2022年劳务承包合同标准范文

1、2022年劳务承包合同标准范文甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为，地点在。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。三、工程承包单价与内容经双方协商，该工程按的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：等内容。四、工程质量与安全根据规范要求，该工程质量要求达到合格。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作

2、规程，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。五、付款方式与工期：六、双方权力与义务(一)甲方1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。(二)乙方1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动

3、承担合同内容的全部工作，确保工程质量。2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。5.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。七、违约责任与其他1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要

4、求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。_本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年劳务承包合同标准范文（二）发包人：(全称)(以下简称甲方)承包人：(全称)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设

5、工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1_、2_、6_楼、2_人防工程。_分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。第三条 合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完

6、工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必须按照国家规

7、定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条：工期要求7.1施工工期;合同内主体结构_年_月_日前全部封顶、延误工期按每天20_元罚款。7.2必须严格执行

8、双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。第八条：文明施工8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。_对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应_本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱

9、以下的电缆线，电箱等_所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(_米内)、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。_本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过_天不用以及超

10、过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条：发包人的权利及义务10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造

11、成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于_周岁，不得超过_周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工

12、作。11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。第十二条：承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未

13、按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

14、甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年劳务承包合同标准范文（三）甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：第二条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2)第三条 工程工期1.开工日期：以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为：第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量：合格第

15、五条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按元/建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量2.承包价格所包含的内容：(1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资;(3)其他所有土建所需小型工具附件;(4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。第六条 甲方责任和义务1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。3.按本合同约定，向

16、乙方支付劳动报酬。4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;第七条 乙方的责任和义务：1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量;2加强对现场操作工人的安全教育;3认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故，并承担一切经济费用于法律责任。第八条 结算及付款方式1、工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关_及相关签证证明等按实结算;2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付_%的劳务费用，每栋

17、封顶支付到已完工工程量的_%，局部(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的_%;余款在两月内一次性付清。第九条 争议1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过_天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。2.如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。3.乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。3.甲、

18、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。第十条 不可抗力：执行国家通行条款第十一条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十二条 合同份数本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。补充条款乙方雇佣的劳务人员不得多余_%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年劳务承包合同标准范文（四）甲

19、方：乙方：为明确双方的权利和义务，根据相关的合同法和有关法律法规，本着平等互利的原则，确保本工程主体内外装饰，以低耗高效，顺利地完成所有承包工程，经双方友好协商共同遵守执行。一、甲方将本工程以包工包摊销，不包料的方式，包给乙方按图施工，摊销承包范围：包大小电器工具，钉子铁丝，物料提升机，搅灰机和所需大小工具，主体所需的周转材料，包括模板，顶树，木方，外架树和竹架板。二、承包范围：基础正负零以下算半层面积之算，正负零以上_层按全面积计算，屋面按，不承包水电防水所有工程，以及门窗，铝合筋及二次装修，工程主体承包砌砖，扎钢筋、装模，打架子，倒砼，内墙粉刷拉毛，外墙三方拉毛前面一方贴瓷片，以及明沟散水

20、。三、乙方施工职责：从进场起，必须组织好各班组的施工队员，根据工地的人员需要，积极配合好甲方的相关技术人员指导，听从甲方有关负责人员的统一安排，同时保证农民工的工资到位，如需要材料方面，必须提前一天至二天预报计划，并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员，乙方所承包的摊销必须提前进场。维护甲方利意，不能浪费甲方的所有材料。四、甲方职责，甲方必须保证工地需要的材料按乙方的材料表按时进场，不得使乙方误工，同时工资按合同约定时间按时付款，准时发放给乙方，并有权监督乙方发放到各班组施工人员，同时保证三通一平和防水工作，提供吃水和正气水，如在施工中甲方材料不能即时到位，造成乙方人员误工或长期不能施工，。同

21、时，如工资拖延不能到位，乙方不能正常施工。五、付款方式：以层付层方式结算，正负零工程按总承包价完成按_%计算付款，一层主体按总承包价的_%付款，二至七层按总承包价的_%付款，主体封顶时按_%付款，内外按层付层，每层付除下的_%，内的_%付款，待外架拆完后_天按_%付清。六、所有施工队伍人员，必须按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程，施工人员在施工中必须提高安全意识和安全防护措施，如有安全隐患应即时整改，达到从头到尾不发生安全事故，如没有安全意识盲目蛮干勉强施工，发现的安全事故，甲方概不负责。七、质量要求：主体工程必须装好模，保证天棚不能补修和粉刷，地

22、面必须倒平，不能找平。八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同自双方签字生效，受法律保护，本工程款付清终止失放。十、本合同一式二份，希共同遵守，如有一方违约，损失后果自负。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年劳务承包合同标准范文（五）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据工程生产需要，并依照有关法律、法规、遵循平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，同意订立本合同，共同严格遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：以本工程施工图为依据的分项的全部内容及预算定额包含的一切工作内容(含盖消

23、耗性材料钉、铁丝、机具、承担所需周材的上下车及清理归堆，二次结构模板制作安装)。四、承包方式：包工包料五、承包价格：1、模板制作安装承包综合单价：包干。2、地库模板制作安装承包综合单价：包干。3、上述综合单价，包括国家统一劳动定额和省预算定额的用工工序的全过程中的劳动规定的费用和劳保护用品及其它应支付全部费用，并与质量、安全、进度、材料节约等指标挂钩。其中质量占总费用，进度占，材料占，安全文明施工占，任何一项指标未达标，扣减相应比例的综合费用，本价格为分项工程达到质量标准的价格，合格扣减，不合格不予结算，造成返工材料及其它损失费用由乙方承担，按施工当天所发生的实际损失现场签单为准。六、结算方式

24、：1、接触面积计算。2、地下车库以砼接触面积计算。七、工程管理与工期：1、根据工程需要，乙方人员按施工进度计划进场，需配备专职管理人员_名等须住在工地，其姓名、电话、个人工作简历报甲方(项目部)备案，形成具有管理能力，能承担部分项工程施工，具有一定技术经济实力的施工队伍，以上管理人员每天上班须在甲方(项目部)签到表上签到，任何形式的代签或不签处以_元/天的违约金惩罚，并在合同履行期内不得随意更换管理及施工人员，确因其它情况需发生变动，应得到甲方项目部同意方可调动，否则，并处以5000_20_元违约金惩罚。2、工期：本工程工期由甲方根据工程具体情况分段确定，工期有具体的时间表，即：按，在确定工期

25、内，非甲方同意不得了随意延误，如发生工期延误，每延误节点时间累计超过三小时以上支付款元延迟履行违约金，工期提前按同等金额奖励。3、乙方进场人员必须身体健康，遵守项目部管理制度及技术交底。4、乙方签约人必须常住工地现场参与管理，离开现场需请假允许。八、工程质量与检验：1、质量标准等级：优良2、乙方应认真按规范和设计要求及技术交底组织施工，在施工中随时接受甲方、监理、建设单位及质量监督部门的检查。施工中经检查质量未达标。乙方应无条件进行返工并承担返工的全部费用，如返工不合格，甲方有权要求乙方退场，该部分工程款式结算。3、本合同的质量要求包涵现行国家或行业的标准要求以及施工中技术交底的标准要求。4、

26、本合同质量关键控制重点达标部位如下：轴线标高标制：如检查轴线标高超出规范允许误差每处罚款_元，特别严重应拆除返工，一切损失由承包方负责。柱、墙垂直度控制，如垂直度超出规范允许误差，内立面每处处以_元的罚款，外立面每处处以_元的罚款。墙、柱水平施工缝接头：接槎要求平整，无明显接槎，如有明显接槎每处处罚_元。梁柱接头控制：要求楞角清晰、平整、几何尺寸准确，超出规定要求每处处以_元的罚款。楼梯间：梯步几何尺寸准确，横平竖直。否则，每层处以_元的罚款。细部控制：不同标高板面楞角完整平直、挑板、水坑吊模、集水井等构配件，要求几何尺寸符合图纸要求，楞角分明完整。否则，每处处以_元的罚款。九、安全生产及文明

27、施工：1、乙方确保安全生产，在施工中应严格按照建筑安全施工规范操作，服从甲方安全管理。乙方人员在工作期间施工造成事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。2、乙方进入工地后应对职工进行安全教育，服从工地安全管理规定。严禁违章指挥、违章操作。3、施工中对现场的安全设施应加以保护，严禁未经许可拆除、动用现场安全设施、标志、宣传标语等。4、施工中应即时回收利用散落材料做到工完场清，积极配合工地搞好文明施工。5、施工现场所有材料必须分类型、规格堆放整齐，标识齐全。十、工程款结算与支付：乙方承包的分项工程分段完工后，质量先自查自检，合格后报请甲方质量检查组及监理验收，验收达标后办理分部分项工程验收合格单或优质

28、单，凭此单进行结算预支工程款，不报甲方验收的或没有验收单擅自开始下段工序施工的，每次处以_元_元的罚款，在支付款项时扣出。按上述工作理手续后：每月按已完成工程量的_%。春节前付至总概算额度的_%。(如果春节前封顶，付至已完工程量的_%)剩余_%工程款作质保金在工程竣工后一年内付清。所有经济处罚均在第次预支工程款中扣除。各种经济处罚累计达_次以上的，在第次支付款项时减总价款的_%进行兑付。乙方结算手续完善，如因甲方原因不能及时付款，对甲方处以每次_元罚款给乙方。十一、双方责任和义务：1、乙方在施工期间生活费自筹，承包工程完工后凭验收手续办理工程款结算，没有中间验收单的不预结算。2、自备小型工具(

29、所有机械施工用电AW0.4/N2以上)。3、严禁对承包分项工程进行转包，如转包甲方有权终止本合同，工程款按_%结算。4、施工中甲方负责提供给乙方施工，生活用水用电，安排乙方施工人员食宿，并按甲方指定位置和管理制度执行，否则进行一定数量的经济处罚。5、所有材料应按工地规定进行配备和使用，如发现不按工地交底使用材料或改变材料用量，甲方有权按规定进行处罚。6、积极搞好生活区卫生，整理好生活用品;遵守住房管理制度，严禁擅自动用或移动生活区设施工单位，对违反规定不听劝告者按工地管理制度处罚。7、工地严禁盗窃、赌博、打架、闹事、如有违犯，除追究当事方责任外，并处以500_20_元罚款，并承担所发生的一切经济损失和后果，情节严重者交公安机关处理。8、乙方无条件配合甲方每层施工测量放线。十二、索赔：1、乙方承包范围内工作量不能达到所承诺的质量标准，甲方向乙方索赔承包范围内工程总造价的_%金额。2、因乙方施工原因不能所承诺的周计划或月计划工期进度完工，并影响其它工种的正常施工，甲方向乙方索赔，每延误一天索赔20_元的罚款金额，误期时间索赔无封项限额。3、未经甲方同意，乙方自行对外分包、转包的，甲方身乙方索赔承包范围内工程总造价的_%金额。4、施工期间，乙方不服从甲方行技术部管理人员的正确指挥，每次索赔_元的罚款