2022年桥梁桩基础施工承包合同范本_第1页
2022年桥梁桩基础施工承包合同范本_第2页
2022年桥梁桩基础施工承包合同范本_第3页
2022年桥梁桩基础施工承包合同范本_第4页
2022年桥梁桩基础施工承包合同范本_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2022年桥梁桩基础施工承包合同范本发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的(gf_91_0201)建设工程施工合同示范文本,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。第一条 、工程名称:第二条 、工程地点:第三条 、工程内容:1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn。2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价:500桩

2、按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于_个3.竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度_米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条 、施工工期:1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在_年_月_日前进场施工。并于_年_月_日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的_,总

3、额不超过合同总价的_%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工_小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天_元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款_元。第五条 、付款方式:(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:1、甲方在收到乙方进度款报表后应

4、在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的_%;3、余下_%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。第六条 、承包方式:1、技术要求:根据设计图纸和地质资料(material),乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。3、水电费负责:由乙方负责。第七条 、

5、甲方责任:1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份,并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理

6、和承担,乙方负责提供有关资料6、甲方提供桩基础施工图_份,工程地质勘查报告(一)份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。第八条 、乙方责任:1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及

7、监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。11、工程完工后,乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录,汇集施工技术资料(material)作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条 、注意事项;1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属

8、乙方造成的,其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。第十条 、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条 、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条 、未尽事宜,甲方双方协商,补

9、充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。第十三条 、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法人代表签名:_法人代表签名:_委托代理人签名:_ 委托代理人签名:_合同签定日期:_年_月_日合同签定地点:2022年桥梁桩基础施工承包合同范本(二)总承包单位(甲方):(以下简称甲方)桩基施工方(乙方):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公

10、平和诚实信用的原则,双方就漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一致,订立本合同,以资共同遵守。1.工程概况:1.1工程名称:漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程1.2工程地点:平和县长乐乡联三村。1.3承包范围:漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程1.4承包方式:清包工1.5质量标准:合格1.6工期:_天2.工作内容:2.1乙方负责承包机械安装,焊接锤牙,对位,维修保养钻机,冲击成孔,灌注水下混凝土,做好桩基施工原始记录。3.合同价款:3.1承包方式:包清工_综合单价_元/m,桩径:1.2m,按成孔实际孔深计算为准。(如遇到孤石,双方另行协商。)3.2不含施工

11、用电费,机械,材料费。3.3不包含护壁钢筋材料费,如开钻后现场实际需要由甲方供应材料,乙方负责施工。4.付款结算方式:4.1乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。4.2施工过程按月进度款的_%支付。_本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。5.双方责任:5.1甲方责任_对乙方进行技术、质量、安全文明施工及工期交底;5.1.2现场免费提供乙方生活用水、用电,堆放场地及乙方工作人员住宿条件;5.1.3甲方负责桩基进出场的机械费用,包括施工期间负责机械配合乙方移机、清理泥浆池以及泥浆外运。5.1.4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差,如遇到孤石而导致偏孔,由甲方承担责任并及时处理且不影响

12、到施工。5.1.5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐备、混凝土、钢筋笼供应不及时等造成乙方不能正常施工超过_小时,甲方要负责乙方一定费用。5.1.6负责做好施工人员和施工设备的安全防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设备购买建设工程应购买的相应保险。5.1.7根据合约按时支付工程款。5.2乙方责任5.2.1乙方为本合同项目下劳务班组员工的全权代表,对用于本项目内全体员工的劳动力资源合法性、劳动报酬;服从甲方项目部统一管理,按照甲方技术、质量、安全文明施工及工期交底内容组织施工;5.2.3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满足本专业工程要求;5.2.4严格执行施工规范,按质量标准

13、、规范和设计要求进行施工、检查和验收,施工质量符合设计及施工规范要求。5.2.5严格执行安全操作规程,按照施工规范要求组织对所属员工的安全教育、培训、交底、检查、实施;如在施工期间发生意外工伤事故,费用在一万元以内由乙方自行承担,工伤费用超出一万元部分由甲乙双方按6:4的比例共同承担。6.合同生效本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报本项目业主备案;本合同自双方代表签字生效,双方结清工程款后本合同自动失效。甲方代表:_ 乙方代表:_电话:_ 电话:_日期:_年_月_日2022年桥梁桩基础施工承包合同范本(三)发包人:_(以下简称甲方)承包人:_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华

14、人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方已充分了解工地的现状,甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。一、工程概况工程名称:环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点:东莞市东城区、寮步镇、石排镇承包范围:施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程承包规模:匝道桥共_条桩基(嵌岩桩),其中?1.4m桩基_条(约317M3)、?1.2M桩基_条(约814M3);人行天桥共_条桩基,其中?1.0M嵌岩桩_条(含生态园龙岗大道一标桩基_条,约44M3)、?1.0M摩擦桩_条(约80M3),合计_条(约1031M/1255

15、M3)。二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式:包工、包机械(吊机、水电除外)、不包主材(砼、钢筋、检测管,但包其他零星及损耗性材料等)、包进度、包安全、包质量(主材责任除外)。2、乙方承包以下内容:包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运(包泥浆池和解决排放地点,甲方提供挖机开挖泥浆池)等所有施工工序内容及安全文明施工维护(防护材料甲方负责)、包机械场内场外转运、包生活及住宿,包人身安全等。三、合同工期及机械要求以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。四、质量标准1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。2、本工程质量除必须达到以

16、上标准外,还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。五、合同金额及付款方式1、合同金额:采用固定单价(只计砼和钢筋,并不计桩,只计有效桩长,其他未说明的项目费用均已包含在单价内),固定单价为:?1.4M、?1.2M桩砼_元/M3;?1.0M桩砼_元/M3;钢筋制安_元/T,另龙岗大道进出场补助壹万元,费另定合同总价为人民币¥_元,结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场,工程款只结算合格桩基的_%。2、付款方式:承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时,付生活费总量为初定合同总价的_%,每检测完成_条桩支付已完工程量的_%(预付款在第一次扣除),全部完工并经相关部门

17、检测验收合格后_个月内结清剩余款项。六、计量方式设计图纸数量只作参考,进度款按初验合格的成桩量计算(砼按M3、钢筋按T),最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算(砼按M3、钢筋按T)。成桩量=(凿除桩头后的设计成桩顶标高_终孔桩底标高)_3.14_(设计直径/2)。七、双方责任与义务1、甲方:1)负责协调业主、监理和其他单位,负责提供施工场地、测量放线和初期的安全围蔽。2)负责总体管理,根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。3)负责组织协调检测验收工作。4)负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机,不包除此外的其他所有材料及机械设备。5)至少安排_名技术主管负责此工程项目的管理和

18、协调工作。2、乙方:1)按甲方要求施工,安排人员配合施工过程中的检测验收工作。2)负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。3)负责钻孔设备场内转运。4)负责该工程范围内的安全和文明施工,具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行,由此造成的损失金额由承包人全额承担。5)开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况,乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等,如因乙方原因造成损坏的,由乙方全额负责赔偿。6)负责除混凝土强度外出现的工程质量问题,比如检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况,由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担,如乙方认为混凝土质

19、量达不到要求可以拒绝接收。7)乙方自行解决工人住宿及生活问题。8)如由于乙方不按要求施工,造成进度滞后,每滞后一天处罚_元,造成质量问题,除赔偿金及返工费用外,每次罚款¥_元,造成安全问题,除赔偿金外,每次罚款¥20_元,不服从管理每次罚款2¥_元,另泥浆如污染现状路面每次罚款¥_元。9)至少安排_名现场主管负责内部管理和协调工作,同时配合甲方工作,工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配臵。10)单价已包含各种保险费用,乙方自行购买自身及工人的所有保险,除甲方机械原因伤害乙方外,所有的安全责任自行负责费用。八、工程变更如出现设计图变更按变更文件施工,工程量以变更审批文件为上限,超

20、过部分不予计量,计算方法按第六条 执行;单价按第五.1执行,如出现新施工项目重新协商定价。九、其他要求甲方现场主管负责人为白冰(环城路与西南路交叉口改造工程),电话:,曾纪锋(东莞生态园龙岗大道修改段一标),电话:。乙方现场主管负责人为,电话:_。十、争议解决方式当双方发生争议时,可以通过友好协商解决,协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。十一、合同生效合同双方当事人约定本合同自双方签字后,于当天生效,至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份,发、承包人各执一份,具同等效力。未尽事宜,双方协商解决。发包人代表:承包人:联系电话:身份证号:签字日期:联系电话:签字日期:2022年桥

21、梁桩基础施工承包合同范本(四)发包方(以下简称甲方)_承包方(以下简称乙方)_经_批准,本工程于一九九_年_月_日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照中华人民共和国经济合同法修正,国家工商管理局和建设部颁发的(gf_91_0201)建设工程施工合同示范文本,并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况,签订本合同。第一条 工程项目1.1工程名称:_工程地点:_工程内容:道路_、人行道_、排水管边:规格_m、桥梁:部位_。承包范围:_1.2工期(1)按定标(或议标、或约定)规定工期(日历)天。(2)开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日1.3质量等级:_1.4合同价款:_按定标价(

22、或协商价)含_费用,工程造价为人民币(_币)_元。全部工程等价按下列规定计算:第二条 甲方工程2.1开工前_天办妥建设许可证,开工证和施工临时用地,占用道路等合法手续;2.2开工前_天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方,并于现场交验;2.3开工前_天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确;2.4合同签订后_天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,并按图纸的份数发给乙方。2.5协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护,并承担有关费用。第三条 甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人,必须由具备相关专业知识的

23、技术人员担任地,若甲方代表易人,须提前七天通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名,收到时间后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单:_3.4委托_监理公司进行工程监理,监理公司任命_为监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_份。第四条 乙方工作4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案或编制施工组织设计,施工总进度计划,并送交甲方代表;4.2严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检

24、查记录,参加竣工验收,编制工程结算;4.3作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方;4.4作好施工组织管理、维持现场整治,做到工完场清、道路畅通,达到创建卫生城市标准;4.5工程竣工未交给甲方之前,乙方负责保护、乙方保护期间发生损坏,乙方出资修复,甲方提前使用后发生的修理费由甲方承担。4.6竣工后规定的保修期内,由于施工原因造成的质量问题,乙方于接到甲方通知的_天内无条件保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题,乙方可给予返修,但返修费用由甲方承担;4.7施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担全部责任,并立即报告甲方和建设主管部门。第五条 乙

25、方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表,应书面通知甲方,若乙方代表易人,须提前七天通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任;5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责,乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。第六条 工期提前6.1工程若需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,乙方按提前竣工日期修订进度计划,报甲方批准。甲方在三天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括:提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分享等;6.2乙方按合同规定的工期提前竣工,每提前_天,甲方奖

26、给乙方_元。6.3无正当理由的工期拖延,每延期_天,由乙方付给甲方罚金_元,罚金不超过合同总造价的_%。第七条 工期顺延7.1以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:(1)设计变更,工程量变化;(2)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾,以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;(3)甲方代表借故不签证,影响下一工序的进度;(4)甲方资金不足,导致停工、窝工;(5)甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度;(6)甲方分包的工程,拖延了工程进度。7.2上述情况发生后两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报

27、告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认,答复。7.3非7.1列出各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任。第八条 工程质量等级8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_标准。8.2工程质量经验收评定为优良标准,并按合同工期竣工,甲方给乙方奖金_元。8.3工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。8.4双方对工程质量有争议,由深圳市质量检验监督总站进行裁决,裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延,由败诉方承担。第九条 合同价款及调整9.1合同价款为有条件之可调价款,有下列情况之一者可作调整:(1)甲方代表确认的设计变更、修改和

28、施工现场签证;(2)甲方代表签认的工程量增减;(3)建设主管部门公布的价格调整。9.2上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,报送工程造价审查部门审定,确定合同价款的增减。第十条 工程预付款及竣工结算10.1合同生效后五天内,甲方付给预算价的_%为工程预付款,计人民币_万元。10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料,甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕,并报送造价管理部门审定,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理

29、部门审定,或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款,则从甲方签收审定书后第十六日起,按施工企业向银行计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息,并承担每日按拖欠总额的万分之三的罚金。第十一条 竣工验收11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天向甲方提供完整竣工资料(一式_份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收,并在验收后五天内提出修改意见,乙方按修改意见修改,并承担由乙方原因造成修改的费用。11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正当理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改意见,则视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。11.3竣工日期的认定:

30、竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期,若要修改才能达到竣工要求的,应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。11.4甲方未按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用,工程保管费、每天按承包工程造价的_分之_计算。11.5经验收符合国家质量标准,自验收完毕起五天内,乙方向甲方移交完毕,若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏,造成经济损失,由甲方承担,验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕(特殊情况除外)由此造成甲方的经济损失,概由乙方承担。11.6工程未经验收,甲方擅自动用或提前使用,则自甲方动用(或使用)之日即为工程竣工日期,由此而发生的安全、质量责任问题及经济支出或损失

31、,概由甲方承担。11.7工程竣工验收符合国家质量标准,乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。第十二条 保修12.1保修期限:分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行,沥青砼路面及人行边为一年,水泥砼路面为三年。12.2保修责任范围:除甲方使用过程人为损坏,自然灾害及人力不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等,均属乙方保修责任范围。12.3保修内容包括:合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定,双方或多方会议纪要约定的全部内容。12.4保修费用:从工程结算款中截留

32、,即按合同总价款计算为_%,若发生的累计保修费超过保修费总额,超过部分仍由乙方支付。12.5保修期间:乙方应在接到甲方书面通知后,七天内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支持。12.6保修期满后二十天内,甲方将剩余保修费和按保修期内银行存款得率计算的利息一次付给乙方。第十三条 争议13.1履行合同过程中发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,经双方同意可选择下列一种方式解决:(1)向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解;(2)向深圳仲裁委员会申请仲裁;(3)向人民法院起诉。13.2选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结

33、果,应在调解结果作出后七天内执行,若对调解结果不能接受,或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行,任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。第十四条 违约14.1违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担:甲方违约、工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。14.2违约金的标准:合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款_%的违约金。14.3赔偿经济损失的范围:(1)甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其他使合同无法履行的行为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论