。评标委员会对该部分资料的审查以递交投标文件截止时间在广州市房建和市政企业库内的上传件为依据（合格条件第10项的诚信档案取自企业库内的信息）。其中项目负责人和专职安全人员的安全培训考核合格证明提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页的。若招标人延长递交投标文件时间，以延长递交投标文件截止时在广州市房建和市政企业库内的上传件为依据,且投标人应及时维护相关上传件，确保各项上传件的有效性。2、未在招标公告第十条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。十一、资格审查方式：本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。十二、资格审查结果

5、及中标结果将在广州公共资源交易中心网站、广州市增城区人民政府门户网站和广东省招标投标监管网公示，公开接受投标人的监督。十三、满足资格审查合格条件的投标申请人不足 3 名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。十四、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按广东省实施中华人民共和国招标投标法办法（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。十五、本工程根据国家和省有关计价规范设置招标控制价。十六、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州市增城区新塘镇人民

6、政府异议受理电话：地 址：广州市增城区府前路38号。十七、本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：）、中国招标投标公共服务平台（网址：/）、广州市增城区人民政府门户网站（/）、广东省招标投标监管网（网址/）上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。十八、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。十九、特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：1.将中标工程转包或者违法分包的;2

7、.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；3.存在围标或串标情形的;4.存在弄虚作假骗取中标情形的;5.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的；6.其他(由招标人依法添加)。招标单位：广州市增城区新塘镇人民政府 招标代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司2019年2月20日附件一：投标申请人声明（一）广州市增城区住房和建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖

8、项等资料进行公开。二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三

9、不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工

10、过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。八、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付，切实落实广州市住房和城乡建设委员会关于转发的通知（穗建筑2019年981号）中的各项规定。我公司对实名管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目） 九、与本公司单位负责人为

11、同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括： 。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明。 声明企业：(企业公章) 年 月 日投标申请人声明（二）关于投标过程不发生围标串标行为的声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加位于增城区的 的投标工作，作出郑重声明：本公司保证在投标过程中不出现以下情形：一、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；二、不同投标人

12、的投标文件2处以上错漏一致的；三、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；四、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一人编制的；五、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；六、不同投标人的投标文件相互混装的；七、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；八、不同投标人委托同一人投标的；九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专用技术的除外；十一、评标委员会认定的其他串通投标情形。如果出现上述情形之一的，愿意接受评标委员会或建设

13、行政主管部门作围标串标行为的认定，并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：1、取消投标、中标候选人资格、中标资格；2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；3、两年内停止或永久禁止参与增城区财政资金建设工程的投标；4、两年内停止或永久禁止在增城区承接工程或者执业；5、对不良行为予以记录，并进行公告；6、报增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；7、其他行政处理决定。特此声明声明企业： 年 月 日 法定代表人签字或签章： (企业公章)投标申请人声明（三）关于遵守招标文件和履行施工合同的声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加位于增城区的 的投标工

14、作，作出郑重声明：一、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。2、施工现场技术和管理人员：（1）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；（2）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；（3）在收到发包人进场通知的3天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，不得兼职或者擅自离岗；（4）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件

15、的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。3、工期：保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。4、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。5、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，且按增城区有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。6、不发生出 借资质、转包、违法分包行为。7、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。二、如不能履