2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库（包含各题型）

1、2022年二级建造师建设工程法规及相关知识考试题库（包含各题型）一、单选题.根据安全生产法，对于未如实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以。A、给予警告B、吊销营业执照C、责令限期改正D、降低资质等级答案：C解析：安全生产法规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（4）未如实记录安全生产教育和培训情况的；.（2017年）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是。A、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高

2、则专职安全生产管理人员配备越多B、建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员解析：专职安全生产管理人员配备要求，.下列有关合同变更，描述错误的是。A、当事人协商一致，可以变更合同B、当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C、当事人一方未经对方同意改变合同内容，属于违约D、应办理批准.登记手续的变更合同事项未办理批准.登记手续，也应发生法律效力答案：D解析：本题考查的是合同的履行和变更。法律,行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续

3、。.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是0。A、负责工程保修的施工单位B、物业单位C、装修单位D、住户甲答案：A解析：2020版教材P296页施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动机构,设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任；考前由此造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请

4、领取（）。A、安全生产许可证B、施工许可证C、建设用地规划许可证D、建设工程规划许可证答案：B解析：2020版教材P43页建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的一定期限内依照相关规定报有关机关备案。该期限是0。Ax15日B、30日C、60日D、90日答案：B解析：2021/2020版教材P5页行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例,规章应当在公布后的30日内依照相关规定报有关机关备案。7.2018年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10

5、日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为。A、2018年2月10日B、2018年4月20日C、2018年5月1日D、2018年5月10日答案：B解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。.关于中标

6、人法律责任的说法，正确的是。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的，转让分包无效，处转让、分包项目金额5%o以上10%。以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以

7、责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。招标投标法实施条例规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A、甲建设单位B、乙施工单位C、丙施工单位D、项目经理部答案：B解析：2020版教材P242页建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位发生生产安全事故,应当按照国

8、家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。.工伤保险条例规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处。罚款。A、骗取金额1倍以上2倍以下B、骗取金额2倍以上5倍以下C、工伤保险费1倍以上2倍以下D、工伤保险费2倍以上5倍以下答案：B解析：2020版教材P238页工伤保险条例第六十条用人单位工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政

9、部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（2015年）根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在。内不得再次申请。A、4年B、3年C、2年D、1年答案：D解析：本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。建筑业企业资质管理规定中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。（2017年）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()OA、承包人的优先受偿权优于抵

10、押权B、承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C、优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D、承包人行使优先受偿权的期限为1年答案：A解析：最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据民法典第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权。B错误,优先受偿权：全款购房者大部分款项购房者承包人工程款抵押权。C错误,建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。D错误，承包人行使优先权的期限为6个月。.

11、缺陷责任期一般为0,具体可由发、承包双方在合同中约定。A、3年B、4年C、2.5年D、1年，最长不超过2年答案：D解析：2020版教材P298页缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。.某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是。A、电气管线，给水排水管道，装修工程为1年B、屋面防水工程为7年C、有防水要求的卫生间、厨房为5年D、基础工程为50年答案：A解析：2020版教材P296页建设工程质量管理条例规定，电气管线，给水排

12、水管道，装修工程的最低保修期为2年。.调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括。A、行政调解B、民间调解C、仲裁调解D、自行调解答案：D解析：2020版教材P302页在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解行业调解以及专业机构调解。.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为。A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务答案：C解析：本题考查的是建设工程保证担保

13、的方式和责任。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务的行为。.建设单位不得。具有相应资质等级的分包单位。A、拒绝B、指定C、认可D、考察答案：B解析：房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是。A、监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B、施工合同是

14、监理工程师实施监理的依据C、施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D、施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定答案：B解析：2020版教材P283页工程监理的依据是：法律、法规，如建筑法、民法典等；有关技术标准，如工程建设标准强制性条文等；设计文件；建设工程承包合同。.（2016年）关于合同形式的说法，正确的是。A、书面形式是主要的合同形式B、当事人的行为可以构成默示合同C、书面形式合同是指纸质合同D、未依法采取书面形式订立合同的，合同无效答案：B解析：书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接简便、快速的特点，但缺乏凭证

15、。一旦发生争议，难以取证，不易分清责任。其他形式合同，可以根据当事人行为或特定形式推定合同的成立，也可以称之为默示合同。民法典明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A、14B、20C、28D、36答案：A解析：2020版教材P298页质量保证金返还。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不

16、予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。.(2020年真题)关于违约责任的说法，正确的是。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：P126727违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约

17、方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。22.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。A、对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件B、海关处理的案件C、本辖区内重大复杂的案件D、因不动产提起的行政诉讼案件答案：D解析：2020版教材P307页民事诉讼法中规定了3中适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等

18、。.关于开标程序的说法，正确的是。A、开标时间和地点应由各投标人协商决定B、开标过程应当记录并存档备查C、开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D、唱标时不必唱出投标报价答案：B解析：本题考查的是招投标过程的相关规定。开标地点应为招标文件中预先确定的地点，所以A错。开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，则C选项不正确。经确认无误后,由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。所以D选项不正确。.土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和。的同意。A、城市规划行政主管部门B、建设行政

19、主管部门C、房地产行政管理部门D、房屋拆迁管理部门答案：A解析：2021/2020版教材P16页土地使用者应当按照土地使用权出让合同的约定和城市规划的要求使用土地，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和城市规划行政主管部门的同意。.建筑节能分项工程验收会议由()主持。A、建筑节能工程分包人B、监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人答案：B解析：2020版教材P289页建筑节能工程验收的程序和组织应遵守建筑节能工程施工质量验收规范GB50300的要求，并符合下列规定：(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必

20、要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。.从性质上讲，施工企业的投标行为属于0。A、要约B、要约邀请C、承诺D、询价解析：【考点】考查投标行为的法律特性招投标过程属于一种特殊的要约承诺过程。其中，发布招标公告属于要约邀请行为，投标属于要约行为，而招标人发出中标通知书属于承诺行为。本题A项正确。.根据担保法的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的。A、2%B、10%C、20%D、30%答案：C解析：2021/2020版教材P32页定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%

21、。.（2020年真题）某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知。开工通知载明的开工日期为3月20日。接到形式通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位。3月30日才正式进场施工。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（-），该项目开工日期应当为（）。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：P111717最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)(法释201820号)规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：G)开工日期为发包人或者监理人发

22、出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告,合同施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。29.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于。A.15dB(A)B.20dB(A)25dBG30dB

23、D、答案：A解析：2020版教材P174按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011的规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)o夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)o（2019年）关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B、建设用地使用权的设立可以采取转让方式C、建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D、建设用地使用权期间届满的，自动续期答案：C解析：A错，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不

24、包括集体所的农村土地；B错误，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；C正确，建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分（房地不分离）；D错误，住宅建设用地使用权期间届满的，才自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。（2019年）根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（）-A、与历史事件有关的史迹B、具有历史价值的壁画C、古脊椎动物化石D、古人类化石答案：B解析：A错误，与重大历史事件有关的近代现代史迹；C、D错误，具有科学价值的古脊椎动物化石古人类化石受国家保护。根据招标投标法，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）oA、由

25、投标人自行编制B、完全响应招标文件各项要求C、包括投标担保D、包括拟用于完成招标项目的机械设备答案：D解析：招标项目属于建设施工项目的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。故选D33.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查。A、建设单位的节能设计要求B、施工单位落实节能设计的水平C、节能设计是否符合节能强制性标准D、空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况答案：C解析：施工图审查机构的节能义务施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方

26、人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A、不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B、不同投标人的报价呈规律性差异C、不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D、投标人以他人名义投标答案：D解析：2020版教材P84页有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；。）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

27、。.（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。A、知情权B、拒绝违章指挥权C、正当防卫权D、紧急避险权答案：D解析：P210-212紧急避险权：安全生产法规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资,福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。建设工程安全生产管理条例也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必

28、要的应急措施后撤离危险区域。.下列关于建造师管理相关制度的说法中，正确的是（）。A、获得建造师执业资格证书的人可以建造师的名义执业B、建造师可在勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位执业C、大中型项目施工的项目经理必须由具有高级职称的注册建造师担任D、建造师执业证书由聘用单位保管使用，执业印章由本人保管使用答案：B解析：2020版教材P66页注册建造师管理规定中规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工监理招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期六个月，六个

29、月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是。A、甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B、王某的工作不满一年，试用期不得超过一个月C、劳动合同的试用期不得超过六个月，所以王某的试用期是成立的D、试用期是不成立的，六个月应为劳动合同期限答案：D解析：根据劳动合同法第19条的规定：“劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。”.建设行政主管部

30、门可以将施工现场的（）委托给建设工程安全监督机构具体实施。A、监督管理B定期检验C、监督检查D、检验检查答案：C解析：2020版教材P257页建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是。A、技术人员缺乏经验B、设计错误C、工人疏忽D、一般性盗窃和抢劫答案：B解析：2021/2020版教材P35页（三）除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：设计错误引起的损失和费用。.施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保,则保证人应为。A、监理单位B、银行C、建设单位D、施工企业答案：B解析：

31、（三）工程款支付担保工程款支付担保，是发包人向承包人提交的，保证按照合同约定支付工程款的担保，通常采用由银行出具保函的方式。.债权人转让权利的应当O。A、通知债务人B、经债务人同意C、使债务人的抗辩只能针对债权人D、只转让主权利，不转让从权利答案：A解析：2020版教材P123民法典规定:债权人转让权利的，应当通知债务人。.下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是。A、出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件的知识产权归买受人B、标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即为交付C、交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标

32、的物D、除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移答案：D解析：2020版教材P156出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人（A错）。标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付（B错）。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也

33、可以随时要求履行.但应当给对方必要的准备时间（C错）。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移（D对）。.2007年11月23日，张某参加了二级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书，并于2016年04月25日申请注册成功，根据有关规定，张某初始注册有效期应当截止到0。A、2019年11月23日B、2017年4月24日C、2018年11月23日D、2019年4月25日答案：D解析：2020版教材P64页初始注册证书与执业印章有效期为3年。.对2年内发生3次以上转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程

34、的施工单位，。A、资质审批机关降低其资质等级B、工商部门吊销其营业执照C、资质审批机关取消其资质等级D、责令停业整顿6个月以上答案：A解析：本题考查的是投标人违法行为应承担的法律责任。对2年内发生3次以上转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。.国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能。A、技术创新与进步B、成果推广与转化C、产品研发与利用D、产品示范与推广答案：A解析：2020版教材P192该题主要考察的是：节约能源法规定要求，节约能源法规定，国家鼓励、支持节能科学技术的研究开发、示范和推广

35、，促进节能技术创新与进步。.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（）合同。A、效力待定B、无效C、可撤销D、有效答案：D解析：2021/2020版教材P13页民法典规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。.【2018年真题】关于招标价格的说法，正确的是。A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时应当编制标底C、招标的项目应当采用工程量清单计价D、招标时可以设定最高投标限价答案

36、：D解析：本题考查招标文件、标底及工程量清单计价的规定。选项A错误，招标人不得规定最低投标限价。选项B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。选项C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。选项D正确，招标人可以设最高投标限价，且应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。.根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额。左右的比例预留保证金。A、3%B、5%C、10%D、15%解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。全部或者部分使用政府投资的建设项

37、目，按工程价款结算总额3%左右的比例预留保证金。.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款,并没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是O。A、被拘留B、被罚款5000元C、被没收违法所得D、被质量监督站开除答案：D解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：G)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律,行政法规的规定提起申诉。.下列选项中，对调解的理解错误的是()。A、当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B、仲裁调解

38、生效后产生执行效力C、仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D、法院在强制执行时不能制作调解书答案：C解析：2020版教材P339页仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。.根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在。A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C解析：20

39、20版教材P82页招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充,修改的内容为投标文件的组成部分.（2020年真题）仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效,则仲裁庭应当。A、按乙和丙的意见作出裁决B、按甲的意见作出裁决C、请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D、重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决答案：A解析：P335-336合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决也可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决

40、书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。.（2014年）关于施工合同特征的说法，错误的是（）。A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同是有偿合同答案：C解析：合同的客体根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。而施工合同的客体则是施工行为，此题选用排除法也可以做，根据施工合同特征可以确定施工合同属于双务合同、要式合同、诺成合同、有偿合同。54.注册建造师担任施工项目负责人，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是0。A、发包方同意更换项目负责人

41、B、承包方同意更换项目负责人C、发包方与承包方产生了合同纠纷D、因不可抗力解除施工合同答案：A解析：2020版教材P66如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更o注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。.（2016年）根据安全生产法，对于未

42、真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以。A、给予警告B、吊销营业执照C、责令限期改正D、降低资质等级答案：C解析：对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处I万元以上2万元以下的罚款。.下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是。A、和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决B、如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷C、和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能

43、再采用和解的方式解决纠纷D、诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式答案：D解析：2020版教材P302页和解可以再民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终身裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交第三方作出裁决。当时人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。仲裁实行一裁终局制，也就是说，诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决纠纷。.根据建设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构是。A、监理单

44、位和检测机构B、建设单位和检测机构C、建设单位和建设工程质量监督机构D、监理单位和建设工程质量鉴定机构答案：C解析：本题考查的是施工质量检验制度。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。教材中说明如果有监理单位那么就是通知监理，本题干中，没有说明是否有监理，所以选项C更合适。.某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响0。A、报告书B、报告表C、公告书D、登记表答案：A解析：【考点】本题考查建设项目的环境影响评价的分类管理根据环

45、境污染评价法第16条的规定，我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件;可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；（2）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；（3）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。则A选项正确。.（2017年）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A、最高人民法院B、国务院C、全国人民代表大会D、全国人民代表大会常务委员会答案：B解析：

46、考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。.某施工单位地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇注混凝土时，按照建设工程质量管理条例要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐蔽验收。A、建设行政主管部门B、设计单位C、建设工程质量监督机构D、勘察单位答案：C解析：2020版教材P271页建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。.根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理。

47、A、开工报告手续B、监理单位的委托手续C、保证安全施工措施的审批手续D、工程质量监督手续答案：D解析：本题考查的是施工许可证的法定批准条件。选项A,办理开工报告的项目，无须申领施工许可证；B不是所有的项目均需委托监理；C只要有安全施工措施就可以，不需要办理审批手续，只需要审查资料。.环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程。A、同时立项、同时建设、同时投产使用B、同时设计、同时施工同时投产使用C、同时立项、同时施工、同时竣工验收D、同时设计同时验收、同时投产使用答案：B解析：建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项

48、目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投人使用。建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计同时施工、同时投入使用。.关于评标规则的说法，正确的是。A、评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C、招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D、评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并标明顺序答案：B解析：A选项，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。C选项，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。D选项，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。.国家对落

49、后耗能过高的生产工艺实行（）。A、问责制度B、整改制度C、惩罚制度D、淘汰制度解析：2020版教材P187国家对落后的耗能过高的用能产品,设备和生产工艺实行淘汰制度。.对于可撤销合同，下列情况不能达到要求的是。A、当事人要求继续履行B、双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C、当事人请求撤销合同后，法院可以撤销合同D、当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同答案：B解析：2020版教材P121页合同属于可变更、可撤销合同，当事人可以要求继续履行合同变更合同或者撤销合同，但是当事人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以撤销合同。.甲市的王先生购买了位于乙市

50、的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由。人民法院管辖。A、甲市B、乙市C、丙市D、丁市答案：B解析：本题涉及的考点是专属管辖。我国民事诉讼法规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。.建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：本题考查

51、的是投标保证金。可以没收投标保证金的只有两种情况。在投标有效期内撤销投标文件；中标后未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同。68.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算C、招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致答案：D解析：A错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。B错误，投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止时间开始计算。C错误，招标人终止

52、招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。.据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是。A、建设项目规划审查部门B、建筑安全监督管理机构C、工程质量监督机构D、工程建设标准批准部门答案：C解析：（一）监督管理机构建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工监理,验收等阶段执行强制

53、性标准的情况实施监督。（.对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当（）oA、申请延期开工B、重新核验C、重新办理批准手续D、备案答案：C解析：2020版教材P49页三重新办理批准手续的规定对于实行开工报告制度的建设工程，建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由()。A、注册单位保管、使用B、注册建造师保管，由单位使用C、注册单位保管，由本人使用D、注册建造师本人保管、使用答案：D解析：20

54、20版教材P67页注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师享有下列规定：(4)保管和使用本人注册证书、执业印章。.书面评标报告作出后，中标人应当由。确定。A、评标委员会Bv招标人C、招标代理机构D、招标投标管理机构答案：B解析：招标投标法规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人”。根据法律规定，除非有招标人授权，其他机构无权确定中标人。可见只有B选项符合题干要求，是正确选项；而A、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查确定中标人的主体.王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列

55、做法正确的是。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案：C解析：2020版教材P133劳动合同法规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。.关于效力待定合同的说法，正确的是()。A、合同未成立B、效力待定合同的相对人具有催告权C、效力待定合同是生效合同D、效力待定合同是无效合同答案：B解析：2020版教材P121页效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。.(2015年)某工程施工合同

56、因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是。A、法院调解应由审判员一人主持B、调解书经双方当事人签收即发生法律效力C、法院调解必须邀请有关单位和个人协助D、调解书与判决书的效力不同答案：B解析：本题考查的是法院调解。A选项可以由审批员一人主持，也可以由合议庭主持。C选项可以邀请有关单位和个人协助，D选项调解书与判决书的效力相同。76.注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，则张某的注册证书和执业印章将()。A、继续有效B、失效C、被吊销D、被撤销答案：B解析：2020版教材P65页注册证书和执业印章失效的情形：1.聘用单位破产的

57、；.聘用单位被吊销营业执照的；3.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；4.已与聘用单位解除聘用合同关系的；5.注册有效期满且未延续注册的；6.年龄超过65周岁的；7.死亡或不具有完全民事行为能力的；8.其他导致注册失效的情形。.某监理单位与施工单位弄虚作假，将不合格的建筑材料按照合格签字，降低了工程质量。为此，该监理单位受到了相应的处罚及罚款，适宜的罚款数额应为OoA、10万元以上50万元以下B、20万元以上50万元以下C、50万元以上100万元以下D、100万元以上200万元以下答案：C解析：2020版教材P284页建设工程质量管理条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以

58、上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的；(2)将不合格的建设工程建筑材料建筑构配件和设备按照合格签字的。.甲、乙、丙、丁四家施工企业组成联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币，下列关于该损失赔偿的说法正确的是。A、招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币B、招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主

59、张赔偿额C、招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿D、乙向招标人赔偿100万元人民币后，不可以向丁追偿答案：C解析：共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。.（2014年）根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是。A、须大修才能达到安全技术标准的B、超过制造厂家规定的使用年限的C、无安全技术档案的D、无齐

60、全有效的安全保护装置的答案：B解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；经检验达不到安全技术标准规定的；没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销于续。.注册建造师有权。A、超出聘用单位业务范围从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解答案：D解析：2020版教材P67页注册建造师