中级经济师建筑经济模拟试题及答案一

1、中级经济师建筑经济模拟试题及答案一第1题不定项选择题每题2.00分2021年某建筑工程公司乙方于2021年4月20日与某房地产开发公司甲方签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同.乙方编制的施工方案和进度方案已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章.该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1的反铲挖掘机施工.合同约定在当年的5月11日开工,5月20日土方工程完工.在实际施工中,发生了如下事件,乙方均提出索赔.事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日.乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求.事件2:因软弱土层,接

2、到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质勘察复查4天,配合用工25个工日.乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求.事件3:5月19日,接到监理工程师5月20日复工的复工令,同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单.乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔.事件4:5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路,5月24日恢复工作,最终土方工程于5月30日挖掘完毕.乙方提出工期顺延和费用索赔.关于事件4工期和费用索赔及责任的说法,正确的为.A.索赔不成立B费用索赔成立C.工期索赔成立D.现场周边道路畅通属于甲方负责正确答案：B,C,D,第2题单项选择题每题1.00分我

3、国?合同法?规定,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据向仲裁机构申请仲裁.A.仲裁协议B提交给人民法院的起诉书C.调解书D.和解结论书正确答案：A,第3题单项选择题每题1.00分以下引起工期延误的因素中,属于不可限制因素的是.A.施工组织不当B.特殊风险C.业主指定的分包商违约或延误D.业主原因导致暂停施工正确答案：B,第4题单项选择题每题1.00分在实践中,施工合同中关于方面的条款不属于最重要的条款.A.质量B工期C.造价D.平安正确答案：D,第5题单项选择题每题1.00分施工企业整个统计报表制度的重要组成局部是.A.检查和奖励制度B.合

4、同统计考核制度C.合同治理质量责任制度D.合同治理目标制度正确答案：B,第6题单项选择题每题1.00分谈判者利用对方的弱点,猛烈攻击,迫其就范,作出妥协,而对己方的弱点那么尽量回避,这种谈判技巧称为.A.高起点战略B掌握谈判议程、合理分配各议题的时间C.避实就虚D.注意谈判气氛正确答案：C,第7题单项选择题每题1.00分有经验的谈判者在谈判之初会有意识向对方提出苛刻的条件,使对方过高估计我方的谈判底线,从而在谈判中作出让步,这种谈判技巧称为.A.避实就虚B高起点战略C.注意谈判气氛D.适当的拖延与休会正确答案：B,第8题单项选择题每题1.00分由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程

5、,造成工期延长和费用增加时,承包人提出索赔属于.A.默示索赔B反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔正确答案：D,第9题单项选择题每题1.00分以下引起工期延误的因素中,属于不可限制因素的是.A.业主指定的分包商违约或延误B施工组织不当C.特殊风险D.业主原因导致暂停施工正确答案：C,第10题单项选择题每题1.00分代理人在未得到任何授权的情况下,以本人的名义从事代理活动被称为.A.代理权终止后的无权代理B超越代理权的无权代理C.根本无代理权的无权代理D.以上选项都不对正确答案：C,第11题单项选择题每题1.00分?建设工程质量治理条例?明确规定,在正常使用条件下,屋面防水工程的最低保修期限为年.

6、A.2B.5C.8D.10正确答案：B,第12题单项选择题每题1.00分我国的合同法中,法定的免责事由仅指.A.自然灾害B.战争C.人为因素D.不可抗力正确答案：D,第13题单项选择题每题1.00分?建设工程质量治理条例?明确规定,在正常使用条件下,给排水管道的最低保修期限为年.A.8B.6C.4D.2正确答案：D,第14题单项选择题每题1.00分承包人的该项索赔要求虽然在工程工程的合同条款中没有专门的文字表达,但是可以根据该合同的某些条款的含义推论出承包人的索赔权,这称为.A.明示索赔B单项索赔C.默示索赔D.综合索赔正确答案：C,第15题单项选择题每题1.00分发出索赔意向通知后天内,或工

7、程师可能同意的其他合理时间,承包人应递交正式的索赔报告.A.15B.20C.28D.60正确答案：C,第16题单项选择题每题1.00分工程师在收到工期延长报告后天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期.A.8B.12C.14D.25正确答案：C,第17题单项选择题每题1.00分以下关于索赔的说法中,不正确的选项是.A.索赔具有双向性B索赔只能由承包商向业主提出D.索赔可分为工期索赔和费用索赔正确答案：B,第18题单项选择题每题1.00分我国?合同法?规定,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据向仲裁机构申请仲裁.A.仲裁协

8、议B提交给人民法院的起诉书C.调解书D.和解结论书正确答案：A,第19题单项选择题每题1.00分租赁合同不适用财产的永久性使用.我国?合同法?规定,租赁期限不得超过.A.5年B.10年C.20年D.30年正确答案：C,第20题单项选择题每题1.00分租赁期限为以上的,应当采用书面形式.当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁.A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月正确答案：B,第21题多项选择题每题2.00分?建设工程质量治理条例?明确规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为5年的有.A.屋面防水工程B装修工程C.有防水要求的卫生间D.给排水管道E.房间和外墙面的防渗漏工程正确答案：

9、A,C,E,第22题多项选择题每题2.00分以下各类索赔中,属于按合同依据分类的有.A.合同中的明示索赔B单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E工期索赔正确答案：A,C,第23题多项选择题每题2.00分建设工程合同治理的特点是.A.合同风险大B工程合同变动较为频繁C.工程治理工作极为复杂D.工程价值量大,合同价格高E建设工程工程的完成是一个短暂的过程正确答案：A,B,C,D,第24题多项选择题每题2.00分工程合同谈判人员一般可由组成.A.懂工程技术方面的人员B.懂地质环境方面的人员C.懂建筑方面相关法律法规与政策的人员D.懂建筑经济方面的人员E.懂建筑治理方面的人员正确答案：A,C,D,

10、第25题多项选择题每题2.00分常用的合同谈判策略和技巧是.A.避虚就实B.高起点战略C.不要拖延或休会D.注意谈判气氛E.分配谈判角色,注意发挥专家的作用正确答案：B,D,E,第26题多项选择题每题2.00分A.行为人具有相应的民事行为水平B.审查合同当事人意思表示是否真实C.审查有无违反法律和社会公共利益的情况D.审查是否确定了合理的合同工期E.审查合同是否具备法律规定的形式正确答案：A,B,C,E,第27题多项选择题每题2.00分关于无权代理所订立的合同,说法错误的选项是.A.是效力待定合同B不是效力待定合同C.是绝对无效合同D.不是绝对无效合同E.经过本人的追认是有效的合同正确答案：B

11、,C,第28题多项选择题每题2.00分根据我国?合同法?的规定,以下免责条款中无效的是.A.施工周期中发生战争B造成对方人身伤害的C.施工周期中发生八级地震D.施工周期中发生雪灾E.因成心或者重大过失造成对方财产损失的正确答案：B,E,第29题多项选择题每题2.00分?建设工程质量治理条例?明确规定,在正常使用条件下,最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限的工程有.A.主体工程B供冷期C.根底设施工程D.房屋建筑的地基根底工程E.电气管线正确答案：A,C,D,第30题多项选择题每题2.00分施工索赔具有的特征有.A.索赔具有双向性B索赔具有单向性C.不以实际发生的经济损失或权力损害为

12、前提D.是一种未经对方确定的单方行为,需要对方确认才能实现E以实际发生的经济损失或权利损害为前提正确答案：A,D,E,第31题多项选择题每题2.00分合同索赔根据索贝t目的可分为.A.工程变更索赔B工期索赔C.费用索赔D.加快工程索赔E不可预见.因素索赔正确答案：B,C,第32题多项选择题每题2.00分合同索赔根据索赔事件的性质可分为.A.承包商向保险公司要求的索赔B工期延误索赔C.合同终止索赔D.意外风险索赔E工程变更索赔正确答案：B,C,D,E,第33题多项选择题每题2.00分在工程实践中,承包商可以提出的索赔事件有.A.业主指令工程加速B.物价上涨,未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.

13、设计变更E业主未及时支付工程款正确答案：A,C,D,E,第34题多项选择题每题2.00分工程工程施工过程中,常见的索赔证据主要有.A.施工记录B各种工程合同文件C.索赔报告D.工程照片及声像资料E工程进度方案正确答案：A,B,D,E,第35题多项选择题每题2.00分不可限制因素引起白工期延误包括.A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力缺乏E不利的施工条件及外界阻碍正确答案：A,B,E,第36题多项选择题每题2.00分合同生效必须具备一定的要件,包括.A.要求行为人具有相应的民事行为水平B.审查合同当事人意思表示是否真实C.审查有无违反法律和社会公共

14、利益的情况D.审查合同是否具备法律规定的形式E.以上都不对正确答案：A,B,C,D,第37题多项选择题每题2.00分租赁合同的特征.A.租赁合同具有长期性的特点B租赁合同为双务有偿合同C.租赁合同是转让财产使用权的合同D.租赁合同为诺成合同E租赁合同具有临时性的特点正确答案：B,C,D,E,第38题不定项选择题每题2.00分某房地产开发商招标修建写字楼工程底层为商场,工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月.合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费.开工后,业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地.在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀

15、沉陷,不得不进行设计变更,造成根底施工暂停2个月.由于上述原因.预计使工程拖期3个月.根据以上资料,请答复下述问题：依据工程索赔处理原那么,在以下选项中,正确的说法是.A.承包商可提出工期索赔,但不能提出费用索赔B承包商既可提出工期索赔,又可提出费用索赔C.承包商可提出费用索赔,但不能提出工期索赔D.该项工期延误属于共同延误正确答案：B,第39题不定项选择题每题2.00分某房地产开发商招标修建写字楼工程底层为商场,工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月.合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费.开工后,业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地.在开挖

16、基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成根底施工暂停2个月.由于上述原因.预计使工程拖期3个月.根据以上资料,请答复下述问题:该项索赔产生的原因属于以下选项中的有.A.工程师方面的原因B发包人未能按合同的约定提供开工条件C.设计变更D.合同本身的原因正确答案：B,C,第40题不定项选择题每题2.00分某房地产开发商招标修建写字楼工程底层为商场,工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月.合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费.开工后,业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地.在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,

17、可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成根底施工暂停2个月.由于上述原因.预计使工程拖期3个月.根据以上资料,请答复下述问题：在下述索赔程序中,表述正确的选项是.A.进行索赔处理一报送索赔资料一编写索赔报告一提出索赔意向B编写索赔报告一发出索赔意向通知一索赔处理C.审核索赔申请一编写索赔报告一索赔处理D.发出索赔意向通知一递交索赔报告一索赔处理正确答案：D,第41题不定项选择题每题2.00分某房地产开发商招标修建写字楼工程底层为商场,工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月.合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费.开工后,业主未能在合同规定的时间内向承包商提

18、供足够的施工场地.在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成根底施工暂停2个月.由于上述原因.预计使工程拖期3个月.根据以上资料,请答复下述问题:该工程的业主已与写字楼的承租人签订了租房协议,假设拖期交付使用,业主将承当巨额赔偿金.因此要求承包商必须在合同原定竣工日期完成工程,并委托工程师全力协助承包商,并向承包商发出加速施工指示.因此承包商对由此造成的损失向业主提出索赔.这时该索赔事件根据性质分类称为.A.工期索赔B工程变更索赔C合同终止索赔D.加快工程索赔正确答案：D,第42题单项选择题每题1.00分是否健全是合同治理的关键所在.A.合同统计考核制

19、度B合同治理评估制度C.合同治理目标制度D.合同治理质量责任制度正确答案：B,第43题单项选择题每题1.00分代表建筑企业对外进行谈判的人员.除具有必备的相关专业知识以外,还必须具有相关法律知识的储藏.这是进行合同谈判人员应具备的.A.根本素养B最根本的条件C.前提条件D.知识体系正确答案：B,第44题单项选择题每题1.00分谈判者在谈判之初会有意识地向对方提出苛刻的条件,使对方会过高地估计本方的谈判底线,从而在谈判中更多作出让步,这种谈判技巧称为.A.避实就虚B不平衡报价C.高起点战略D.先发制人战略正确答案：C,第45题单项选择题每题1.00分无处分权人处分他人财产,与相对人订立的合同属于

20、.A.无效合同B效力待定合同C.可撤销合同D.可变更合同正确答案：B,第46题单项选择题每题1.00分?建设工程质量治理条例?所规定的建设工程保修期,自之日起计算.A.竣工决算B交付使用C.竣工验收合格D.产品销售正确答案：C,第47题单项选择题每题1.00分我国?合同法?规定的法定免责事由为.A.对方破产B遭遇季节性连续降雨天气而导致停工C.不可抗力D.造成对方财产损失但是没有造成人身伤害的正确答案：C,第48题单项选择题每题1.00分按索赔程序,工程中索赔事件发生后,承包商应在天内向工程师发出索赔意向通知.A.7B.28C.30D.42正确答案：B,第49题单项选择题每题1.00分以下关于

21、索赔程序的说法中,不正确的选项是.A.索赔事件发生后,承包人应当立即向工程师递交索赔意向通知B承包人如果未能在规定的时间内提出索赔意向和索赔报告,那么失去了对该项事件取得赔偿的索赔权利C.承包人发出索赔意向通知后,可以在工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报D.工程师在索赔事件发生后,有不立即处理该项索赔的权力正确答案：A,第50题单项选择题每题1.00分以下关于索赔处理的说法中,不正确的选项是.A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的,视为该索赔已经认可B通常,工程师对索赔的处理决定不是终局的,对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定

22、的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定,诉讼解决是最理想的方式正确答案：D,第51题多项选择题每题2.00分订立合同应遵循的根本原那么包括.A.合同当事人法律地位平等原那么B.自愿原那么C.公开原那么D.老实信用原那么E合法原那么正确答案：A,B,D,E,第52题多项选择题每题2.00分建设工程施工合同的特点有.A.合同标的的特殊性B合同履行期限的长期性C.合同风险较大D.合同内容简单E建设工程施工合同涉及面广正确答案：A,B,C,E,第53题多项选择题每题2.00分以下关于施工索赔的说法中,正确的有.A.索赔具有双向性B合同双方在索赔中的地位是相同

23、的C.承包商向业主索赔的范围非常广泛D.承包商既可以索赔费用,也可以索赔工期E.索赔其实是一种无中生有的行为,目的是为了使自己的利益最大化正确答案：A,C,D,第54题多项选择题每题2.00分引起索赔的原因非常多且复杂,主要原因包括.A.工程工程的特殊性B工程工程内外部环境的复杂性和多样性C.参与工程建设主体的多元性D.工程合同的复杂性及容易出错性E工程合同审查的复杂性正确答案：A,B,C,D,第55题多项选择题每题2.00分以下各类索赔中,属于按索赔的处理方式分类的是A.单项索赔B综合索赔C合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E道义索赔正确答案：A,B,第56题单项选择题每题1.00分202

24、1年招标人通过媒体发布招标公告,或向符合条件的投标人发出招标文件的行为属于.A.要约B要约邀请C承诺D.邀请正确答案：B,第57题单项选择题每题1.00分2021年?建设工程质量治理条例?规定,在正常使用条件下,建设工程的屋面防水工程最低保修期限是年.A.1B.2C.3D.5正确答案：D,第58题单项选择题每题1.00分2021年承包人的某些索赔要求,虽然在工程工程的合同条款中没有专门的文字依据.但可以根据该合同某些条款的含义,推论出承包人有索赔权,这种索赔被称为.A.合同中的明示索赔B综合索赔C合同中的默示索赔D.双向索赔正确答案：C,第59题单项选择题每题1.00分2021年按我国?建设工

25、程施工合同示范文本»的约定,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,应于天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据.A.7B.14C.21D.28正确答案：D,第60题单项选择题每题1.00分2021年谈判者在充分分析形势作出正确判断的同时,利用对方弱点让其妥协,并躲避己方弱点的谈判技巧称为.A.先发制人B不平衡战略C.避实就虚D.高起点战略正确答案：C,第61题单项选择题每题1.00分2021年损害国家利益的合同应认定为.A.可变更合同B无效合同C可撤销合同D.效力待定合同正确答案：B,第62题单项选择题每题1.00分2021年根据?建设工程质量治理条例?,供热系统的

26、最低保修期为.A.2个采暖期B.1个采暖期C.3个采暖期D.合同规定的采暖期正确答案：A,第63题单项选择题每题1.00分2021年由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程,造成工期延长和费用增加时,承包人提出索赔属于.A.默示索赔B反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔正确答案：D,第64题单项选择题每题1.00分().2021年以下治理制度中,不属于建筑企业科学、合理的合同治理制度的是A.建筑工程合同进度治理制度B建筑企业内部合同预签制度C合同治理目标制度D.合同统计考核制度正确答案：A,第65题单项选择题每题1.00分20.10年根据?建设工程质量治理条例?,在正常使用条件下,房间

27、和外墙面防渗漏的最低保修期为年.A.2B.3C.4D.5正确答案：D,第66题单项选择题每题1.00分2021年根据?建设工程质量治理条例?,以下工程中,在正常使用条件下最低保修期限为2年的是.A.屋面防水B根底设施C.装修工程D.供热系统正确答案：C,第67题单项选择题每题1.00分2021年以下索赔类别中,属于按索赔事件性质分类的是.A.承包商与业主间的索赔B承包商向保险公司的索赔C.合同终止的索赔D.费用索赔正确答案：C,第68题多项选择题每题2.00分2021年根据国务院?建设工程质量治理条例?的规定,竣工验收要由建设单位组织进行.A.勘察单位B设计单位C.施工单位D.监理单位E工程质

28、量监督部门正确答案：A,B,C,D,第69题多项选择题每题2.00分2021年在实践中,施工合同中关于方面的条款是合同的最重要条款.A.环境B工期C.造价D.平安E质量正确答案：B,C,E,第70题多项选择题每题2.00分2021年根据?建设工程质量治理条例?,以下工程中,在正常使用的条件下,最低保修期限为5年的有.A.屋面防水B给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E供冷系统正确答案：A,C,第71题单项选择题每题1.00分2021年业主进行工程建设花费的全部固定资产投资被称为.A.建筑安装工程造价B建设工程总投资C.建设工程造价D.建筑产品价格正确答案：C,第72题单项选择题每题1.00分

29、2021年以下进口设备交货方式中,买方风险最大的是.A.内陆交货方式B装运港交货方式C.目的地交货方式D.抵达港交货方式2021年以下各种费用中,属于工程建设其他费用的是.A.设备购置费B.间接费C.土地使用费D.直接费正确答案：C,第74题单项选择题每题1.00分2021年?建设工程工程量清单计价标准?中,分局部项工程量清单工程设置的原那么是.A.形成工程实体B.工程的独立性C.与定额相一致D.工程的单一性正确答案：A,第75题单项选择题每题1.00分2021年根据?建设工程工程量清单计价标准?规定,工程编码分五级设置.第一级编码为03,是指.A.建筑工程B安装工程C.市政工程D.装饰装修工

30、程2021年根据?建设工程工程量清单计价标准?规定,以下费用中应列入其他工程清单的是.A.预备费B规费C.企业治理费D.预留金正确答案：D,第77题单项选择题每题1.00分2021年以下投资和费用构成工程中,属于建设工程总投资中的建设投资的是.A.流动资金投资B建设期利息C.经营本钱D.预备费正确答案：D,第78题单项选择题每题1.00分2021年某建设工程从美国进口的设备重100吨,装运港船上交货价为1000万美元,海运费为300美元/吨,海运保险费为2万美元,美元兑人民币汇率按1:7计算.该设备的到岸价格为人民币万元.A.7000B.7014C.7021D.7035正确答案：D,2021年

31、以下费用中,属于建筑安装工程举措费的是.A.工会经费B脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费正确答案：B,第80题单项选择题每题1.00分2021年根据?建设工程工程量清单计价标准?,以下关于分局部项工程量清单的说法,正确的选项是.A.分局部项工程量清单的工程编码应采用9位阿拉伯数字表示B同一招标工程的工程编码不得有重复C.分局部项工程量清单的工程名称可由编制者根据需要自行拟定D.分局部项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保存小数点两位正确答案：B,第81题单项选择题每题1.00分2021年暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项,在工程量清单中应列入.A.举措工程清单

32、B分局部项工程量清单C.规费工程清单D.其他工程清单正确答案：D,2021年概算定额的工程划分对象是.A.分局部项工程B扩大分局部项工程C.单位工程D.扩大单位工程正确答案：B,第83题单项选择题每题1.00分其他资产费2021年根据形成资产法,建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、用和.A.财务费用B.流动资产费用C.预备费D.工程赞川正确答案：C,第84题单项选择题每题1.00分2021年有效限制工程造价应遵循的原那么.A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价限制B工程造价最优化C.以经济分析为主D.以技术分析为主2021年以下费用中,属于建筑安装工程直接费的是.A.联合试运转费B.举措

33、费C.土地使用费D.职工教育经费正确答案：B,第86题单项选择题每题1.00分2021年某建筑企业纳税地点位于市区,其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元,那么应纳入该工程造价的税金为万元.A.30.0B.32.2C.33.5D.34.1正确答案：D,第87题单项选择题每题1.00分2021年某建设工程建设期为2年,第一年向银行贷款400万元,年贷款利率为5%假设贷款在第一年分次均衡发放,那么该工程建设期贷款利息为万元.A.20.5B.30.5C.40.0D.41.02021年关于工程量清单的说法,正确的选项是.A.采取工程量清单招标时,必须将工程量清单作为招标文件的组成局部B工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制正确答案：A,第89题单项选择题每题1.00分2021年举措工程是指为完成