项目管理复习题

1、建设工程项目管理复习题一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1职业健康安全是指影响（ D ）内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。A施工现场 B工作岗位C生产过程 D工作场所2建设工程项目职业健康安全管理的目的不包括( C )。A防止和减少生产安全事故 B保护产品生产者的健康与安全C促进社会经济的快速发展 D保障人民群众的生命和财产免受损失3下列不属于我国现阶段安全生产管理制度的是（ B ）.A安全生产责任制 B质量责任制C特种作业人员持证上岗制度 D安全检查制度4安全检查的主要内容包括（ A ）.A查思想、查制度、查管理、查隐患、查

2、整改、查事故处理B查计划、查制度、查监控、查隐患、查整改、查事故处理C查思想、查实施、查管理、查隐患、查监控、查事故处理D查计划、查制度、查管理、查监控、查整改、查事故处理5建设工程项目职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护（ C ）的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。A员工 B访问者C产品生产者 D作业人员6建设工程项目在决策阶段，需要依法办理各种有关安全与环境保护方面审批手续的单位是（ C ）。A施工单位 B监理单位C建设单位 D设计单位7建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程( A )的施工。A主体结构 B装修C土方 D临时结

3、构8下列不属于建设工程安全事故处理程序的是（ D ）。A保护施工现场 B开展事故调查C分析事故原因 D风险识别9对操作者本人，对他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业，称为( D ).A技术作业 B管理工作C危险作业 D特种作业10建设工程三级安全教育包括进入企业、进入（ C ）、进入班组。A总包单位 B分包单位C项目 D建设单位11、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（B）。A、 将该工作与最后一项工作联系起来 B、 在该工作与起点节点之间添加虚箭线C、 增大该工作的时间间隔 D、 调整其紧前工作的持续时间12建设工程安全控制的目标是（

4、 C ）。A事故应急处理 B找出所有危险源C减少和消除人的不安全行为的目标 D评估危险源可能造成的危害13生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、( C )、同时投入生产和使用。A同时参与 B同时决策C同时施工 D同时批准14下列属于第一类危险源的是（ C ）。A吊物下作业、停留 B个人操作失误C锅炉爆炸产生侧压力 D机械运转时加油15油漆作业中，苯中毒是主要的危害，此类危害属于（ B ）。A一般危险源 B第一类危险源C重大危险源 D第二类危险源16下列选项中，属于第一类危险源的是( A )。A锅炉爆炸产生的冲击波、温度和压力造成的事故B脚手架扣件质量低劣给高处

5、坠落事故提供了条件C压力容器破裂会造成有毒气体导致中毒D电缆绝缘层破坏会造成人员触电17造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作( D )A一般危险源 B第一类危险源C重大危险源 D第二类危险源18由于电缆绝缘层破坏而造成人员触电，此类危害属于（ D ）。A一般危险源 B第一类危险源C重大危险源 D第二类危险源19由于压力容器破坏造成有毒气体泄露导致中毒或爆炸，此类危害属于（ B ）。A一般危险源 B第一类危险源C重大危险源 D第二类危险源20某工地现场一台起重机在吊运物料时，钢丝绳突然断裂，导致现场1名施工人员被物料砸伤，这起事故属于（ C ）。A第一类危险源作用的结果 B第

6、二类危险源作用的结果C两类危险源共同作用的结果 D不可抗力作用的结果21某工地在当天的混凝土作业完成后，由一名新工人进行清理工作。该工人违反相关规定，在搅拌机未断电的情况下，用水冲洗残料，不小心碰到控制搅拌机起落的开关，导致该工人受伤。上述事故属于（ C ）作用的结果。A第一类危险源 B第二类危险源C两类危险源共同 D不可抗力22上述事故的原因主要是（ A ）。A人的不安全行为 B设备的不安全状态C电气绝缘不好 D冲洗残料23建筑工人进行施工作业时需要戴安全帽，安全帽在安全控制中的作用是（ D ）。A消除不可接受的风险 B降低风险的措施C利用技术进步改善安全措施 D安全控制的最终手段24针对高

7、大模板工程，某施工单位编制了专项的安全施工方案，同时聘请了10位专家开会讨论，从而使存在的危险源辨识更加明确具体，该方法属于（ C ）。A事故树法 BLEC方法C专家调查法 D安全检查表法25危险源辨识的方法很多，其中实施安全检查和诊断项目的明细表方式属于（ B ）。A专家调查法 B安全检查表法C头脑风暴法 D德尔菲法26施工现场经常进行悬空高处作业，为此工人经常采用搭设水平网和系挂安全带的方法进行施工，避免了悬空作业对人员造成的潜在危害，这是从（ D ）角度进行风险控制策划。A安全管理措施的进步 B降低人员的精神压力C技术管理与程序控制相结合 D使用个人防护用品27某大型构件吊装工程，在编制

8、了施工安全技术措施的情况下开始作业，该施工安全技术措施属于( A )。A专项施工方案 B综合安全技术措施C季节性安全技术措施 D应急预案28对于爆破、拆除、起重吊装及基坑支护等危险性较大的作业，为了确保其施工安全，必须编制( A )。A专项施工方案 B一般工程安全技术措施C季节性安全技术措施 D应急财务计划29下列关于分包工程的安全生产责任的说明正确的是( D )。A由分包商负主要责任 B总包商负主要责任C由建设单位负主要责任 D由总包商和分包商承担连带责任30下列危险源辨识方法中，( D )的优点是简单易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检查项目，使安全检查做到系统化、完整化。A专家调查法

9、B头脑风暴法C德尔菲法 D安全检查表法31下列属于第一类危险源的是（ C ）。A氧气瓶、炸药、电线绝缘层 B炸药、电线绝缘层、管道闸门C氧气瓶、炸药、起重物体 D氧气瓶、电线绝缘层、管道闸门32管理评审是由（ C ）对管理体系所进行的系统评价。A管理者代表 B审核的专家C最高管理者 D总经理33( A )是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整。A管理评审 B管理体系内部审核C初始状态评审 D合规性评价34建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（ B ）措施的资料。A安全管理 B安全施

10、工C安全技术 D综合管理35管理体系的( C )是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。A文件管理 B管理评审 C内部审核 D信息交流36.在工程施工中，造成了40人死亡的安全事故，该事故属于（ D ）。A一般事故 B.较大事故C.重大事故 D.特别重大事故37.一次事故中死亡人数3人以下的属于（ A ）。A.一般事故 B.较大事故C.重大事故 D.特别重大事故38.按照质量管理的概念，组织必须通过建立（ C ）实施质量管理。A.规章制度 B.技术交底C.质量管理体系 D.岗位责任制39、下

11、列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（B ）A、确定各类进度计划的审批程序。B、优选工程项目设计、施工方案C、选择合理的合同结构D、选择工程承发包模式。40.（ A ）是质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动。A.质量控制 B.质量计划C.质量方针 D.岗位责任制41.质量控制所致力的一系列相关活动，包括（ C ）和管理活动。A.施工生产 B.项目策划C.作业技术活动 D.岗位责任制42、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（C）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A、施工企业决策者 B、施工企业法定代表人C、施工企业法定代表人的代表 D、建设单位项

12、目管理者43.在PDCA循环中，C表示（ C ）。A.计划 B.实施C.检查 D.处置44.质量管理的计划职能，包括确定质量目标和（ C ）两方面。A.开展质量活动 B.加强过程管理C.制定实现质量目标的行动方案 D.组织落实45.施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制和( A )。A.事后控制 B.竣工验收C.施工管理 D.试车46.全面质量管理的基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者的（ D ）指引下，实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A.战略目标 B.发展方向C.市场份额 D.质量方针47.建设工程项目质量目标实现的最重要和最关

13、键的过程是在( C )。A.可行性研究 B.设计阶段C.施工阶段 D.使用阶段48.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失，因此，是一个( B )的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。A.持续改进 B.一次性C.螺旋上升 D.循序渐进49.建设工程项目质量控制体系只用于特定的建设工程项目质量控制，而不是用于建筑企业或组织的质量管理，即建立的( C )不同。A.方式 B.架构C.目的 D.层次50.建设工程项目质量控制体系与建设工程项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作体系，并非永久性的质量管理体系，即作用的( B

14、)不同。A.方式 B.时效C.目的 D.层次51.建设工程项目质量控制体系的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证，即评价的( A )不同。A.方式 B.时效C.目的 D.层次52.下列有关质量的叙述，正确的是( B )。A质量控制是指一组固有特性满足要求的程度 B质量控制是质量管理的一部分C质量管理包括采取的作业技术和管理活动 D质量管理是致力于满足质量要求的一系列活动53建设工程项目质量控制体系涉及的范围是( C )。A建筑企业质量责任主体 B建设单位质量责任主体C所有的质量责任主体 D监理单位质量责任主体54从质量管理和质量控制的意义上讲，下列说法正

15、确的是( B )。A质量管理的范畴比质量控制小 B质量控制是质量管理的一部分C质量管理和质量控制是不同的两个组成部分 D质量管理包括作业技术和质量管理活动55建设工程项目质量管理体系和企业质量管理体系在评价方式上不同是指( D )。A企业质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证B建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做第三方认证C建设工程项目质量控制体系既可做自我评价与诊断，也可进行第三方认证D建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证56建设工程项目质量控制体系是( D )。A业主方的质量管理体系或质量保证体系B施工方的质量管理体系或质量保证

16、体系C监理机构的质量管理体系或质量保证体系D一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系57建设工程项目的质量要求是由( B )提出的。A监理单位 B业主C设计单位 D施工单位58编制施工质量计划是进行施工质量( A )的重要方法。A事前控制 B事中控制C事后纠偏 D事后控制59施工单位的项目施工质量计划通常是由( C )主持编制。A总工程师 B项目经理部C项目经理 D项目负责人60以下关于质量控制的解释正确的是（ B ）。A.质量控制就是质量管理 B.质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动C.质量管理是质量控制的一部分D.质量控制与质量管理的概念是等同的61总承包单位和分包单

17、位对分包工程的质量承担（ C ）责任。A.全部 B.部分C.连带 D.相关62施工质量计划应由自控主体即（ C ）进行编制。A.建设单位 B.监理单位C.施工单位 D.设计单位63我国现行的施工质量计划的方式不包括( A )。A工程项目目标控制计划 B工程项目施工组织设计C工程项目施工质量计划 D施工项目管理实施规划64对施工生产要素的质量控制，说法不正确的是( C )。A施工人员是施工生产要素质量控制之一B加强对原材料、半成品及工程设备的质量控制，一个重要方面是控制材料设备性能、标准、技术参数与设计文件的相符性C要消除施工环境因素对施工质量的不利影响，主要是采取事后控制的方法D工艺方案的质量

18、控制是施工生产要素质量控制的重要方面65通过对施工全过程、全面的质量监督管理，保证整个施工过程及其成果达到项目决策所确定的质量标准，属于( A )的施工阶段质量控制目标。A建设单位 B设计单位C施工单位 D监理单位66在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出意见，并经( B )审核、签认后报建设单位。A总工程师 B总监理工程师C项目经理 D施工现场负责人67对于业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利的合同计价方式是（ A ）。A固定总价合同 B变动单价合同C固定单价合同 D变动总价合同68施工过程的质量验收是以

19、( A )的施工质量为基本验收单元。A检验批 B分项工程C分部工程 D单位工程69检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量（ B ）组成的检验体。A层级 B样本C试件 D试块70( B )可由一个或若干个检验批组成。A单项工程 B分项工程C分部工程 D单位工程71通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，（ C ）。A可以验收 B暂缓验收C严禁验收 D严格验收72涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行( C )检测。A见证 B旁站C见证取样 D检查73工程项目质量的政府监督包括监督工程建设参与各方主体的质量行为和监督检查（ C ）的施工质量

20、。A地基基础 B主体结构C工程实体 D专业设备74程序文件是（ B ）支持性文件。A质量记录 B质量手册C设计交底 D技术交底76由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这就是（ A ）的基本思想。A分层法 B因果分析图法C排列图法 D直方图法77（ B ），也称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因。然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。A分层法 B因果分析图法C要因分析法 D直方图法78因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用（ A ）分析。A

21、一张图 B二张图C所有图 D三张图79因果分析图法应用时,通常采用（ B ）小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。A领导 BQCC专题 D综合80实际应用中，将累计频率0-80%区间的定为A类问题，即主要问题，进行重点管理；将累计频率80-90%区间的定为B类问题,即次要问题，作为次重点管理；将其余累计频率90-100%区间的定为C类问题，即一般问题，按照常规适当加强管理。以上方法称为( C )分类管理法。A分层 BQCCABC D综合81利用直方图整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的（ C ）状况，从中掌握质量能力状态。A正常 B异常C集中或离散 D综合82在直方图法的观察分

22、析中，形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与（ B ）的形状进行比较分析。A正常 B正态分布图C离散图 D标准83所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的（ C ）进行比较分析。A要素 B程序C上下限范围 D取值84在因果分析图法应用时，应注意分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有（ D ）。A要素 B程序C上下限范围 D可能的原因85在建设工程项目的进度控制任务中，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、物资采购工作进度、施工工作进度，这是( A )的进度控制。A业主方 B设计方C施工方 D供货方86某工程为了提高工程施工质量，对模板的施工精度进行了抽样检查，发现了50

23、个不合格点，造成不合格点出现的因素中，表面平整度不合要求的有31个点，截面尺寸不合要求的有6个点，平面水平度不合要求的有3个点，垂直度不合要求的有1个点，标高不合要求的有9个点。则按照排列图的ABC分类法，属于A类问题的是( D )。A表面平整度、截面尺寸 B截面尺寸、平面水平度、垂直度C表面平整度、标高 D表面平整度、截面尺寸、平面水平度87施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批，应根据企业质量管理程序性文件规定的权限和流程进行，通常是由( A )主持编制，报企业组织管理层批准。A项目经理部 B项目监理机构C企业职能部门 D总监理工程师88在进行工程质量控制时，直方图可以用来(

24、 C )。A寻找引起质量问题的主要因素 B分析产生质量问题的原因C判断生产过程的质量状况 D分析质量特性与影响因素之间的关系89对直方图的分部位置与质量控制标准的上、下限范围进行比较时，质量特性数据的分布宽度边界( A )，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。A达到质量标准的上下界限 B超出质量标准的上下界限C达到质量标准的下界限 D超出质量标准的上界限90、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（A）A、向工程师发出书面索赔意向通知 B、向建设主管部门报告C、收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D、向工程师递交正式索赔报告91对每一个质量特性或问题，逐层

25、深入排查可能原因的工程量统计方法是( A )。A因果分析图法 B分层法C分布图法 D排列图法92质量管量体系八项原则的内容不包括( C )。A领导作用 B持续改进C全程管理 D管理的系统方法93在开工前，政府质量监督检查的重点是( C )。A审查质量保证措施B审查单位工程质量监督报告C审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书、手续等D审查施工方案94施工分包合同分为（ D ）。A土木施工分包合同、机电设备施工分包合同及装饰装修施工分包合同B业主指定分包合同和承包商分包合同C业主与承包商联合分包合同和承包商单独分包合同D专业工程分包合同和劳务作业分包合同95下列不属于承包人应完成的工作有（

26、B ）。A根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计B办理施工许可证C根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D保证施工现场的清洁符合环境卫生管理的有关规定96发包人收到承包人的竣工验收报告后应在（ C ）天内组织验收，并在验收后（ C ）天内予以认可或者提出修改意见。A7，14 B14，14C28，14 D30，1597下列有关专业工程分包的叙述，正确的是（ C ）。A以承包人下达的施工进度计划不符合现场实际为由，直接致函工程师要求更改B未经承包人许可，直接与发包人驻工地代表协商相关事宜C服从了承包人转发的发包人下达的与

27、该分包工程有关的指令D直接接受了工程师下达的与该分包工程有关的指令98下列不属于劳务报酬计算方式的是（ D ）。A固定劳务报酬（含管理费）B约定不同的工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算C约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算D约定不同工作性质的计量单价（含管理费），按确认的工程量计算99设备采购合同通常采用（ B ）。A固定单价合同 B固定总价合同C成本加酬金合同 D可调的固定单价合同100对于设备采购合同，合同价款的支付一般分三次，其中第一次支付的是（ A ）。A10%的预付款 B10%的定金C20%的预付款 D20%的定金101在工程实施过程中发生索赔事件

28、以后，承包人首先应（A）A、向工程师发出书面索赔意向通知 B、向建设主管部门报告C、收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D、向工程师递交正式索赔报告102、建设工程项目总进度目标谁的工作包括：（1）项目结构分析；（2）编制各层进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码。其正确的工作顺序是（A）.A、1-3-4-2 B、 1-3-2-4C、 3-2-1-4 D、 4-1-3-2103依据施工合同示范文本通用条款，施工合同履行中，隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则( C )。A发包人承担全部

29、费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延104以下有关分包人与发包人的关系，描述正确的是( A )。A分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系C分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令105建设工程施工合同的计价方式主要有（ A ）。A单价合同、总价合同、成本加酬金合同B固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同C变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同D单

30、价合同、总价合同、固定成本加酬金合同106下列关于单价合同的说法，正确的是（ A ）。A单价合同的特点是单价优先B在招标前，发包单位需对工程范围做出完整的、详尽的规定，C当投标文件中总价和单价的计算结果不一致时，以总价为准。D固定单价合同就是不允许调整单价和总价107采用单价合同对业主的不足之处是，施工过程中需要安排专门力量核实（ B ）。A单价是否准确 B已经完成的工程量C工程变更 D总价是否正确108、施工成本控制的各工作步骤中，最核心的工作是（A）.A、 分析 B、 预测C、 比较 D、 纠偏109关于总价合同，下列说法不正确的是（ D ）。A根据合同规定的施工内容和有关条件，业主应付给

31、承包商的款额是一个规定的金额B对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利C对承包商而言，承担了全部工作量和价格风险D总价合同在任何情况发生均不允许调整110总价合同的适用条件是（ D ）。A工程处于设计阶段，施工任务和范围尚不明确B工程处于设计阶段，业主的目标、要求及条件清楚C施工图设计完成，业主的目标、要求尚未确定D施工图设计完成，施工任务和范围比较明确111固定总价合同条件下，承包商的风险主要有（ A ）。A价格风险和工作量风险 B价格风险和政策风险C业主履约风险和工作量风险 D业主履约风险和价格风险112承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是（ D

32、）。A固定单价合同 B固定总价合同C变动单价合同 D成本加酬金合同113建设工程施工承包的总价合同一般是在( A )完成，施工任务和范围比较明确，业主的目标、要求和条件都清楚的情况下才采用。A施工图设计 B施工组织设计C施工现场规划 D总图设计114下列建设工程项目中，不适合采用成本加酬金合同的是( D )。A救灾工程 B研究开发性质的工程C抢险工程 D改建工程115采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（D）计算确定的。A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价C、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价D、实际完成并经工程量

33、计量的工程量及承包人所填报的单价116根据工程建设项目施工招标投标办法规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的（ D ），但最高不得超过（ D ）人民币。A0.5%，50万元 B1%，50万元C1.5%，80万元 D2%，80万元117下列有关支付担保含义的叙述，正确的是（ A ）。A中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保B中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保C中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保证金支付义务的担保。D中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保留金支付义务的担保。118支付担保的形式通常有（ B ）。A现金支票

34、、银行保函、担保公司担保 B银行保函、履约保证金、担保公司担保C银行汇票、履约保证金、保险公司担保 D不可撤销信用证、银行保函、履约保证金119根据工程建设项目勘察设计招标投标办法规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的( B )。A 1 B2C5 D10120以下担保形式中，属于预付款担保的是( B )。A履约担保书 B银行保函C保留金 D履约保证金122合同分析往往由施工企业的（ D ）负责。A工程管理部门 B预决算管理部门C财务管理部门 D合同管理部门或项目中的合同管理人员123、建设项目设计方进度控制的任务是依据（D）对设计工作进度的要求，控制

35、设计工作进度。A、可行性研究报告 B、设计大纲C、设计总进度纲要 D、设计任务委托合同124某工程施工过程中，为了检查部分隐蔽工程，工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查，可结果证明该隐蔽工程的施工符合约定的质量标准，则承包人（ C ）。A仅可以向发包人提出索赔工期 B仅可以向发包人提出费用索赔C有权向发包人提出费用和工期索赔D无权提出索赔，因为执行工程师的指令是其义务125某工程分包人由于疏忽，导致发包人供应的设备部分丢失。则发包人应向（ A ）提出索赔。A承包人 B分包人C工程师 D设备供应商126索赔的依据是（ D ）。A合同文件、法律法规及索赔事实 B合同文件C法律法规及索赔事实 D

36、合同文件、法律法规及工程建设惯例127承包人发现索赔机会后，首先应（ C ）。A调查和跟踪干扰事件的原因 B以口头形式通知发包人将提出索赔C以书面形式及时向发包人或工程师提出索赔意向 D起草索赔文件128对于承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件首先应交由（ B ）审核。A项目经理 B工程师C设计人员 D发包人129对于索赔费用中的人工费而言，只能索赔（ D ）。A基本工资 B加班津贴C建设工程安全生产费用 D完成合同之外的额外工作所花费的人工费130下列哪种情况承包人不可以向发包人索赔人工费（ B ）。A发包人采购的材料未进场导致承包人的人员窝工B承包人自身的加班C发包人要求承包人加速施工D

37、工程师的变更131下列哪种情况承包人可以向发包人索赔施工机械使用费（ C ）。A施工机械自身故障导致发生的维修费 B承包人自身原因导致的机械停工C工程师增加工作所使用的施工机械 D处理质量事故所使用的施工机械132、下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（A）。A、个人防护用品缺失 B、物体存放不当C、未正确使用个人防护用品 D、对易燃易爆等危险品处理不当133关于国际工程承包合同争议的仲裁，下列说法不正确的是( D ).A仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家，也可以是第三国B仲裁实行一裁终局制，裁决一经做出，即对双方产生法律效力C仲裁程序一般是保密的D合同双方应该在合

38、同中约定仲裁裁决的效力134在DAB方式中，合同双方在收到决定后（ D ）天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。A7 B14C21 D28135工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由( B )承担。A发包人 B承包人C工程师 D工程师和承包人136由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向( B )提出索赔。A发包人 B承包人C工程师 D保险公司137世界银行贷款项目中的工程和货物的采购可以采用国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标、询价采购、直接签订合同和自营工程等采购方式，其中属于邀请招标的

39、是( A )。A有限国际招标 B国内竞争性招标C自营工程 D询价采购138某工程合同价为1500万元，总的工期是36个月，在施工过程中业主又额外增加工程100万元，则承包商可以提出的工期索赔值为( C )个月。A3 B25 C24 D21139合同实施过程中发生罕见的大暴雨，导致施工单位窝工3天，依据施工合同示范文本通用条款，该损失补偿方式为( C )。A建设单位承担窝工费用损失和顺延工期B施工单位承担窝工费用损失和工期不予顺延C施工单位承担窝工费用损失和工期予以顺延D建设单位承担窝工费用损失和工期不予顺延140施工机械使用费的索赔不包括( C )。A非承包商责任工效降低增加的机械使用费B由于

40、业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费C由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费D由于完成额外工作增加的机械使用费141由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不包括( A )。A利润 B人工费C材料费 D管理费142索赔费用的计算方法不包括( D )。A总费用法 B修正的总费用法C实际费用法 D修正的实际费用法143由于业主原因导致承包商自有施工机械停工，承包商应按( B )索赔计算窝工费。A设备使用费 B设备台班折旧费C设备台班费 D设备使用租赁费144工期索赔的计算方法不包括( B )。A直接法 B间接法C比例分析法 D网络分析法145与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有( B )的特点。A程序效率低，周期短，费用多 B保密性C程序效率高，周期长，费用多 D通用性146对报价计算的正确性进行审查时，若单价与数量的乘积