项目智能化工程项目转让协议

1、 AA项目智能化工程项目转让协议甲方：BB实业发展（集团）有限公司（以下简称“甲方”）地址：xx乙方：CC科技有限公司（以下简称“乙方”）地址：xx丙方：DD科技有限公司（以下简称“丙方”）地址：xxxAA项目智能化工程系BB实业发展（集团）有限公司与CC科技有限公司于x年x月x日签定设计施工合同，并于xx年x月x日进场施工，由CC科技有限公司委托DD科技有限公司承担具体设计施工工作。因CC科技有限公司经营管理出现问题及项目工期延误等原因，为保证项目顺利实施，不能写这个原因，还是写因甲方原因暂停施工，为保证项目顺利进行，经三方本着平等、自愿、公平、协商一致、诚实守信的原则，与BB实业发展（集团

2、）有限公司就妥善解决施工履行、相互债权债务等问题，充分协商，达成一致意见，现签定转让协议如下：经CC科技有限公司与DD科技有限公司双方本着平等、自愿、公平、协商一致、诚实守信的原则，与BB实业发展（集团）有限公司就妥善解决施工履行、相互债权债务等问题，充分协商，达成一致意见，现签定转让协议如下：一、工程项目概况与合同签定情况（一）工程项目概况工程名称: “AA”项目智能化系统工程工程地点: xx工程内容：AA项目非可视楼宇对讲系统、闭路监控系统（商城、电梯、车库、入户大厅、通道等）、小区人行通道翼闸系统、停车场免取卡收费系统、超声波车位引导系统、保安巡更系统、物业管理软件的设计、施工、调试、验

3、收、保修与维护；能耗计量监测系统、空调自控系统的设计、施工（不含前端传感器及仪表的安装）、调试、验收、保修与维护等。（二）合同签定情况xx年x月x日，BB实业发展（集团）有限公司与CC科技有限公司签定AA项目智能化系统工程设计施工合同。合同价款：人民币xx元，大写：xx。x年x月x日，BB实业发展（集团）有限公司与CC科技有限公司签定AA项目智能化系统工程补充合同。因设计方案调整，新增补充合同金额为：xx元，大写：xx。综上将原合同价款调整为：人民币xx元，大写：xx。截止x年x月，共新增现场工程签证5份，现场工程签证单金额共计xx元，大写：xx综上，BB实业发展（集团）有限公司与CC科技有限

4、公司就AA项目智能化系统工程设计施工一事共涉及主合同、补充合同及现场工程签证三部分，合计金额xx元，大写：xx。二、转让事项与内容（一）甲乙双方签定了AA项目智能化系统工程设计施工合同及其补充合同（以下简称“AA项目施工合同” ），因工程施工形成施工合同业务往来。（二）乙方对甲方就AA项目施工合同履行所承担的施工责任、应履行的施工义务，所享受的经济权益及其他合法权利，全部转让给丙方。（三）乙方将履行AA项目施工合同所具有的对甲方的经济债权、各设备供应商及其他债务方的债务责任全部转让给丙方。（四）甲方已知悉乙方向丙方转让AA项目施工合同债权债务事实，甲方对此无异议，乙、丙方无须就AA施工合同履行

5、债权债务转让事实另行通知甲方。甲方在本协议生效后，按照AA项目智能化系统工程设计施工合同及其补充合同约定向丙方履行付款义务。（丙方开户名：DD科技有限公司；开户行：xx；开户账号：xx）三、各方权利及义务 （一）甲方的权利与义务本协议生效后，甲方应切实向丙方履行偿付义务，遵守本协议约定将乙方对甲方所有应收账款支付给丙方，删除，如果不删除就债的转让，如果是债的转让必须是明确的金额，本协议没有明确金额所以是项目转让且不以任何理由提出异议或抗辩。乙方的权利与义务1、乙方承诺所转让应收账款不存在任何瑕疵（包括但不限于质押、担保、被有关部门查封、冻结等），不存在导致丙方行使权利受限制的情形（包括但不限于

6、存在任何他项优先权等）；该债权真实、合法、完整、有效、乙方完全有权决定处分该债权；乙方保证本协议约定的应收账款未曾向第三人转让且上述债权不存在任何影响到债权转让的诉讼、仲裁或行政处罚，或存在此种诉讼、仲裁或行政处罚的可能性。 2、乙方应向丙方如实告知此次债权债务转让的有关信息，并保证提供的信息真实、完整、合法、有效。3、乙方在本协议签定之日，应将债权债务文书及涉及AA项目施工的相关资料原件及电子档案全部移交给丙方。乙方保证其向丙方提供的与该转让债权债务有关的任何文件和资料真实、准确、完整、有效，不存在误导、虚假陈述或重大遗漏等情况。4、本协议生效后，乙方不得再向甲方主张该债权。（三）丙方的权利

7、与义务1、在本协议生效之日起， 丙方对受让的债权享有完全的权利（包括但不限于丙方受让该债权而取得的乙方对甲方的一切权利及利息权益、违约金权益、损害赔偿权益、担保权益等）。2、本协议生效后涉及收取AA项目应收账款的税费由丙方承担。相关票据、收据由丙方向甲方出具。（四）本协议生效后，甲方、丙方按照AA项目施工合同执行。AA项目智能化系统工程设计施工合同及补充合同除承包人由乙方变更为丙方外，全部合同条款按照原合同执行。甲、乙、丙三方就本次AA项目转让过程中知悉的对方的商业秘密，负有保密义务。任何一方违反保密义务给他方造成损失，须进行全额赔偿。四、违约责任本协议签定后，甲方、丙方应严格履行AA智能化系统工程设计施工合同。如有违反，按照AA项目智能化系统工程设计施工合同及其补充合同违约条款执行。其他本协议生效后，如三方在履行本协议的过程中产生争议，由三方友好协商解决；如协商未果，可向项目所在地人民法院提起