2022年建设工程施工合同书专业版

1、第17页共17页2022年建设工程施工合同书专业版发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范jgj79_要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。

2、2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于_年_月_日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款_%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量_%时，甲方向乙方支付工程进度款_%的款项，计元。剩余_%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：

3、双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条 规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间

4、，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方(公章)：_ 乙方(

5、公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书范文2发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：黄金堡学府花园d栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇工程内容：建筑面积31200m2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：自筹。二、工程承包范围承包范围：

6、土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和环境工程。三、合同工期开工日期：_年_月_日。竣工日期：_年_月_日。合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准：优良。五、合同价款金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币)￥：_万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人

7、承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：重庆市本合同双方约定双方签字签章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书范文3发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协

8、议生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：本协议双方约定：后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程施工合同书专业版（二）发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照国家合同法、建筑法及其他相关法律、

9、法规，遵循公平、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：志丹人事劳动局办公楼工程地点：志丹城内工程规模：框架结构层(_)，建筑面积约_平米。二：承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。注明：地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。二、三、四层层高3.3m。2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程，给排水安装工程不包卫生洁具。3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做)，外墙全部涂料。4、图纸以外工程以实结算。三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量，采用每平方米造价承包方式承包，所有材料价格

10、结算时，以市场实际价格调整。四、工期从_年_月_日至_年_月_日。主体工程必须于_年完成。工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方承担。(1)不具备开工条件，而要求乙方进场;(2)未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;(3)未按时支付工程进度款。2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误_日不实施处罚，超过_日每超一天罚_元，每提前一天按工程量总造价的4奖励给乙方。3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误，工期顺延，甲乙双方互不承担经济损失。不可抗力：自然灾害、战争、政府行为;(2)连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计停水、停电、下雨

11、，时间按每天_小时的工作时分解天数予以顺延。五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施，双方约定乙方应向甲方交付合同保证金_万元，合同签订_日内甲方退回给乙方_万元保证金。2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。七、工程款支付1、开工付工程总造价的30，作为工程的启动资金。2、工程款按当月实际完成工程量的80预付。3、工程竣工验收合格后，_天内付至工程总造价的100八、工程质量标准与验收(一)、本工程质量标准必须达到国家规定的合格工程验收标准(二)、验收要求十、保修义务约定保修义务与约定按国家规定与要求执行。保修金随房屋验收合格后一并交于物业管理，一年后

12、退还乙方。十一、争议的解决本合同在执行过程中发生争议，双方应积极协商解决。协商无效时，双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁，发生的费用由责任方承担。十二、合同的解决本合同工程保修期满，款项结清后自行终止。十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。十四、补充条款：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程施工合同书专业版（三）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公

13、平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经

14、济损失;(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额_定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中_年拨付工程款的_%;_年_月_日前拨付_%;_年_月_日前拨付_%;剩余的_%视甲方情况拨付，但最迟在_年_月_日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，

15、甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程施工合同书专业版（四）甲方：_乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，为确保工程质量、进度和施工安全，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意，特签订此合同。第一条：承包工程概况1、工程名称：_公路改造工程2、工程地点：_、_、_3、工程性质：以奖代补4、工程范围：_公里(以交通局验收里程为准)。5、工程承包标准：_万元/公里。6、工程技术标准：以现有道路为基础，不高挖深填，路基改造_

16、米，特殊路段需要降低标准时，必须事先报告甲方，同意后方可实施，路面厚度为20厘米，强度为C25.每_米必须加设错车道(错车道有效路面宽不低于_米，长不低于_米)。根据设计要求埋置涵洞、安砌挡土墙等人工构造物。第二条：合同工程于_年_月_日开工，工期_天，乙方必须按合同规定按时开工，按时完工。第三条：本工程属全额垫资包干工程。乙方不因自身原因造成应满足通畅工程的有关技术要求;水泥砼路面宽度不小于工程量的增加、物价、材料、人工等价格上涨而提出调价，所提出的一切要求甲方概不受理。如因人为不可抗力因素所引起的工程量的增加由甲、乙双方到现场确认后协商解决。一切机械设备、工具、材料、水泥、民爆物资及其他一

17、切开支，均由乙方全额垫资解决,中途不支付任何费用。第四条：项目所在行政村只负责解决工程占地，联系砂石料场，解决与工程有关的各种矛盾纠纷，为工程施工提供良好的施工环境。第五条：工程价款结算l、工程竣工后，由乙方向县交通局提出验收申请，甲方会同交通技术主管部门、项目所在行政村在三十天之内共同验收。2、工程验收合格，乙方在做好工程竣工和相关资料的前提下，甲方积极协助乙方到县交通局拨付交通部门所承担的工程款项，结算时间及标准以县交通局下达指标、计划及通知为准;配套部分资金甲方以审计结算金额于_年_月前到相关部门协助乙方办理结清。3、工程没有竣工完成，甲方不协助乙方到相关部门办理工程资金结算手续。4、_生产道路按交通部门设计_公里范围内施工，经交通技术主管部门验收合格，甲方于_年_月前协助乙方到相关部门结清。第六条：质量要求、安全责任1、乙方在施工中必须按图纸和技术要求规范施工，做到线形规范，路面平整，强度达标，排水畅通。不得自行其事偷工减料，否则，造成返工及经济损失由乙方负责。2、乙方在施工中，必须严格遵守国家的法律、政策，按规章制度办事，