建筑钢结构工程承揽合同(2005年新版)

1、建 筑 钢 结 构 工 程承 揽 合 同 委托单位： 甲方 承揽单位： 乙方签订时间： 根据中华人民共和国?合同法?的规定，为明确双方在履行合同中的权利、义务，经双方协商一致签订本合同。技 术 条 件一、工程名称： 二、地点： 三、技术要求：规格及要求具体按施工图、加工图制作：第二条 承揽范围及造价一、方案设计、工程施工、加工图设计由 方负责设计，设计费由 方承当。二、根底设计由 方负责，所有土建根底施工由 方负责并承当费用。三、本钢构造工程建筑总面积为 。四、造价为每平方米 元，总造价为 万元人民币。大写: (具体按实际计算)。其中钢构造加工制作局部占80% ,钢构造安装局部占20 。五、本

2、工程包括: 钢构造图纸中的材料及安装。 六、本工程不包括: 所有土建税金及钢构造防火涂料配套费及管理费 。 第三条 施 工 准 备一、乙方1、假设乙方负责设计，那么在本合同签定生效后 日内向甲方提供加工图2套2、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。二、甲方1、在 年 月 日前做好符合钢构造安装要求的混凝土根底及预埋螺栓，地坪应保证乙方安装使用的汽车吊能随意移动。2、在乙方钢构造加工件进场前，做好场地内外施工车辆进出道路的修通。并负责维修，接通施工现场的施工用水源及电源包括水表、配电板，要求能满足施工用水，用电量的需要费用由乙方自理。3、本合同签订后 日内提交建筑许可证等，如

3、因无建筑许可证发生的相关责任由甲方承当。施工期限一、施工总工期自合同签字甲方付达预付款之日起 天日历天完成。其中安装时间为 天。二、甲方根底工程完工后要求乙方进场安装前 天，甲方应向乙方发出进场通知书。三、如遇以下情况之一，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定要求，不能提供满足施工的场地、水、电源、道路未能接通、障碍物未能去除、影响进场施工时；2、由甲方负责提供的技术资料、技术条件不准或重大设计变更；3、在现场施工中如因停电、停水、影响正常施工时；4、因现场代表或监理签证不及时而影响下一道工序施工；5、人力不可抗拒的因素而延误工期。如雨、台风、雪天等，具体天气情况按施工天气表

4、6、如根底由甲方负责施工，由于甲方的延期或因根底工程的质量不符合设计要求影响乙方的正常的施工以及因甲方负责的其它工程工程因穿插施工而影响乙方正常的施工时。四、乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表受到报告后应在三天内予以答复，逾期不予答复。乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。第五条 质 量一、乙方参照国家轻钢构造制作及施工标准进展制作施工。二、乙方必须按图标准施工、文明操作、确保工程质量并承受甲方派驻代表的全面监视。三、在施工现场过程中发生的质量事故，乙方应及时报告甲方派驻代表,一般的质量事故由双方协商处理。四、凡因乙方原因造成屋面、

5、墙体渗漏等质量缺陷由乙方无偿保修 天，时间自竣工验收之日起计算。在规定的保修期内，由于甲方的根底质量原因或使用不当造成门窗变形和屋面、墙体的渗漏，其责任应由甲方承当。第六条 总款的支付与结算总款的支付和结算：一、本合同签订后 三 天内，甲方付给乙方预付备料款计人民币 元整。二、主体构造件到场开场安装前 三 天内，甲方付给乙方工程款计 元整。三、屋面板到场开场安装前 三 天内，甲方付给乙方工程款计 元整。 元整。四、工程竣工验收后 天内，甲方付给乙方计 元整。余款 元整作为质量保证金,二年到期时付清，质保期为五年。五、因甲方原因拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的，除顺延

6、工期外，还应承当乙方相应的经济损失。工程量按实结算。第七条 设 计 变 更一、正式的设计图纸、说明与有关技术资料、作为加工和施工的有效依据，双方均不得擅自修改。二、甲方如需变更设计，必须书面通知乙方，重大的修改或增减造价时，必须另行协商。发生的工程费用变动，按实际变动情况结算。第八条 验 收一、混凝土根底工程由甲方验收或监理验收合格后交乙方复验。二、钢构造工程验收按施工图纸进展验收。三、乙方在竣工后书面通知甲方，甲方在壹拾五天内给予验第九条 安 全一、在施工至交付之前的过程中，甲方人员擅自进入施工现场，造成其人身平安或其他平安事故均由甲方自行负责。二、在施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规

7、程等造成人员平安事故，其责任由乙方承当。乙方负责全体施工人员人身以外伤害保险及附加医疗保险。附 那么一、本合同一式叁份。甲、乙方各执正本二份，副本 份，由甲方报送经办银行，建立主管部门备案。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效；工程竣工验收，结算款后终止。三、本合同签定后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后可以签定补充合同或协议，需变更及联系单等都必须乙方盖公章或法人代表签字，并与本合同一并具有法律效力。四、本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成当事人可向原告所在地人民法院起诉。五、本合同只限 使用。甲方预付款到达本合同生效，未到预付款本合同无效。第十一条 汇入工程款专项约定经甲乙双方约定并认可，甲方支付本合同钢构造工程全部款项必须汇入甘央军农行卡为95599815。汇入其它帐户或支取现金，乙方均不成认，由此造成的一切经济损失及法律责