2022年空调安装合同协议书

1、第PAGE20页共NUMPAGES20页2022年空调安装合同协议书合同编号：_签订地点：_委托方(甲方)：_承接方(乙方)：_根据中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_2.工程地址：_3.甲方联系人或委托联系人：_ 电话：_4.甲方所提供机组：室外机：室内机：二、工程施工周期自_年_月_日起至_年_月_日止，完成隐蔽工程安装验收。待_装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。三、施工管理1.乙方按照已被甲方确

2、认的设计方案进行施工。2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。四、工程造价1.本合同安装工程总价为人民币_元。2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。五、付款方式1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l_%，计人民币_元。

3、2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的_%，计人民币_元。3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的_%，计人民币_元。4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的_%，计人民币_元。5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。六、工程质量及验收1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署隐蔽工程验收记录单。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工

4、验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。4.竣工验收后，甲、乙双方签署竣工验收记录单。乙方对安装的工程实行保修，保修期_年，管道风口保修期_年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。七、纠纷处理方式1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_种方式解决(不选定的划除)：(1

5、)向上海仲裁委员会申请仲裁。(2)向人民法院提起诉讼。八、违约责任1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_元给乙方。2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_%支付违约金给甲方。3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到家用中央空调施工质量验收规范的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。九、其它1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。2

6、.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_年_月_日 _年_月_日2022年空调安装合同协议书（二）甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：一、工程概况：工程名称：中央空调系统的安装调试工程地点：项目工地(号)二、合同范围：本合同范围：项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。甲方需要而合同

7、文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及惠的价格满足甲方变更的要求。招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。三、合同造价：本合同总造价为：￥元人民币大写：_元整3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外(甲方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条

8、件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。四、付款方式4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价30为设备预付款;4.2主要设备含空调

9、主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_%4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价20。4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价15。4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款五、工程工期：根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。5.2在合同生效以后，叁日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。5.4如工程实际与图纸设计存在较大差

10、异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。六、工程验收：6.1乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一.七、变更通知7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形

11、式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家_年工程定额三类取费进行合同金额修订。八、质保期8.1质保期从竣工验收合格之日起计算壹年，主机设备保修三年。8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。8.3在质

12、保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。九、违约责任9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。9.2若由于甲方原因出现如未按有关

13、要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款_的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。十、不可抗力10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。十

14、一、责任乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。十二、合同终止12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：由于12.2.1不可抗力的原因而不能履行合同。12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。十三、仲裁13.1本合同适用的法律是中华人民

15、共和国合同法。13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。十四、合同生效及其他14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解

16、除合同。14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。十五、其他未尽事项：甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托人：_ 委托人：_开户行及帐号：_ 开户行及帐号：_联系方式：_ 联系方式：_年_月_日 _年_月_日2022年空调安装合同协议书（三）甲方：乙方：为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。第一条 甲方安全责任甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现

17、场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。第二条 乙方安全责任乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行

18、清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁宣传牌的安装作业。乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。乙方要遵纪守法，不

19、得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方(签字)：_ 乙方(签字)：_地址：_ 地址：_委托代理人：_ 委托代理人：_电话：_ 电话：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日2022年空调安装合同协议书（四）1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置，并且准确计算用料。2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料，一经发现，作三倍赔偿。3、在不破坏构造的情况下施工，如遇需打承重梁柱时，必须及时反映情况，不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm，开槽须使

20、用切割机，暗管、暗盒埋设牢固，暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固，如因漏水所造成的返工，所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。4、安装洁具要使用水平尺，如因洁具不水平所造成的返工，则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。5、要积极与其他工种配合，不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。6、不得向客户收取费用，如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工，若私自施工，则一切后果自行承担。

21、7、严格按施工计划规定的期限完工，延期_天罚款_元。8、公司会扣留_%的工程保质金，在_年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或推托不去，将不退还工程保质金。以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。工程名称：责任人签名：日期2022年空调安装合同协议书（五）甲方：_ 身份证：_乙方：_ 身份证：_为了加强装修人员的管理，经甲乙双方协商达成以下条款：1、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育，督促施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。2、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故，需负责修复，若造成其他经济财产损失和

22、人员伤亡事故，乙方应全部承担经济及其它责任。3、本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。望各工人安全施工，保证他人安全和自身安全。甲方：乙方：_年_月_日2022年空调安装合同协议书（六）甲方：宣城百汇置业有限公司乙方：河北明康机电设备有限公司经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.二、甲、乙双方的责任和义务甲方1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场

23、地提供到位;3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;5、遵守本协议其他相关条款.乙方1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负

24、由于安全措施不利发生的费用;6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。三、本工程施工范围、工期要求本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安

25、装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量_%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币_元向甲方支付延期履约金，延期达_日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担_万元违约金。四、安装费用及付与方式1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78._万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区_元;大馆B区_元。2、安装费用的付与：(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空

26、调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的_%。(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的_%，即72._万元(其中A区49._万元;B区22._万元)元;(3)尾款共计_%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。(4)安装费的_%为总包配合费用。五、甲乙双方需补充说明的事项六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。甲方(代表)签字：_年_月_日乙方(代表)签字：_年_月_2022年空调