下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、加工安装合同定作方(甲方):_加工方(乙方):_根据中华人民共和国经济合同法和加工安装合同管理办法等有关规定,为明确双方在加工安装施工中的权利、义务和违约责任等,经协商同意签订本合同.:工程概况1、工程名称_ 2、安装地点_ 3、加工内容_ 4、开竣工日期:本合同定于_年_月_日开工 至_年_月_日竣工:合同价款安装面积:_合同总价款:_ (大写)_:付款方式甲乙双方在合同签订时开工后,甲方给乙方付款_元(大写_)生活费.工程款一期付款方式:在乙方将主钢架安装完成后,甲方应向乙方付_元人工费(大写_).在乙方就本工程安装至_,甲方应向乙方提供二期工程款_元(大写_).工程完工后经甲方对本工程验
2、收合格后,甲方应将剩余人工费(除质保金外)_元(大写_)付给乙方,本工程质保金_元。:安全生产及安全事故处理甲乙双方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和建设部、市建委颁发的规定。乙方按有关规定采取严格的防护措施,承担由于自身安全措施不利造成的自身伤亡事故和其他伤害事故,并承担其所有的费用。:双方义务甲方义务:甲方应及时提供乙方生产所必须的图纸、技术资料等;并向乙方明确施工技术、质量要求;甲方应为乙方施工提供便利条件(免费提供乙方在施工期间所需的水、电及工人住宿),避免停工、窝工。甲方应按合同规定及时办理付款,工程如有变更,甲方应提前通知乙方.乙方义务:乙方应根据合同规定的工期安排人员、材料、
3、机器设备进场;遵守甲方的各项规章制度。乙方必须按照设计图纸、规范及甲方对施工技术、质量的要求进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务,注意保护成品、半成品,以免损坏。因乙方保管不当造成的一切经济损失由乙方承担。:违约责任1甲方违约责任:由于甲方提供的图纸材料不准确、不完全或现场条件不具备,造成乙方停工、窝工,其经济损失及责任由甲方负责工程如有变更,甲方未能提前通知乙方,所造成的经济损失有甲方承担.乙方违约责任:乙方人员未按合同规定时间进场或完工,造成的延误工期,甲方则按延误天数占工期比例扣除合同价款,每延误一天扣违约金_元。乙方在施工过程中应采用有效的措施保护工程已完成品,保护甲方
4、的财产,如因乙方原因造成的损坏,经济损失及责任有乙方承担。:双方确认如遇下列不可抗力因素时,合同允许变更或终止。_:如遇国家政策调整,使合同项目不能继续实施时,双方应协商解决并做好善后工作。:验收乙方应在本工程基本完成时通知甲方验收,甲方应在得到乙方通知后进行验收,验收完成后,双方应在竣工报告上签字,并做为结算的依据。:为保证工程顺利进行,双方明确、甲方指派_,乙方指派_为现场施工负责人,负责日常管理协调工作:保修条款本工程质量保证期_月,在此期间内工程无重大质量问题,则甲方应在质保期到期后(即_年_月_日)将质保金全部结清.:双方在履行合同过程中发生争议时,双方应先进行协商,协商不成时,按加工安装工程合同有关条例解决。:合同生效及终止本工程自签订之日期生效乙方全面完成合同规
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二年级音乐上教案
- 上海市县(2024年-2025年小学五年级语文)人教版期末考试(上学期)试卷及答案
- 一年级数学(上)计算题专项练习集锦
- DB11T 1122-2014 养老机构老年人健康档案技术规范
- 消防电各设备技术规格书
- 福建省泉州市晋江市安海镇五校2024-2025学年九年级上学期期中化学试题含答案
- 墨水笔的充墨笔芯产业规划专项研究报告
- 信纸夹产业深度调研及未来发展现状趋势
- 婴儿抱枕产业深度调研及未来发展现状趋势
- 化妆用着色制剂产业深度调研及未来发展现状趋势
- SAT长篇阅读练习题精选14篇(附答案)
- 法院重大事项请示报告制度
- 江苏信实化工维保方案
- 高中英语 必修一知识点(北师大版)课件
- 吹脱、气提与萃取(宋银强、朱世林)课件
- 沟通技巧(直接可以授课用)
- 大学生职业生涯规划之自我探索技能(共93张)课件
- 各类茶的冲泡方法课件
- 高血压病例分析培训课件
- 提高患者胃肠减压期间舒适度(ppt)
- 四年级上册数学课件-4.6 整数的四则运算(运算定律-加法结合律)▏沪教版 (共9张PPT)
评论
0/150
提交评论