(整理)年二级建造师《法规》模拟试题及答案.

1、精品文档2014 年二级建造师法规模拟试题一及答案一、单项选择题（共60 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.二级建造师张某受聘并注册于 A市具有二级资质的某建筑公司，后因在B市担任项目经理期间时因违规执业被发现。应当查处张某违规行为的部门是（）。A A 市建设行政主管部门B B 市建设行政主管部门C. A市或B市的建设行政主管部门D. A市和B市的建设行政主管部门2. 经过协商，建设单位和施工单位将施工合同中的“定时支付工程款”修改成“按照工程量支付工程款”，这意味着（）。A 合同的主体发生了变更B 合同的客体发生了变更C.合同争议条款发生了变更D 合同的权利义务发生了

2、变更精品文档3. 我国宪法赋予人民的社会经济权利包括财产权，劳动权和（）。A 休息权B 平等权C.生命权D.人格权4. 张某在路上被李某撞伤，医疗费花费近10000 元。后因李某帮助张某的儿子解决了工作问题，张某表示自己来承担医药费。这种债的消灭方式叫做（）。A 抵销B 提存C.混同D 免除5. 张某借刘某5万元，约定 2010 年 1 月 1 日归还。 2010 年 11 月 1 日出现了不可抗力，且该不可抗力持续了10个月才消失。则刘某的诉讼时效的截止日是（A 2011 年 11 月 1日C 2012 年 3月 1 日6. 劳动派遣协议由（）签订。A 劳动者和派遣单位）。B 2011 年

3、1 月 1日D 2012 年 1 月 1 日B.劳动者和用工单位C.派遣单位和劳动行政部门D 派遣单位和用工单位建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，工企业从（）开始对脚手架拥有物权。A 2010 年 6月 1日C 2010 年 7月 10日9. 任何项目领取施工许可证都必须具备的条件是（A 施工图设计文件已经按规定进行了审查C.消防设计图纸已经经过消防机构审核10. 建筑业专业技术人员执业资格的共同点不包括（A 均需参加全国统一命题的考试C.均有各自的执业范围11. 某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该7. 生产经营单位发生生产

4、安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A 县级以上地方人民政府B 县级以上建设行政主管部门C.本企业负责人D 省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门8. 某建筑施工企业2010 年 6月 1 日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期三个月。2010 年 7月 1 日， 由于资金紧张，双方与2010年7月10日签订了买卖合同并从当日生效。则该建筑施B2010年7月1 日D 2010年8月31日）。B 项目已经委托了监理D 到位资金不少于工程合同价的50%）。B 均需要注册D 均需接受继续教育利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是（）。A 该作品著作

5、权由窦某享有B 该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D 经单位同意，窦某可以许可第三人使用12. 设备工程师张某就其节水设备及丁艺于2004 年 3 月 5 日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004 年 3月 8日收到申请文件，于2004 年 4月 5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。B 2004 年 3月 8日A 2004 年 3月 5日C 2004 年 4月 5日D 张某自己声明之日13. 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、

6、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A 由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B 甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D 乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿14. 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006 年 6月 1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是()。A 在2006 年 12 月 15 日起诉商业银行要求承担保证责任B 在2006 年 12 月 15 日起诉建设方和商业银行要求连带付款C.施工单位胜

7、诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款D 强制执行建设方后、尚欠的50 万元工程款，要求商业银行支付15. 某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是 ()。A 上市公司的流通股票不能作为质押物B 施工单位对该部分股票不享有质权C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖D 施工单位的质权自股票交付时生效16. 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是() 。A 构件厂由于施丁单位拖欠加工费用而留置加工构件B 运输公司由于施工单位拖欠运输

8、费用而留置部分运输的材料C.检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告D 停车处由于施了单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆17. 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600 万。 甲先行支付定金150 万， 剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30 日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A 要求乙双倍返还定金300 万元B 要求乙支付违约金150 万元，并返还定金150 万元C.要求乙双倍返还定金 240万D 要求乙支付违约金150 万元，并返还定金120 万元18. 下列

9、法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是() 。A .没收违法所得.B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险19. 下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是() 。A.丸恢复原状B.停止侵害C.责令停产停业D.有期徒刑20. 建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌()。A 工程重大安全事故罪B 重大劳动安全事故罪C.重大责任事故罪D .失职罪21. 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是()。A 施工企业的所有从业人员都必须办理意外伤害险B 分包单位应该为本单位的从

10、业人员交纳意外伤害保险费C.意外伤害险由施工单位支付D 保险期限自保险合同订立之日起至提交竣工验收报告止22. 土方开挖工程专项施工方案须经（）签字后实施。A 施工企业项目经理和总监理工程师B 施工企业安全负责人和建设单位负责人C.施工企业技术负责人和总监理工程师D 建设单位负责人和总监理工程师23. 在某县工商部门办理工商注册登记的施工企业，应该向（）领取安全许可证。A 该县的建设行政管理部门B 该县所在的地级市的建设行政主管部门C.该县所在的地级市的安全生产监督管理部门D 该县所在省、自治区、直辖市的建设行政主管部门24. 送审施工图的责任应该由（）承担。A 建设单位B 施工单位C.建设单

11、位或施工单位D.施工图设计单位25. 根据建设工程质量管理条例，对涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应（）提出设、f ' *计方案。A 委托原设计单位B 委托具有相应资质的设计单位C.委托原设计单位或具有相应资质的设计单位D 要求施工单位委托具有相应资质的设计单位26. 下列关于见证取样的检测单位的表述中，正确的是（）。A 该机构是隶属于国家生产安全监督部门的事业单位B 该机构应当由监理单位选择C.该机构不能和施工单位和材料供应单位有隶属关系，但是可以和建设单位和监理单位有隶属关系D 该机构不能和设计单位有隶属关系）。B.安装建筑构配件D 建设工程竣工验收）。B.环境影响登

12、记表D 环境影响报告表27. 必须经监理工程师签字的方可以进行的工作是（A 改变施工图设计C.建设单位拨付工程款28. 可能造成轻度环境影响的项目，应该编制（A 环境影响报告书C.环境影响测量表29. 某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。A 只能由生产厂家承担B 只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿30. 关于女职工的保护，下列说法正确的是（）。A 不得安排女职工在哺乳不满1 周岁的婴儿期间进行夜班劳动B 禁止女职工在经期从事高温、高处、冷水作业C.对于怀孕的女职工，不能延长其工作时间D

13、 禁止女职工从事有毒有害、矿山井下的工作31. 某建设工程施工合同签订于2008 年 3月 2 日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008 年 3月 10 和 2009 年 10月1 日；后工程于2009 年 10 月 15 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A2010 年4月1 日B2010 年10月1日C2010 年4月15日D2010 年10月15日32. 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。A.无效B.有效C.部分有效D.效力待定33.

14、 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20 日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则()。A 不管出现什么情况，施工单位都必须先行施千，否则就要承担违约责任B 如果施下单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同D 开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款34. 甲、乙于2006 年 5月 31 日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006 年 7月 1 日开始供应现场，乙于供货后每月15 日付款。2006 年 6月中旬甲有确切

15、证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月 1 日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是()。A 甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同B 如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力C.甲有权中止合同，但无权解除合同D 甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任35. 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施了，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按()市场价格履行。A 应当订立合同时合同签订地B 应当订立合同时合同履行地C.履行合同时合同签订地D .履行合同时合同

16、履行地36. 对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：()。A 时效期间为2 个月B 劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1 年C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算D 劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1 年内提出申请37. 女职工的生育产假不少于()天。A 60B 98C 120D 36038. 某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施丁中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定 ()排放标准。A 建筑施工场界环境噪声B 建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声39. 某建筑施工企业于2005 年 3月 1 N 申请安全生产

17、许可证，2005 年 3月 20 H 取得安全生产许可证，该许可证至() 届满。A2007 年3月1日B2007 年3月20 日C2008 年3月1 日D2008 年3月20日40. 下列施丁作业人员的做法中，()属于正当行使紧急避险权。A 甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B 乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场D 丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业41. 某手机销售商甲将一部苹果手机出售给未成年人刘某(15 岁)。后来甲知道了刘某是未成年人，随催告刘某的父母予以追认。可以1 个月过去了，

18、刘某的父母没有回音。则该手机买卖行为()。A.无效B.有效C.效力特定D.可撤销42. 某住宅的施工单位选聘了材料供货商，供货合同上约定：“如果设计变更导致该材料停用，则合同解除”。此合同属于()。A 附生效时间的合同B 附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同43. 在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，材料运达后，建设单位1 个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）。A.同时履行抗辩B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权44. 施工企业甲向建筑材料企业乙采购了一批水泥，

19、但是合同上未约定履行地点。双方经过一段时间的磋商，不能达成补充协议，也无任何交易习惯可以参考。则履行地点应该为（）。A 甲企业所在地B 甲企业所负责项目的所在地C.乙企业所在地D.甲乙企业所在地的中间地点45. 建设单位甲拖欠施工单位乙的工程款1900 万元， 合同中约定的拖欠工程款利率为14% ， 银行同期同类存款利率为 3.17% ，同期同类贷款利率为7.12% ，则该拖欠工程款的利率应该为（）。A 0B3.17%C7.12%D14%46. 抗辩权的行使会导致合同的（）。A.中止B.终止C.解除D.撤销47. 关于合同变更的下列表述中，错误的是（）。A 合同变更效力仅仅及于发生变更的部分B

20、 已经履行的部分，不因为合同变更而失去法律依据C.合同变更后，当事人要求赔偿的权利也随之消失D 合同的变更可以是客体、内容的变更，也可以是主体的变更48. 张某为施工企业甲的采购员，2012 年 3月 1 日在离职。2012 年 4月 1 日，他利用手中还有少量的加盖了施工企业的空白采购合，以施工企业的名义同向玻璃企业乙采购了一批玻璃。下列说法中，正确的是（）。A 此玻璃采购合同无可撤销合同B 此玻璃采购合同为效力待定合同C.施工企业应该向玻璃厂支付玻璃的款项D 施工企业和张某应该就玻璃的款项承担连带责任49. 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A 设计单位B 勘察单位C.安全

21、生产监督行政部门D.建筑工程质量监督机构50. 关于和解协议，下列说法正确的是()。A 和解协议达成后一方反悔的，另外一方可以要求法院强制执行B 一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人无权追究其法律责任C.和解协议可以成为原合同的组成部分D 在仲裁后达成和解协议的，只能请仲裁庭制作裁决书51. 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。A 人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B 仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书D 当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书52. 争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于()向法院提交

22、仲裁协议。A.开庭结束后B.法庭辩论终结前C.举证期限届满前D.首次开庭前53. 以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A 申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B 申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D 被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决54. 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是 ()。A 建筑公司只能提起民事诉讼B 建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行

23、政诉讼D 建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼55. 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。A 停止执行B 与法院协商处理执行与否C.请求政府部门决定D.不停止执行56. 山西省某市的中级人民法院和安徽省某市的中级人民法院就发生在山西的一个民事纠纷发生了管辖权的争议，应该报请（）指定管辖。A 山西省高级人民法院B 山东省高级人民法院C.最高人民检察院D.最高人民法院57. 二审法院发现一审判决所依据的事实不清，应该（）。A 依

24、法改判B 发回重审C.发回重审，或查清事实后改判D.发起审判监督程序58. 仲裁庭作出的裁决书自（）之日起发生法律效力。A 送达被申请人B 被申请人收到C 作出D 发出）。59. 劳动合同可以约定试用期。3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期最长不得超过（A 3 个月B 12 个月C 18 个月D 6 个月60. 下列行政机关的行为中，可以申请行政复议的是（）。A 某行政机关做出的关于某民事纠纷的调解书B 某行政机关做出的对某人进行行政拘留的决定C.某行政机关做出的终止采购某企业救灾物品的决定D 某行政机关做出的对某官员进行降级处分的决定二、多项选择题（共 20题，每题 2分。每题的备

25、选项中，有2个或 2个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分 ）61. 根据合同法的规定，免责条款无效的情形包括（）A.国家政策调整B.造成对方人身伤害C.故意或重大过失造成对方财产损失D.不可抗力E.事后发现合同过于不公平62. 民事法律关系的下列客体中，属于“行为”客体的是（ ）。A.委托定做员工制服合同中的员工制服B.委托运输合同中的运输服务C.委托设计合同中的设计成果D.委托组装电脑中的电脑耗材E.企业对员工的培训63. 某开发企业将自己拥有土地使用权抵押给银行后，开始在土地上建造房屋。下列表述中，正确的是（）。A.在建工工程也成为抵押财产B

26、.银行在处分抵押财产时，土地和在建工程一并处分C.银行在处分土地和在建工程所得的价款中优先受偿D 银行在处分土地时候，应该采用拍卖的方式；处分在建工程的时候，可以采用拍卖或者变卖等方式E.该土地上的在建工程并非抵押财产64. 下列项目中，不需要申请施工许可证的项目是（）。A.使用专利或者特定技术的项目B.以工代赈需要使用农民工的项目C.某建筑工地上建造的供监理临时办公使用的办公室D 某海军基地中的士兵宿舍E.沈阳故宫的修缮65. 下列关于联合投标的说法中，正确的有()。A.通过联合投标的各方约定，投标的各方对中标项目可以不承担连带责任B.联合体投标的，可以以牵头人的名义提交投标保证金C.联合体

27、各方的资质不一致时，应该以资质最高一方的资质作为联合体的资质D 参与联合投标的任何一方，不能再以自己的名义单独投标E.招标人在接收投标文件时候，没有附有联合投标的联合投标将被拒绝66. 下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D 已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书67. 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是()。A.中标通知书就是正式合同B.中标通知书是要约邀请C.中标通知书

28、是要约D.中标通知书是承诺E.中标通知书只是单方意思表示68. 依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.无偿合同E.有偿合同69. 某工程项目千程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D 合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时

29、可以要求赔偿损失70. 关于劳动合同中试用期的约定，错误的是（）。A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D 用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6 个月E.完成一定千作任务为期限的合同，不得约定试用期71. 根据劳动合同法规定，用人单位可以立即解除劳动合同的情形包括（）。A.在本单位患病，在规定的医疗期满后仍然不能工作的B.严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损失的C.在试用期被证明不符合录用条件的D 依法被追究刑事责任的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致

30、使劳动合同无法履行的72. 下列处罚中，属于刑法附加刑的有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.没收财产E.剥夺政治权利73. 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（） 。A.实物B.银行承兑汇票C.企业连带责任保证D.现金E.银行保函74. 下列合同中，属于无效合同的是（）。A.几个投标方分别按照低、中、高的价格报价，以使其中投标者中标的协议B.餐馆和地沟油生产者签署的地沟油购买协议C.孙某以胁迫手段迫使刘某和自己签署的名画买卖协议D 马某趁杨某病重需要钱时，和杨某签署的购买杨某房屋的买卖协议E.无处分权人和接受处分物的人所订立的协议75.

31、由于发包人所提供的主要建筑材料不符合强制性标准，承包人解除了同发包人的合同。下列关于合同解除后已完成工程的表述中，正确的是()。A.已经完成的工程，无论是否合格，发包人均需支付工程款B.已经完成的工程，如果验收合格，发包人需要支付工程款C.已经完成的但是验收不合格的工程，经过修复合格的，发包人需要支付工程款D 已经完成的但是验收不合格的工程，经过修复合格的，修复费用承包人承担E.已经完成的但是验收不合格的工程，经过修复不合格的，修复费用承包人承担76. 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是()A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少

32、支付工程款B .因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D 建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任77. 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是()。A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿D 职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼78. 根据固体废物污染环境防治法规定

33、，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定精品文档的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.风景名胜区B.自然保护区C.基本农田保护区D.经济技术开发区E.水源保护区79. 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施下图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证E.

34、监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位80.建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员、单项选择题1B2D3A4D5C6D7C8C9A10A11121314151617181920CABDCCBACC21222324252627282930CCDACDBDDA31323334353637383940CBBABDBADC41424344454647484950ACCCDACCDC51525354555657585960DDCBDDCCDB、多项选择

35、题61BC62ABE63BE64CDE65BD66BD67ABCE68ABE69DE70ABD71727374757677787980BCDDEBDEABBCDECEADABCEABCDABD2014年二级建造师法规模拟试题二及答案一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是 （）。A.城市房地产管理法B.城市房地产开发经营管理条例C.建设工程质量管理条例D.建设工程勘察设计管理条例2. 某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是()。A.没有自己独

36、立的名称B.没有固定的经营场所C.不能独立承担民事责任D.没有自己的组织机构3. 在工程建设领域，下列()之间的关系构成委托代理关系。A.建设单位与监理单位B.总承包单位与分包单位C.建设单位与设计单位D.联合体牵头人与联合体成员4. 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。A.甲建筑公司B.物资经销公司C.李某D.李某和甲建筑公司5. 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是()。A .总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B

37、施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D 建设单位为施工单位垫付了行政罚款6. 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产 C.巳请求确认物权 D .请求赔偿损失7. 张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是()。A.张某死亡B.房屋已出售完成C.张某后悔不想出售D.李某病重辞去委托8. 某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致临近2 栋民宅基础塌陷

38、，结构出现裂缝；为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是()。B 无因管理C.侵权行为D 不当得利9. 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D .乙、丙共有10. 设备工程师范某获得一项发明专利，下面说法正确的是（） 。A.未经范某同意，任何单位或组织及个人任何时候都不能使用这项技术B 范某的专利权在所有国家都会受到保护C.范某可以转让该项专利的申请权D 该项专利只能以范某的名字命名11. 投标有效期的起算时间是（）。A .招标文件开始出售之时B.

39、招标文件停止出售之时C.开标之时D.评标结束之时12. 关于评标的下列说法中，正确的是（）。A.评标过程需要公开B.评标委员会可以仅推荐一名中标候选人C.评标委员会应该根据选择投标报价最低的三个投标方为中标候选人D 如果标书中的单价和总价不一致，评标委员会应该以总价调整单价13. 某建设项目的招标工作由于招标方的原因不能在投标有效期前完成，招标方要求投标各方延长投标有效期，则（）。A .投标各方不能拒绝B.同意延长的投标方如果由于延长而遭受损失，由自己承担C.同意延长的投标方，可以根据情况的变化及时对标书进行修改和补充D 拒绝延长的投标方，可以收回投标保证金，但是投标作14. 关于生产经营单位

40、安全生产保障的说法，正确的是（）。A 生产经营单位必须对所有从业人员每年进行2次以上的安全培训B 生产经营单位的所有职工都必须持证上岗C.生产经营单位的主要负责人应当组织制定本单位的安全生产规章制度D 所有的生产经营单位必须配备专职的应急救援人员15. 某生产安全事故造成了1000 万元的经济损失，则应该由（）组织事故调查组进行调查。A 省级安全监督部门B 省级人民政府C.设区的市级人民政府D.设区的市级安全监督部门16. 工程监理单位在对一个高层建筑项目实施监理的过程中，发现脚手架有大面积坍塌的可能，则应该 （） 。A 要求施工单位整改B 要求施工单位暂时停止施工，并及时向有关政府的主管部门

41、报告C.要求施工单位暂停施工，并及时向建设单位报告D 指挥现场施工人员立即加固脚手架17. 下列关于施工现场布置的做中，正确的是（）。A 施工单位没有将办公区与生活区设置在一起B 为了提高工作效率，施工单位把办公区域作业区设置在一起C.施工现场使用的装配式活动房屋可以不具有产品合格证，但需要经过仔细检验确保安全D 施工单位在尚未竣工的建筑物内设置了集体宿舍，供夜间加班的工人使用18. 根据安全生产管理条例的规定，总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）责任。A.全部B.主要C.次要D.民事19. 某施工总承包单位将部分工程分包给其

42、他施工单位，分包以外的其他工程的安全责任，应该（）。A 由建设单位承担B 由建设单位和总承包单位承担连带责任C.由总承包单位承担D.由总承包单位和施工单位承担连带责任)。20. 关于建设单位安全责任的说法，正确的是(A.建设单位根据自身情况提出高于强制性规定的要求B.建设单位在编制项目估算的时候，应该确定建设工程安全施工所需的费用C.建设单位应该落实安全生产责任制度，并制定安全生产规章制度D 建设单位应该在领取施工许可证之日起15 内，将有关安全施工措施上交到相关行政主管部门备案21. 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应

43、款项，则双方之间建设工程施工合同()。A .没有成立B.有效成立C.效力有待确定 D .竣工验收合格后方有效22. 某一购销合同约定交货日期为2007 年 7 月 1 日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007 年 7月 5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由()承担。A.供货方甲B.材料商乙C.买受人丙D.都不承担责任23. 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是 ()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D 不予结算24. 某承

44、包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续， 不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12 的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后()内行使。A . 1年B. 2年C. 5年D.随时25. 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A 严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B 修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件

45、确定的标准和方法后进行评审D 宣布此次招标投标作废，重新进行招标26. 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须 ()。A.书面通知投标人甲B.书面通知所有的投标人C. 口头通知投标人甲即可D. 口头通，知所有的投标人27. 某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008 年 3 月 1 日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008 年 3月 5 日收到，则招标人和中标人至少应在() 前签订书面建设工程施工合同。A 2008 年 3月 15日B 2008 年 4月 l 日C 2008 年 3月 20 日D 2008 年 4月 5日28.

46、某建设工程总造价为3500 万。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10 万元。后工程因多种原因共延误120 天，则下列表述中正确的是()。A.施工方只能按照约定支付1200万违约金B.合同约定的违约责任不符合公平原则C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效D 施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效29. 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于()。A.要约B 承诺C.要约邀请D 承诺邀请精品文档B 第三人应当向债务人D 债务人应当向第三人30. 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合

47、约定的，()承担违约责任。A .债务人应当向债权人C.第三人应当向债权人31. 下列用工方式中，是非全日制用工的是()。A 每天工作8 个小时，每周工作2 天半B 每天工作5 个小时，每周工作4 天C.每天工作3个小时，每周工作6天D.每天工作4个小时，每日工作6天半4年期限32. 马某 2000 年 2月 1 日进入甲企业工作，2006 年 3月 1 日被甲企业安排到乙企业工作，并同乙企业签订了的劳动合同。该劳动合同期满再次签合同的时候，下列说法正确的是（）。A 双方应该订立固定期限的劳动合同B 双方应当以完成一定工作任务为期限的劳动合同C.只有马某提出并经过单位批准后，方可订立无固定期限的

48、劳动合同D 如果马某提出订立固定期限的劳动合同，可以订立固定期限的劳动合同33. 建设单位在组织竣工验收前，应当提请（A 工程质量监督机构C.省级档案行政管理机构34. 办理哪些事件时，无需持有税务登记证件？（A 领购发票B 办理营业执照）对工程档案进行预验收。B 城建档案管理机构D 施工图审查机构）C.开立银行账户D.办理歇业35. 某处大桥由于质量问题而突然坍塌，造成大量人员伤亡。相关责任主体要承担（）。A 重大责任事故罪B 重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.过失危害公共安全罪36. 关于侵权行为和违约行为的区别，下列说法错误的是（）。A 侵权行为违反的是法定义务，违约行为违反的

49、是约定义务B 侵权行为必须有主观上的过错，违约行为不一定有主观上的过错C.侵权行为侵犯的是绝对权，违约行为侵犯的是相对权即债权D 侵权行为的法律责任包括财产责任和非财产责任，违法行为的法律责任仅限于财产责任37. 下列合同中，属于诺成合同的是（）。A .赠与合同B.保管合同C.定金合同D.租赁合同38. 未必会引起审判监督程序的事件是()。A. 案件当事人有了新证据的B.上级人民法院对下级人民法院已经生效的判决，发现确有错误的C.本院院长发现本院已经首先得判决，发现确有错误的D 上级检察院发现下级法院已经生效的判决，发现确有错误而提出抗诉的39. 缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为()。A

50、 前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B 前者须主观故意，后者须主观过失C.前者是侵权责任，后者是合同责任D 前者违反了诚实信用原则，后者违反了诚实信用外的其他原则40. 甲施工单位需要大量钢材，逐向乙钢材公司发出订购单，要求乙将钢材运送到施工现场，乙随后向甲发出通知表示同意。该采购合同成立的地点是()。A.甲单位所在地B.施工现场C.乙单位所在地D.施工现场或者甲单位所在地41. 施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A .每半年至少一次B,每季度至少一次C.每年至少一次D .每两年至少一次42. 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，

51、施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由()来组织。A 建设单位B 建设行政主管部门C 施工单位D 监理单位43. 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在 ()向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A 1小时内B 24小时内C.作业人员救出后1小时内D .作业人员救出后24小时内44. 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A 1B 6C

52、 12D 2445. 根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A 因使用不当造成的质量缺陷B 因用户装修引起的卫生间渗漏C. 一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝46. 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向()索赔。A.设计单位B.建设单位C.审图单位D .监理单位47. 争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任48. 某工程施千中发生如下事件，当事人对()不服可以申请行政复议。A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书B 总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材D 由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改49