电焊业务承包合同(9篇)

1、第PAGE36页共NUMPAGES36页电焊业务承包合同一、工程名称工程地址：光明路_程家桥路二、工程单价：42/m2(肆拾伍元每平方)(包括实验塔所有外架及造型外架电焊)三、结构类型：框架四、暂定面积：1000m2五、承包方式：乙方包清工、包质量、包安全、包辅料(切割片、电焊条、工具、等)、包进度(包工期)、包文明施工、包住宿及生活用电)、包结构验收。六、承包内容及要求：1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接(电焊、气割)、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必须有特殊工种操作证并持

2、证上岗。2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。3、承包工程范围内的安全、文明施工等。4、生产性临时的搭设、拆除等。七、工程质量标准：_%优良率，根据质量要求标准，乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后乙方必须先做好自检，互检工作然后通知甲方验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。八、工期要求：总工期15天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方

3、承包总价按相应的比例给予双倍处罚。九、安全要求及综合治理;1、工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，做到安全施工，若造成人生安全事故，乙方承担由此而产生的全部经济和法律责任。若发生重大安全事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。2、严格遵守各种法律法规，服从甲方等相关部门的指挥，自觉遵守甲方的规章制度。3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险，如不买甲方有权代买，费用有乙方支付(约每人每月250.00左右)。4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品。5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍

4、内烧煮食物，宿舍内禁止使用一切电器设备。6、凡在施工区域内外发生的治安事件，均由乙方自行负责。十、甲方职责：1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲

5、方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。十一、乙方职责：1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须做到有证上岗合理搭配，其思想素质好，技术能力强。2、熟悉施工图纸，严格遵照甲方设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。4、接受甲方及总包方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。6、爱护现场的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给

6、予其价值的两倍予以赔偿和处罚。十二、文明标化、卫生要求：1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于_元。十三、人工费结算及支付：结算方式：按实测面积计算。开工二天内付乙方_元生活费，主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费_%(含借支生活费及罚款)。剩下的_%待工程全面竣工验收后七天内付清。十四、其他：1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。2、本协议一式两份，

7、甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。4、甲方提供一套工作服，每套工作服从乙方施工款中扣除_元。(安全帽及安全带等)乙方自行提供。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电焊业务承包合同（二）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规之规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关零星电焊工承包事宜达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：正荣融信现代城B3区零星电焊工程(以下简称本工

8、程)2、工程地点：福州市金山三中分校旁3、承包内容：止水钢板、柱墙脚钢定位焊及预留洞口、电梯口防护栏杆和防护平网、砖墙拉结筋、人货电梯防护门等电焊工程。4、承包方式：采取包工、包机械、包焊条锯片等辅助设备材料及末级配电箱的方式发包给乙方负责施工。第二条 施工工期本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期，乙方必须在接到甲方通知起12小时内进场施工，并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。第三条 包干单价及决算方式1、地下室止水钢板电焊安装包干单价为_元/米。2、每梯位每层的柱墙脚钢定位及三防四口的水平防护网和防护栏杆包干价：_元/每梯位每层(楼梯临时栏杆除外)。3、钢筋

9、植筋单价：18：_元/根;16：_元/根;14：_元/根;12、10：_元/根。4、墙体拉结筋焊接：_元/根，用植筋胶植筋：_元/根，用环氧树脂植筋：_元/根。(包干价中含植筋胶或环氧树脂)5、人货梯平台等防护门制、安(包括油漆)：_元/扇，保修期一个月。6、零星点工工资：_元/工日。(含电焊条，电焊机具等)第四条 付款方式按6_楼和7_楼分二个片区，每片区分地下室工程完成后，上部主体结构施工至九层后及封顶后三个阶段支付工程进度款。每阶段完成后，由乙方报送进度完成量，经甲方审核后，按完成量的_%支付进度款。余款待工程竣工验收后7天内一次付清。第五条 质量要求乙方应按照国家标准建筑工程质量标准及

10、检验评定表中的规范要求组织施工，本工程的质量等级应达到合格标准。第六条 甲方的职责1、甲方负责提供场内电源、水源、材料制作安装场地。2、根据乙方提出用料计划及时供应钢筋材料。3、负责协调施工现场各分项工程交叉作业。4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。5、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方。6、安装合同约定向乙方支付工程款。第七条 乙方的职责1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量问题消灭在操作过程，并义务提供检验用的试件、样件。由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。2、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保

11、险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。在施工过程中，若给甲方或第三人造成伤害的，乙方应承担赔偿任务。3、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再转包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或再分包，甲方有权终止本合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。4、乙方施工使用的电焊条、植筋胶或环氧树脂必须符合设计和规范要求，并报告材料的合格证及厂家检验报告，否则甲方有权要求乙方立即整改，由此造成的经济损失由乙方承担。5、乙方必须与本班组工人签订劳动合同并报甲方备案。严禁使用童工和无合法手续的人员参加班组生产，若发现每人次罚款

12、_元。6、乙方应及时向工人发放工资，发放工资须登记造册并报甲方备案，若因未及时发放工人工资而引起劳动争议纠纷，由乙方承担相关经济和法律责任。第八条 安全文明施工乙方必须严格遵守国家和地方现行的有关安全文明施工规范要求的同时，还必须严格履行施工现场安全文明生产责任状(具体详附件)的内容。第九条 违约责任1、乙方未按本合同第二条 约定的施工工期完成工程的，甲方有权拒付工程款，并且工期每延误一日，乙方应向甲方支付人民币_元的违约金，工期延误超过五日，甲方有权单方面终止本合同，由此给甲方造成的经济损失全部由乙方承担。2、乙方违反本合同第五条 规定，造成工程质量达不到本合同约定的标准，乙方应按本合同约定

13、的工程款总额的_%向甲方支付违约金，并且乙方应无偿返工修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方另行承担赔偿。3、除本合同另有约定外，若任何一方部履行或不依约履行本合同约定的其他义务，违约方应按本合同约定的工程款总额的_%向守约方支付违约金，并且守约方有权随时单方终止本合同。若给守约方造成的经济损失超过约定的违约金额，超过部分违约方仍应承担赔偿责任。4、甲方有权直接从工程进度款中扣除乙方应向甲方支付的罚款、赔偿和违约金。第十条 争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，由双方通过协商解决。若协商不成的，任何一方均可向福州仲裁委员会申请仲裁。第十一条 其他1、本合同如有未尽事宜，须经

14、甲乙双方共同协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。2、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，自合同履行完毕之日起失效。3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。电焊业务承包合同（三）甲方：乙方：为进一步完善企业内部承包经营机制，明确责任成本管理，规范项目管理行为，合理确定内部分配关系，调动全体职工积极降低成本，创造最佳经济效益。根据集团工程项目责任成本管理实施办法及相关办法规定，订立本项目责任成本承包合同。一、承包工程项目范围及内容：1、工程项目名称：2、承包范围：3、工程内容：二、承包方式项目责任预算承包三、承包期限_年_月_日至_年_月_日，共天。四、承包指标1、项目责任预

15、算总额：元。(1)工资总额：元。(2)材料费：元。(3)机械设备租赁费：元。(4)临时设施费：元。(5)管理费(间接费)：元。(6)其他费用：元。2、应上交费用：元。综合上交率%。五、责任预算成本调整由于承包范围的变化、变更设计、索赔补差或因其它因素造成成本增减符合责任预算动态调整条件的，由乙方提供签证资料，编制责任成本补充预算，报经甲方现场论证核实据实调整责任成本预算。六、双方权利义务(一)甲方：1、按承包合同书规定，监督乙方管好施工生产，做好指导、协调等工作。2、不定期对各项经济技术指标进行监督检查、考核，确保履行合同责任。3、根据工程项目责任成本管理办法规定对党政主管进行效绩评价。对由于

16、乙方管理不善，最终出现责任预算成本亏损时，会同有关部门核查后作出相应处理。(二)乙方：1、对甲方核定的责任预算成本全权负责。2、必须全面履行本合同责任，制订和完善项目责任预算成本全过程动态管理。3、根据建设单位拨款情况及时向甲方以货币资金形式上交应上交费用。4、优化施工组织设计方案，合理划分成本费用，及时与所属各责任主体签订“责任指标”承包合同书。七、考核与奖惩由责任成本承包单位的上级制订。八、附则1、本合同条款未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。2、本合同条款适用于项目部上级机构与项目部签订，项目部与各责任主体签订承包合同可参照“中铁十二局集团项目部责任成本管理案例”成本中心“零利润”责任预

17、算承包合同书制订。3、本合同执行期间，双方负责人的变化不影响本合同的执行。4、本合同书自签订之日起生效，责任期满即自行终止。5、本合同书正本一式二份，甲、乙双方各执一份，副本二份，双方各执一份。电焊业务承包合同（四）甲方：乙方：为进一步完善企业内部承包经营机制，明确责任成本管理，规范项目管理行为，合理确定内部分配关系，调动全体职工积极降低成本，创造最佳经济效益。根据集团工程项目责任成本管理实施办法及相关办法规定，订立本项目责任成本承包合同。一、承包工程项目范围及内容：1、工程项目名称：2、承包范围：3、工程内容：二、承包方式项目责任预算承包三、承包期限_年_月_日至_年_月_日，共天。四、承包

18、指标1、项目责任预算总额：元。(1)工资总额：元。(2)材料费：元。(3)机械设备租赁费：元。(4)临时设施费：元。(5)管理费(间接费)：元。(6)其他费用：元。2、应上交费用：元。综合上交率%。五、责任预算成本调整由于承包范围的变化、变更设计、索赔补差或因其它因素造成成本增减符合责任预算动态调整条件的，由乙方提供签证资料，编制责任成本补充预算，报经甲方现场论证核实据实调整责任成本预算。六、双方权利义务(一)甲方：1、按承包合同书规定，监督乙方管好施工生产，做好指导、协调等工作。2、不定期对各项经济技术指标进行监督检查、考核，确保履行合同责任。3、根据工程项目责任成本管理办法规定对党政主管进

19、行效绩评价。对由于乙方管理不善，最终出现责任预算成本亏损时，会同有关部门核查后作出相应处理。(二)乙方：1、对甲方核定的责任预算成本全权负责。2、必须全面履行本合同责任，制订和完善项目责任预算成本全过程动态管理。3、根据建设单位拨款情况及时向甲方以货币资金形式上交应上4、优化施工组织设计方案，合理划分成本费用，及时与所属各责任主体签订“责任指标”承包合同书。七、考核与奖惩由责任成本承包单位的上级制订。八、附则1、本合同条款未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。2、本合同条款适用于项目部上级机构与项目部签订，项目部与各责任主体签订承包合同可参照“中铁十二局集团项目部责任成本管理案例”成本中心“零利

20、润”责任预算承包合同书制订。3、本合同执行期间，双方负责人的变化不影响本合同的执行。4、本合同书自签订之日起生效，责任期满即自行终止。5、本合同书正本一式二份，甲、乙双方各执一份，副本二份，双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电焊业务承包合同（五）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据甲方工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：一、工程名称工程地址：光明路_

21、程家桥路二、工程单价：42/m2(肆拾伍元每平方)(包括实验塔所有外架及造型外架电焊)三、结构类型：框架四、暂定面积：1000m2五、承包方式：乙方包清工、包质量、包安全、包辅料(切割片、电焊条、工具、等)、包进度(包工期)、包文明施工、包住宿及生活用电)、包结构验收。六、承包内容及要求：1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接(电焊、气割)、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。3、承包工程范围内的安全、文明施工等。4

22、、生产性临时的搭设、拆除等。七、工程质量标准：_%优良率，根据质量要求标准，乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后乙方必须先做好自检，互检工作然后通知甲方验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。八、工期要求：总工期15天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。九、安全要求及综合治理;1、工程建设安全生产有关管理

23、规定，严格按照安全标准组织施工，做到安全施工，若造成人生安全事故，乙方承担由此而产生的全部经济和法律责任。若发生重大安全事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。2、严格遵守各种法律法规，服从甲方等相关部门的指挥，自觉遵守甲方的规章制度。3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险，如不买甲方有权代买，费用有乙方支付(约每人每月250.00左右)。4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品。5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，宿舍内禁止使用一切电器设备。6、凡在施工区域内外发生的治安事件，均由乙方自

24、行负责。十、甲方职责：1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。十一、乙方职责

25、：1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须做到有证上岗合理搭配，其思想素质好，技术能力强。2、熟悉施工图纸，严格遵照甲方设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。4、接受甲方及总包方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。6、爱护现场的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。十二、文明标化、卫生要求：1、认真搞好个人、宿舍、现场卫

26、生，随时保持文明清洁。2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于_元。十三、人工费结算及支付：结算方式：按实测面积计算。开工二天内付乙方_元生活费，主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费_%(含借支生活费及罚款)。剩下的_%待工程全面竣工验收后七天内付清。十四、其他：1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效

27、。4、甲方提供一套工作服，每套工作服从乙方施工款中扣除_元。(安全帽及安全带等)乙方自行提供。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电焊业务承包合同（六）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规之规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关零星电焊工承包事宜达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：正荣融信现代城B3区零星电焊工程(以下简称本工程)2、工程地点：福州市金山三中分校旁3、承包内容：止水钢板、柱墙脚钢定位焊及预留洞口

28、、电梯口防护栏杆和防护平网、砖墙拉结筋、人货电梯防护门等电焊工程。4、承包方式：采取包工、包机械、包焊条锯片等辅助设备材料及末级配电箱的方式发包给乙方负责施工。第二条 施工工期本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期，乙方必须在接到甲方通知起_小时内进场施工，并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。第三条 包干单价及决算方式1、地下室止水钢板电焊安装包干单价为_元/米。2、每梯位每层的柱墙脚钢定位及三防四口的水平防护网和防护栏杆包干价：_元/每梯位每层(楼梯临时栏杆除外)。3、钢筋植筋单价：18：_元/根;16：_元/根;14：_元/根;12、10：_元/根。4、墙体

29、拉结筋焊接：_元/根，用植筋胶植筋：_元/根，用环氧树脂植筋：_元/根。(包干价中含植筋胶或环氧树脂)5、人货梯平台等防护门制、安(包括油漆)：_元/扇，保修期一个月。6、零星点工工资：_元/工日。(含电焊条，电焊机具等)7、除包干项目外，实际工程量以甲方签证数量位准，工程款按实际完成的工程量乘以包干价进行计算。第四条 付款方式按6_楼和7_楼分二个片区，每片区分地下室工程完成后，上部主体结构施工至九层后及封顶后三个阶段支付工程进度款。每阶段完成后，由乙方报送进度完成量，经甲方审核后，按完成量的_%支付进度款。余款待工程竣工验收后_天内一次付清。第五条 质量要求乙方应按照国家标准建筑工程质量标

30、准及检验评定表中的规范要求组织施工，本工程的质量等级应达到合格标准。第六条 甲方的职责1、甲方负责提供场内电源、水源、材料制作安装场地。2、根据乙方提出用料计划及时供应钢筋材料。3、负责协调施工现场各分项工程交叉作业。4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。5、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方。6、安装合同约定向乙方支付工程款。第七条 乙方的职责1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量问题消灭在操作过程，并义务提供检验用的试件、样件。由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。2、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤

31、害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。在施工过程中，若给甲方或第三人造成伤害的，乙方应承担赔偿任务。3、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再转包给他人。若乙方将其承包的分包工程4、乙方施工使用的电焊条、植筋胶或环氧树脂必须符合设计和规范要求，并报告材料的合格证及厂家检验报告，否则甲方有权要求乙方立即整改，由此造成的经济损失由乙方承担。5、乙方必须与本班组工人签订劳动合同并报甲方备案。严禁使用童工和无合法手续的人员参加班组生产，若发现每人次罚款_元。6、乙方应及时向工人发放工资，发放工资须登记造册并报甲方备

32、案，若因未及时发放工人工资而引起劳动争议纠纷，由乙方承担相关经济和法律责任。第八条 安全文明施工乙方必须严格遵守国家和地方现行的有关安全文明施工规范要求的同时，还必须严格履行施工现场安全文明生产责任状(具体详附件)的内容。第九条 违约责任1、乙方未按本合同第二条 约定的施工工期完成工程的，甲方有权拒付工程款，并且工期每延误一日，乙方应向甲方支付人民币_元的违约金，工期延误超过五日，甲方有权单方面终止本合同，由此给甲方造成的经济损失全部由乙方承担。2、乙方违反本合同第五条 规定，造成工程质量达不到本合同约定的标准，乙方应按本合同约定的工程款总额的_%向甲方支付违约金，并且乙方应无偿返工修补至合格

33、，由此造成的经济损失及工期延误由乙方另行承担赔偿。3、除本合同另有约定外，若任何一方部履行或不依约履行本合同约定的其他义务，违约方应按本合同约定的工程款总额的_%向守约方支付违约金，并且守约方有权随时单方终止本合同。若给守约方造成的经济损失超过约定的违约金额，超过部分违约方仍应承担赔偿责任。4、甲方有权直接从工程进度款中扣除乙方应向甲方支付的罚款、赔偿和违约金。第十条 争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，由双方通过协商解决。若协商不成的，任何一方均可向福州仲裁委员会申请仲裁。第十一条 其他1、本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律

34、效力。2、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，自合同履行完毕之日起失效。3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电焊业务承包合同（七）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据甲方工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：一、工程名称工程地址：光明路_程家桥路二、工程单价：42/m2(肆拾伍元每平方)(包括实验塔所有外架及造型外架电焊)三、结

35、构类型：框架四、暂定面积：1000m2五、承包方式：乙方包清工、包质量、包安全、包辅料(切割片、电焊条、工具、等)、包进度(包工期)、包文明施工、包住宿及生活用电)、包结构验收。六、承包内容及要求：1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接(电焊、气割)、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。3、承包工程范围内的安全、文明施工等。4、生产性临时的搭设、拆除等。七、工程质量标准：_%优良率，根据质量要求标准，乙方必须严格按照

36、质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后乙方必须先做好自检，互检工作然后通知甲方验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。八、工期要求：总工期15天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。九、安全要求及综合治理;1、工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，做到安全施工，若造成人生安全事故，乙方承担由此而产生的全部经

37、济和法律责任。若发生重大安全事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。2、严格遵守各种法律法规，服从甲方等相关部门的指挥，自觉遵守甲方的规章制度。3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险，如不买甲方有权代买，费用有乙方支付(约每人每月250.00左右)。4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品。5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，宿舍内禁止使用一切电器设备。6、凡在施工区域内外发生的治安事件，均由乙方自行负责。十、甲方职责：1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。对乙

38、方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。十一、乙方职责：1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须做到有证上岗合理搭配，其思想素质好，技术

39、能力强。2、熟悉施工图纸，严格遵照甲方设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。4、接受甲方及总包方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。6、爱护现场的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。十二、文明标化、卫生要求：1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。3、每道

40、工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于_元。十三、人工费结算及支付：结算方式：按实测面积计算。开工二天内付乙方_元生活费，主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费_%(含借支生活费及罚款)。剩下的_%待工程全面竣工验收后七天内付清。十四、其他：1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。4、甲方提供一套工作服，每套工作服从乙方施工款中扣除_元。(安全帽及安全带等)乙方自行提供

41、。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电焊业务承包合同（八）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规之规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关零星电焊工承包事宜达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：正荣融信现代城B3区零星电焊工程(以下简称本工程)2、工程地点：福州市金山三中分校旁3、承包内容：止水钢板、柱墙脚钢定位焊及预留洞口、电梯口防护栏杆和防护平网、砖墙拉结筋、人货电梯防护门等电焊工程。4、承包方式：采取包工、包

42、机械、包焊条锯片等辅助设备材料及末级配电箱的方式发包给乙方负责施工。第二条 施工工期本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期，乙方必须在接到甲方通知起_小时内进场施工，并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。第三条 包干单价及决算方式1、地下室止水钢板电焊安装包干单价为_元/米。2、每梯位每层的柱墙脚钢定位及三防四口的水平防护网和防护栏杆包干价：_元/每梯位每层(楼梯临时栏杆除外)。3、钢筋植筋单价：18：_元/根;16：_元/根;14：_元/根;12、10：_元/根。4、墙体拉结筋焊接：_元/根，用植筋胶植筋：_元/根，用环氧树脂植筋：_元/根。(包干价中含植筋胶或

43、环氧树脂)5、人货梯平台等防护门制、安(包括油漆)：_元/扇，保修期一个月。6、零星点工工资：_元/工日。(含电焊条，电焊机具等)7、除包干项目外，实际工程量以甲方签证数量位准，工程款按实际完成的工程量乘以包干价进行计算。第四条 付款方式按6_楼和7_楼分二个片区，每片区分地下室工程完成后，上部主体结构施工至九层后及封顶后三个阶段支付工程进度款。每阶段完成后，由乙方报送进度完成量，经甲方审核后，按完成量的_%支付进度款。余款待工程竣工验收后_天内一次付清。第五条 质量要求乙方应按照国家标准建筑工程质量标准及检验评定表中的规范要求组织施工，本工程的质量等级应达到合格标准。第六条 甲方的职责1、甲

44、方负责提供场内电源、水源、材料制作安装场地。2、根据乙方提出用料计划及时供应钢筋材料。3、负责协调施工现场各分项工程交叉作业。4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。5、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方。6、安装合同约定向乙方支付工程款。第七条 乙方的职责1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量问题消灭在操作过程，并义务提供检验用的试件、样件。由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。2、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。在施工过程中，若

45、给甲方或第三人造成伤害的，乙方应承担赔偿任务。3、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再转包给他人。若乙方将其承包的分包工程4、乙方施工使用的电焊条、植筋胶或环氧树脂必须符合设计和规范要求，并报告材料的合格证及厂家检验报告，否则甲方有权要求乙方立即整改，由此造成的经济损失由乙方承担。5、乙方必须与本班组工人签订劳动合同并报甲方备案。严禁使用童工和无合法手续的人员参加班组生产，若发现每人次罚款_元。6、乙方应及时向工人发放工资，发放工资须登记造册并报甲方备案，若因未及时发放工人工资而引起劳动争议纠纷，由乙方承担相关经济和法律责任。第八条 安全文明施工乙方必须严格遵守国家和地方现行的有关安全文明施工规范要求的同时，还必须严格履行施工现场安全文明生产责任状(具体详附件)的内容。第九条 违约责任1、乙方未按本合同第二条 约定的施工工期完成工程的，甲方有权拒付工程款