施工合同模板集锦九篇3

1、施工合同模板集锦九篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：甲方将位于居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。2、建筑面积(施工计算方式)：一层97.88平方米(不含楼梯)，楼梯9.62219.24平方米;二层93平方米(不含楼梯，阳台按半面积计入)，楼梯7.86215.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。第二条：承包方式1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备

2、;2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元(大写：XXX贰拾伍元整);3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修;5、基础由甲方负责，乙方负责回填。6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。第三条：工程工期1、甲方规定动工时间为_年_月_日至年月乙方不得提前和推后。

3、2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。第四条：工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。4、地面工程：一层铺贴地砖。5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。8

4、、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元; 其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款(质量保证金X除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为_年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，

5、瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六条：安全生产及其它1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已

6、做工程不再支付工钱，本合同终止。3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。第五条：合同终止与生效1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。3、合同订立地点： _省_市_县_镇雨洒村一组。(下无正文)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 发包人 （全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人 （全称）：法定代表人：住所：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规

7、定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为了确保_工程质量及进度，甲方将钢结构隔层工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据中华人民共和国合同法，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，秉持公平自愿的原则，签订本钢结构隔层施工协议如下。一、工程的基本概况

8、1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包范围二、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限_天，自_年_月_日至_年_月_日。三、工程价款合同工程造价人民币_元，不包含税收及发票。大写人民币_。四、工程价款

9、的支付方式1、合同签订_日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方2、钢架安装完成_日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料款3、工程施工完毕验收合格，_日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。五、工程质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。六、甲乙双方权

10、利义务甲方权利及义务：1、按施工进度按时交纳各期工程款项，付款日期以协议规定付款日期为准，以免因资金不足影响工程进度。2、甲方可监督乙方施工，提出合理化意见或建议。3、如遇自然灾害及其他不可抗力因素，乙方工期顺延。4、如甲方未能按时交纳工程款项或其他原因造成工程延误，后果自负。5、如甲方无正当理由恶意毁约，按工程总造价30%对乙方进行赔偿。乙方施工工艺及权利义务：1、主梁用16钢槽、化学螺栓固定，5角铁与主梁焊接（框架密度为主梁60副梁40），打掉焊渣，刷醇酸防锈漆两遍（红、灰色各一遍），2530防腐木做楼板，钻尾螺丝固定。2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期

11、保质完成工程，并承担由本分项工程所引发的相应安全事故责任。3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，保证施工现场的整洁。4、按合同规定由乙方提供的材料、设备。乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。5、因乙方责任不能按期完工，工期不能顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不得顺延。七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间：工程师收到后_天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。2、工期延误：双方约定工期顺延

12、的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。八、工程的检验工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后_日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修

13、期自转移占有之日起算。九、维修责任1、本工程保修责任期：为_年。2、保修范围为乙方施工的工程项目。3、施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。4、由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。5、在保修期内，乙方工程质量原因造成的其他财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十、违约责任甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的_%支付滞纳金。由于乙方责任延误工期

14、的，每延误_日，乙方应支付给甲方人民币_元作为违约金。十一、争议的解决本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。十二、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。4、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公X）委托代理人：电话：传真：

15、开户银行：账号：XX编码：_年_月_日承包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：_年_月_日 施工合同 篇3 甲方：_乙方(施工责任方)：_甲方承建之_，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导

16、1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2、乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联

17、系并申报有关文件资料。2、乙方责任：(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，

18、未经项目经理同意不得擅自离开工地。(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损

19、失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方

20、可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。(2)质保金：质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收_年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工

21、程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。八、其它(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双

22、方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲方：_乙方(施工责任方)：_代表：_代表：_经办人：_施工责任人：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇4 建设单位：_省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，根据中华人民共和国合同法及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：_省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层

23、、新做B防水卷材、保护层压光。C、具体做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期_年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决

24、。2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采用建设工程工程量清单计价规范(GB50500-)及其配套文件和_年_省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的_市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工_年以后

25、支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：甲方代表签字(盖章)：乙方： 乙方代表签字(盖章)：_年_月_日 施工合同 篇5 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为加强土地开发整理，确保非农业建设占用耕地的占补平衡，甲方将 镇 村土地整理占补项目发包给乙方承建。为不误农时，保质保量完成施工任务，经与乙方协商，达成如下协议：一、工程内容甲方根据荆土资批 号文件立项批复，建设规模总面积为 公顷（折 亩）。工程内容由土地平整、田间道路、部分配套工程组成（具体详见工程量表）。

26、二、双方责任甲方负责项目资金投入、工程施工检查和新增耕地用于建设项目占用耕地的补充。乙方负责按甲方的规划设计图施工。工程质量必须符合湖北省土地开发复垦整理验收办法及标准规定的要求。三、工程价款与付款方式甲方对乙方实行包干投入，工程款总额人民币大写： （小写： 元）。资金以财政转移支付方式拨付，乙方在资金的使用上必须做到规范、安全、有效。付款方式：首期：乙方工程施工队进场施工，甲方支付乙方合同价款总额的50%，作为项目实施的启动资金，由乙方专款用于该项目的土地开发整理。二期：工程项目施工完工，经甲方初验后，付工程合同价款总额的40%，余款10%待上级部门验收后一次性付清。四、其他事项1、排水费实

27、行包干，甲方付给乙方排水费元，乙方负责本项目全程排水。2、乙方负责安全生产，承担一切安全责任。五、工期总日历工期 天。自年 月日起至年月 日止。六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守。甲方： 乙方：代表（签字）： 代表（签字）：20xx年12月5日 施工合同 篇6 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)住址：定义，本合同下述简称分别指：a.业主：b.是项工程：本合同第1.1条所约定的工程;经甲、乙双方商定将本合同第1.1条约定的工程施工任务实行目标责任承包管理。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同。第一条 是项工程的名称、地点及内容

28、1.1 名称：1.2 内容：乙方的工作内容包含但不限于：1.2.1 本标段业主、监理、上级主管部门对甲方签定(或发出)的合同协议及相应文件、合同谈判会议纪要、招投标文件、技术规范、施工图表、指令等形成的甲方的责任与义务同时也是乙方的责任与义务。1.2.2 执行、完成以乙方名义与作业队、供应商所签订的涉及本项目劳务或其他商务合同。1.2.3 为达到上述目的所必需的与之相关的一切其它辅助性工作，包括但不限于以下工作：、 临时工程：临时用地的征(租)用、恢复;施工用电设备搭设;施工临时工程、设施、施工道路的养护与维修、交通畅通维护;、 施工队进、出场、停工及纠纷处理;、 拌和场平整处理、三通、恢复;

29、、 驻地建设与恢复;、 施工安全保障措施，施工范围内的环境保护与污染处理;、 上级各部门对施工现场的各项迎检所要求的准备工作等。1.2.4 当地政府、群众、业主、监理关系的协调。第二条 是项工程的责任目标2.1 经济(效益)目标：2.1.1 产值目标：乙方应满足业主进度要求，冬季、雨季期间应尽可能组织生产。2.1.2 责任成本目标：乙方上交甲方管理费：按结算总造价的 收取。收取管理费后剩余部分作为乙方的责任成本，包括但不限于：a. 各作业队、供应商、零星工程等项目施工的直接成本。b. 业主、监理、各级政府部门收取的费用;c. 项目应交纳的各种税费;d. 项目部现场经费以及本合同1.3.3工作内

30、容所形成的一切费用;e. 竣工文件编制及缺陷期的成本;f. 甲方对本项目进行的例行检查、合同(含人员)履约检查、业主指定到场的一切人员往来费用等均由乙方承担。派出项目工作的人员工资按约定标准执行;2.1.3 利润目标：乙方应足额上缴完甲方管理费用，项目的盈亏由乙方自行负责，与甲方无关，所有的亏损由乙方承担无限责任。2.1.4 第2.1条内所包含各项经济指标，合同有效期内不予更改。2.2 质量目标：乙方保证所承包的分部、分项工程在施工中，应按照下述约定的技术规范及质量验收标准承担质量责任：2.2.1 按照业主、监理、上级主管部门、部颁技术规范、质量验收标准及要求约束乙方。2.2.2 按照甲方与业

31、主签订的合同协议书及合同谈判会议纪要、质量相关约定的质量目标及要求约束乙方。2.3 进度目标：进度目标满足甲方与业主签订的合同协议书及合同谈判会议纪要的.工期要求。2.4 安全目标：以甲方与业主签订的合同协议书及合同谈判会议纪要及安全相关协议约定的安全目标、安全责任约束乙方。2.4.1乙方施工时自行组织交通维护，确保施工安全，承担施工过程中造成安全事故的一切责任。任何安全事故与甲方无关，均由乙方负责。2.4.2工程开工前，乙方须向业主提供施工组织设计，包括安全管理方案，向路政部门递交书面施工申请和安全组织方案，签定施工安全责任书，到高速公路交警和路政部门为施工车辆办理相关手续。2.4.3乙方在

32、实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切现场施工作业均应遵守安全操作规程，根据公路养护安全作业规程中道路施工安全设施设臵示例要求设臵施工标志，服从路政管理人员的道路安全管理。严格按规程摆放标志牌、锥形筒，不许使用残缺标志牌，标志牌版面要全贴高强级反光膜。2.4.4乙方需配备专职安全员。所有施工人员必须身着规范的橙色养护服装，施工车辆必须悬挂明显的施工作业标志，可变信息标志牌必须24小时开启。2.5 管理目标：2.5.1 人员管理：2.5.1.1 甲派人员管理、职责及薪酬：a.甲派人员管理：挂名项目经理1名，项目现场管理人员1人，财务负责人(会计)1名。如乙方不能严格履行本合同，甲方有权增加人

33、员加强监管，费用由乙方承担。b.甲派人员职责及薪酬：挂名项目经理：甲方指派一名挂名项目经理。此项目经理为象征意义的挂名，职责仅为配合乙方在上级部门检查中到场，项目经理的权限、职责由乙方履行，挂名项目经理的薪酬为2500元/月，不计考勤。项目现场管理人员：是甲方派驻现场的管理代表，负责监督乙方履约行为，负责行政印章管理、资金拨付管理，监管项目质量、安全、进度、工程直接成本真实性，审查备案各作业队、供应商的计量、结算、支付情况，保持与甲方本部的联络沟通等事务。本岗位常驻工地，薪酬为 元/月。财务负责人(会计)：掌管项目部财务专用章，依据本合同及甲方财务管理制度控制资金流向，严格执行资金支付终端制，

34、保证乙方利润的合理、及时拨付，以及从事与其职责不冲突的项目财务工作，本岗位常驻工地，薪酬为 元/月。甲方暂派现场管理人员和财务负责人2名。如乙方不能严格按本合同履约，甲方即增加1名现场管理人员，薪酬待遇按本合同约定。甲派人员日常办公所需交通工具、通讯、劳保费用以及项目管理过程中意外伤害等安全费用均由乙方提供。其中，通讯费按400元/月.人包干，其余费用乙方按实给予报销(或执行项目部同等人员标准)。甲派人员探亲费两个月一次，由乙方按实给予报销往返火车卧铺票或汽车票。乙方必须为甲派人员提供办公及食宿条件，包括电脑等办公设备。甲派人员因工作原因回公司的往返车旅费由乙方按实报销。甲派人员仅限于对项目安

35、全、质量、进度、成本、劳务及财务支付至终端等进行监管，不具体负责组织与指挥施工，超出以上工作职责范围外的行为属当事人个人行为，与甲方无关，若由此引发矛盾或造成损失的，由相关责任人承担。甲方人员仅按照业主和合同要求履行监管职能，甲方人员的任何行为不能因此而免除乙方在本项目工程质量、安全、进度、资金和经济纠纷等方面的全部责任。以上岗位人员工资按业主下达的开工之日起至项目竣工之日止，每月从乙方计量款中扣除，由甲方直接发放。工程完工后，乙方自行到甲方公司盖章，甲方监控工程所发生的费用约定由乙方承担。c.甲派人员无权变更本合同任何内容，无权签署或承诺任何与本项目有关的经济合同、签证、结算书及法律经济文件

36、，如有由个人自行负责。甲乙双方任何经济关系均由双方公司出具书面文件为准。2.5.1.2 除甲派人员之外的项目管理人员由乙方负责组织，报甲方批准。甲方如认为乙方有关人员的工作行为可能影响或已实际影响合同的正常履行，甲方有权要求乙方重新组织，乙方必须即时安排。2.5.1.3 乙方主要管理人员在本项目现场的实际工作天数不得少于26日历天/月，必须常驻守工地指挥施工。甲方将严格考勤，乙方离开项目必须向甲方书面请假。乙方每缺勤一天甲方将处以乙方3000元/天的违约金。2.5.1.4 乙方在开工前必须为从事本标段施工的工程管理人员、劳务人员(包括民工)办理意外伤害险。2.5.2 财务管理：a.项目实施过程

37、中乙方严格执行甲方的财务核算和管理，确保项目管理数据的真实准确，乙方应确保项目人工、机械、材料和管理费用的真实性，并由双方共同在项目部的帐户直接支付到终端。b.乙方必须严格资金管理，做到专款专用，杜绝无合同和超合同结算与支付。 c.在项目当地设立专门帐户，由甲方控制财务专用章，乙方控制财务私章。2.5.3 合约管理：a.本项目所有债权债务由乙方负责，与甲方无关;b.与本项目有关的一切经济合同、结算文件只能以乙方名义与分承包商签定，乙方不能以甲方或项目部名义签定任何经济合同或办理任何结算;c.乙方签定与分承包商的经济合同、结算书，在签定之日起3个工作日内报甲方备案。如合同或结算书不符合正常、实际

38、情况或虚假甲方有权停止一切支付。2.5.4 信息管理：乙方必须按照业主、监理及甲方的信息管理标准的要求，做好项目的所有信息收集、整理、归档、更新工作，每半个月更新一次并报项目部及甲方分别存档;2.5.5 台账管理：乙方必须按华路要求建立本项目有关的合同台账、计量台账、结算支付台账、设备材料台账、测量台账、试验台账、纠纷处理台账、民工管理台帐等，并明确专人管理。2.5.6 印鉴管理：项目部公章不用于本项目任何经济合同签署，只用于项目部上报监理、业主资料盖章，任何以项目部公章签署的合同为无效合同，并由乙方承担重大违约责任，乙方如私刻项目部公章将承担刑事责任。第三条 责任、权利与义务3.1甲方的权利

39、与义务3.1.1 甲方有权对项目工程的实施进行跟踪、监督、检查、处理。并享有因此而产生的各种权利，如检查监督权、奖罚权等。3.1.2 甲方有权根据本合同约定及计划规定，对乙方提出违反规定的有关事务行使否决权;3.1.3 乙方选任施工队伍，甲方有权对所选定的施工队进行考核，对不能满足生产要求的队伍，甲方有权要求乙方及时更换;需甲方与监理、业主、设计单位、上级部门等方面的关系协调，因协调发生的费用列入乙方成本。3.2 乙方权利与义务3.2.1 为了使乙方履行好本合同，乙方组织本项目管理班子;乙方指定现场负责人为 ，身份证号码 ，联系电话 ，相关个人资料附后。3.2.2 乙方在开工前必须办妥工程一切

40、险及第三方责任险。3.2.3 乙方应承担的费用：3.2.3.1项目实施成本及相关费用 。3.2.3.2甲方的管理费(含市场开发及垫付费用等)。3.2.3.3 甲方委派人员费用，详见本合同2.5条款。3.2.3.4 甲方人员到项目现场进行项目迎检、工地检查及现场问题的处理等所发生的一切费用，包括但不限于：a、往返交通费用b、车辆费用：油费、过路过桥费、停车费、驾驶员行车补助(0.15元/km) c、食宿费：乙方安排或参照甲方标准支付.d、出差工地补助：一般员工按200元/天支付，部长按300元/天支付，副总以上按500元/天支付。e、甲方垫付的各种费用等。3.2.4 乙方应按业主、监理工程师的指

41、令和甲方批准的计划组织工程实施，并保证服从其安排，保证技术人员、施工人员、施工队伍满足项目要求;3.2.5 乙方对甲方与业主为是项工程所签的一切合同均予以认可，并按照甲方的要求继承甲方在该合同中的权利义务，负责按照合同约定履行义务、承担责任;3.2.6 乙方应于每月30日前向甲方提供所施工项目的阶段施工实施情况报表(格式见附件)、下阶段工程进度计划、工料机计划，同时上报本月资金使用情况和下月资金使用计划;3.2.7 乙方负责对是项工程的项目管理、技术资料编写及报送、协调关系等。3.2.8 乙方须文明施工，及时清扫工程垃圾并清运出场，严禁将垃圾堆放路上或倒在边坡上。3.2.9 乙方必须及时收集项

42、目信用评价资料，并将原件及时交给甲方。第四条 计量(变更)、结算与支付4.1 工程的计量(变更)与签认4.1.1 计量与签认4.1.2 计量(变更)文件提供应包括但不限于(1) 格式施工日志(见附件一);(2)格式工程签证单(见附件二);(3)工程量测量计算报告(见附件三);(4)质检验收报告(见附件四);(5)计量(变更)批准文件;(6)期中交工证书;(7)完工交工证书。4.1.3 计量与签认4.1.3.1 文件的签认按上述提供的文件资料要求经业主、监理全部签认后作为计量的依据，否则为无效签认。4.1.3.2 乙方对作业队或供应商的任何工程项目的计量文件必须附原始证明资料(格式见附件)，且不

43、能超过业主批复相应项目的计量，超出部分为无效计量。4.1.3.3 零星工程的计量与签认手续同上。4.1.3.4 乙方必须每月按合同要求，对业主、作业队及时计量。4.2 工程结算、支付：4.2.1 结算应当提交的资料除按计量应提交的资料之外还应提供如下资料：1) 合同依据;2) 结算依据;3) 各支付终端应扣各种款项、分摊费用4.2.2 结算程序及批准业主对是项工程款付款到帐后，乙方必须按计量程序、结算程序、支付程序办理各终端工程款。在完成各终端结算后，可按金额不超过合同约定支付比例进行支付;业主支付给是项工程的工程款,须保证支付给非乙方终端的剩余部分及时支付给乙方。最终的支付：在满足支付条件的

44、情况下，最终支付在业主和监理工程师签发交工证书后28天内支付给乙方或其它终端;质量保修金在监理工程师与业主签发解除缺陷责任期证书后42天内按本合同约定条件支付给乙方或其它终端。4.2.3 项目完工后，乙方应加快与各终端的结算，及时办理清算手续，应加快与业主的清算进程，待与业主清算完毕后，甲乙双方进行工程尾款、保修金的清收。4.3 对乙方所有支付必须按程序到终端：a. 属乙方自有设备的自建工程款;b. 乙方外购材料、租赁设备的供应商及作业队民工工资等款项;c. 上缴管理费用、甲派人员工资等款项;d.支付终端后乙方剩余工程款自行处理。4.4 甲方管理费的收取：在第一次计量款(或实际支付款)到位后，

45、暂按合同金额计算管理费且一次性全额交清。最终结算金额如超过合同金额，管理费按相同比例计算并在业主最后一次支付款到位时一次性交清。在扣除甲方管理费、税金及项目经理和监管人员包干费用后剩余资金全部支付到终端，支付时乙方需提供资料见本合同第五条财务与劳务管理。如乙方提供资料不及时或不真实，由此产生的任何责任由乙方承担。第五条 财务与劳务管理5.1 财务管理：a.乙方应及时向甲方提供国家有权机关认可的凭据(包括但不限于人员工资清册、购物凭据、租赁合同与支付租金票据、采购合同与发票等)，由甲方派驻工地财务组织统一建账。乙方应由专人负责办理资金使用手续，防范人为风险，乙方要加强项目财务和资金的安全管理，确

46、保资金提取、保管的安全，使用流向合理，报销凭据完整有效。乙方必须就本工程项目建立完整的财务账簿、账册、按照会计准则归集所有凭证交由甲方派驻财务人员进行财务处理，乙方的有关的帐目和凭证，须符合甲方的要求，并且在业主要求时，应交给指定的审计部门进行审计。5.2 甲方按本合同支付给乙方的成本费用必须用于本工程，不得挪作他用。5.3 乙方必须按国家及是项工程所在地政府和相关部门的规定，及时支付人工费(包括乙方所属的农民工工资、劳动保护费、社会保险费等费用)、材料费、设备租赁 费、生活用品采买费等，并由甲方监督检查其支付情况。乙方按时向甲方提供每次进款后的支付情况报表，如乙方不按时提供或不按实际情况提供

47、，属乙方违约，甲方有权不盖章，由此引发此类经济纠纷概由乙方负全部责任。乙方须要求作业队在逐期支付所雇佣的人员的工资(包括农民工工资)时，必须建立的工资发放花名册，在全部人员签字手续完备后交一份给甲方备查。对于项目所有人员的工资，均应该由本人进行签收，保障工资发放落实到劳动者手中。5.4 劳务管理5.4.1 按照国家颁布的有关劳务管理法规办理;第六条 工期与进度管理6.1本合同工期：以业主要求工期为准。 如遇业主对是项工期有新的调整，乙方必须无条件执行并保证按期完成。6.2 乙方必须在合同约定的工期(包括是项工程总工期和合同工程内的分阶段节点工期)内完成合同项目，按期开工，合理组织施工。6.3

48、与是项工程施工有关的所有时间要求的工作，乙方都应当按指定的日期完成，如未能按指定日期完成，则可认定为乙方工期延误。第七条 风险与担保管理7.1风险预防7.1.1乙方为是项工程所订立的全部合同须向甲方备案，并接受甲方合同管理办法进行管理。7.1.2乙方不得以甲方或项目部的名义开展任何经济活动。7.2担保管理业主要求的履约保证金，由乙方在收到中标通知书后10天内并在与业主签定合同前将保证金足额一次性交甲方，由甲方交业主。如乙方未及时全额缴纳履约保证金，所引起的一切责任及损失由乙方承担。7.3如乙方因项目劳务纠纷、质量事故、安全事故导致甲方经济、名誉损失，所有责任由乙方承担，甲方有权申请司法机关冻结

49、乙方资金、资产，弥补甲方所有损失，并无限追究乙方责任。第八条 检查与考核管理8.1业主、监理、甲方对乙方进行日常和专项的检查与考核，并根据考核结果进行处理。8.2甲方依据项目部岗位职责标准对乙方人员进行考核、检查，考核不合格的人员，甲方可要求乙方更换或直接派人。第九条 奖罚与其他9.1本项目需达到以下要求：a.a)项目被评为合格工程;b)进度满足工期要求;c)劳务、材料、设备等纠纷率为零d) 项目信誉评价为A以上。如上述有一项以上(含一项)条件不能满足，则甲方按 %收取管理费用。b.项目受业主、上级部门书面批评一次，甲方处罚乙方0.5万元/次;业主、上级部门给予经济处罚的，甲方按同等额度加倍处

50、罚;业主、上级部门给予奖励的归乙方所有。c.若由于乙方质量、进度、安全等原因造成业主约见甲方企业负责人所引起的费用归乙方承担，并罚款1万元/次。9.2乙方一旦出现严重违约事项，甲方可视情节严重程度要求乙方承担下述违约责任：9.2.1终止本合同，由甲方自行组织施工;9.2.2未完工程甲方按中标价的120%向乙方追加赶工损失;9.2.3之前所完工程的债权债务由乙方负责，给甲方造成损失的，由乙方承担责任;9.2.4没收乙方所交保函保证金或没收乙方直接交业主的现金保证金。9.2.5严重违约事项包括但不限于：A) 乙方不履行合同义务;B) 乙方不按程序报备合同、计量、结算、人员、设备资料，或报备资料弄虚

51、造假;C) 重大安全事故;D) 重大质量事故;E) 被业主或监理驱逐出场;F) 进度严重滞后;G) 挪用资金、套取项目资金、虚报发票、虚列成本、费用严重超支;H) 项目评比进入最后一档、致使甲方进入黑名单;I) 乙方在计量支付中对作业队超额支付的。J) 未按要求办理各项保险的。K) 致使甲方卷入项目劳务纠纷9.3其他特别约定:a.本项目投标文件中项目经理为 ，乙方应负责与业主办理项目经理变更手续，变更后的项目经理为 ，项目经理挂名费用按 元/月。b.在该项目一切正常的情况下，甲方暂不委派现场管理人员，其日常监管工作由甲方工程部、财务部履行，因此乙方承担工程部1000元/月、财务部1000元/月

52、共计20xx元/月的包干兼职工资及费用，该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。计算时间为与业主签订合同日起，至项目交工日止。该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。如需甲方为乙方提供服务时，乙方负责甲方出差人员的食宿、交通等费用。c、如发生本合同中9.2条款中的情况，甲方将按照本合同2.5.1条款增加监管人员，所发生的费用由乙方承担。d.甲乙双方不得向第三方泄露本合同内容; b.本项目缺陷责任期及保修期满，本合同即告终止。c.本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方未尽事宜协商解决，协商不成的由甲方公司注册地人民法院管辖。甲 方：(签字) 乙 方 ：(签字)单 位：(盖章) 单 位：(盖章)日 期： 日 期： 施工合同 篇7 发包人:(全称) 承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书。一,工程概况工程名称: 工程地