挂靠协议通用版

1、上海市乔锋海陆运输有限公司内部经济责任承包合二O一四月年编制内部经济责任承包合同根据中华人民共和国合同法及我公司与签订的建设工程施工合同的有关条款之规定，实行“独立核算自负盈亏，讲法平等”的承包方式达成一致。为明确双方（中建宏大建设有限公司简称甲方，承包人简称乙方）责任、权利和义务，现将双方有关事项协议如下：承包人：（身份证号：）一、工程名称：重庆市二、工程概况：，合同价（小写）：元三、承包范围：详见甲方与业主签订的施工合同四、费用计取：1、本工程实行经济承包责任制，乙方必须承担上缴国家的税金、所得税、规费、公司管理费及相关费用。2、乙方必须上缴公司项目承包管理费，承包管理费为施工承包范围内的

2、工程竣工结算总造价的%。支付方式为建设单位支付的工程款时由甲方收取相关管理费用后直接由乙方用于工程建设。具体支付办法：乙方为甲方开设项目专户时支付万元，其余管理费用按工程进度支付，直到工程竣工结算为止。3、企业营业税等国家相关税收（不含企业所得税）、规费等由乙方自行在工程所在地按国家税法规定足额缴纳，具体税费按国家规定执行。如乙方不及时缴纳各种税费款，甲方有权从每月的工程款中按7%扣下，乙方缴纳后把完税证及税收发票交甲方后，此款由甲方如数退还乙方。4、企业所得税必须由甲方在企业注册所在地缴纳。本工程企业所得税税率为%，若愚合同期内政策性调整税率，根据国家相关规定协调调整。5、乙方必须按照甲方财

3、政制度规定进行工程成本结算，如若因乙方成本空帐处理，提供发票不足造成税务部门对企业追缴的所得税由乙方承担。6、工程质量保证金返还按甲方与发包人签订的建设工程施工合同及补充协议相应条款执行。五、双方责任：1、甲方在开工之前，进行技术、安全交底，并组织施工现场人员进行技术安全规程学习。甲方技术管理部、质量安全部、经营管理部负责指导、协助、监管乙方的相关工作。2、施工期间，甲方负责技术指导并派出施工管理机构，指派专职施工员位，质检员_位，安全员位，材料员位。在乙方自聘施工管理人员情况下，经甲方考核认可后乙方所聘施工管理人员可以继续担任施工相关工作，否则乙方必须无条件接受甲方指派人员。甲方派出管理人员

4、费列入乙方工程管理成本，从工程款中列支。施工员_元/月，质检员_元/月，安全员_元/月，预算员_元/月，材料员_元/月。乙方可对甲方派驻人员进行工程考评，考聘满意留任，否则可申请撤回调换他人。3、乙方在进场前，必须编制项目生产、技术、质量规划，即明确项目组织机构、人员职责、班组进场计划、现场平面布置、工程进度计划、主机机构设备、材料来源、质量控制等、并报总公司审核备案。4、乙方应全面负责工程所有资金发生的收支管理工作；人员调配；辖区地方事务协调处理解决工作机国家税金各项各类费用资金的支付缴纳工作，施工现场管理人员及农民工文化素质、质量、安全人为意识的学习培训工作，并配合协助公司各职能部门对项目

5、部内部管理的检查、督导、监督工作。六、工程工期:本工程合同工期总日历天数为天。工期以甲方与发包人签订的施工合同的工期标准工期。工期延期：延误工期按甲方与发包方签订合同相对应条款执行或甲乙双方与发包人交涉达成协议一致后顺延工期。若乙方原因造成工期延误，未能得到发包方工期顺延，由此而产生的赔偿费用全额由乙方支付，甲方慨不负责。七、工程款支付及结算:1、结算及付款方式按照甲方与发包方签订的建筑工程施工合同及补充协议中的结算及付款方式进行，乙方自行负责工程款的收入工作。2、工程款：甲乙双方应保证工程款专款专用，不得挪用。3、每笔工程款必须先进入本项目专用账户，专用账户由乙方主管甲方监章八、质量标准:1

6、、工程质量标准确保达到甲方与发包方签订的建筑工程施工合同及补充协议约定的质量等级，否则造成的一切法律责任、经济损失由乙方自行承担。2、若工程质量验收不合格，乙方必须无条件进行返修至合格为止，并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。九、安全标准：1、乙方必须严格按照建筑安装工程安全技术操作规程及现场标准化管理规定进行施工，为作业人员发放安全生产所需的防备用品，并为该工程从事危险作业的职工办理意外伤害保险。2、施工期间，必须杜绝安全事故，如出现工作及伤亡事故，所有的经济损失及赔偿由乙方承担，甲方本着双方有利的原则参与事故的处理或调解。3、乙方必须认真贯彻执行国务院建设工程安全生产管理条例及部分JG

7、J5959检查标准之要求，必须实行施工现场安全生产、文明施工标准化管理，严格执行公司所指定的各项规章制度，防范于未然，杜绝死亡。工地出现任何工伤及伤亡事故，所涉及的法律、经济责任均由乙方自行承担，所有的损失及赔偿均由乙方承担，甲方本着双方互利的原则参与事故的处理或调解。重伤控制在0.8以内，轻伤控制在4.5以内，确保安全达标验收一次性优良。每出现一次轻伤事故，罚款壹万元，每出现一次重伤及伤亡事故罚款拾万元。4、施工区域内应确保施工用电、临边及“四口”防护措施到位，标化到位，确保基坑、基井的施工安全万无一失。切实做好物料提升设备及各施工机械设备的使用安全工作，要落实到人到位，加强施工现场标准化管

8、理工作，消防、市容、环保、产品保护要达标。认真落实安全生产责任制。5、项目开工前必须跟甲方签订安全生产责任状，按规定要求严格执行。6、安全文明施工按照甲方标准化管理，力达安全优良样板工程。文明施工一次验收严重不达标，甲方将处罚贰仟元。十、工程技术治疗和安全资料：1、工程技术、变更、签证、安全等资料由乙方负责编制与整理。资料内容应真实、完整。甲方不定时指定专职人员抽查，若因资料不全影响工程竣工及结算，处以罚款伍万元。2、若乙方资料员经甲方抽查，所编制资料严重不合格，经整改后仍不能达到甲方要求、甲方有权要求乙方调换资料员。若不调换，甲方有权派资料员接管相应资料（费用由乙方承担）。十一、工程保修工程

9、竣工验收合格后，乙方必须按照甲方与发包方所签订的建筑工程施工合同及补充协议中的保修条款进行保修，如乙方拒绝保修，导致甲方自行派人维修的一切费用由乙方承担。并处罚款壹万元。乙方不得以甲方名义向业主做出任何背离建筑工程施工合同的承诺，违者承担违约金伍万元，并承担由此产生的经济、法律责任。十二、证件管理1、施工过程中所需的企业证件、人员证件原件、项目部章等由甲方提供。如需要建造师等证件需另付甲方压证费用没人没证每月3000元，乙方要求甲方有关人员到施工现场的，除由乙方承担其产生的差旅费外，另支付出场费，三天内每人每次3000元，超出三天，按每超一天500元计。2、乙方办理施工许可证，甲方应给给予配合

10、，提供办理施工许可证所需各类证件。对于由于种种原因暂不能办理施工许可证而又己开工建设或直至项目竣工均未办理施工许可证的工程，甲方在乙方工程款中预留造价的1（多退少补）作为办理费用。如本工程在办理竣工备案后，仍不需要办理施工许可证，此款退还乙方（需凭发包人文字证明材料）。十三、其他1、乙方若繁盛拖欠农民工工资、材料款及安全事故费用现象，甲方有权直接从项目账户资金中划拨支付。2、项目部不得私自刊刻项目印章（乙方未向公司申请刊刻，未经公司统一并未在企业所在工商注册地申请刊刻备案印章）。一经发现，甲方将追究相关法律责任并处以不低于贰万元罚款。3、若分公司所属工程项目列入公司重点监控者，则须接受由甲方指

11、派一名常务项目经理，对所施工项目进行质量、安全、经济、进度等全程跟踪监管。常务项目经理对施工项目中质量、安全、经济、进度等方面存在的不足和隐患有监管权，同时协助乙方做好施工项目对外以及对甲方各职能部门的工作联系与协调。4、乙方必须在承包期间积极配合甲方资料归档工作，必须将本工程的中标通知书、建筑施工合同、施工图、施工许可证、工程结算书、竣工图、竣工备案表等相关工程资料在工程旅工及竣工后及时、完整的归还给甲方。若不能完整、真实的提供上述工程资料甲方将按工程总造价1%预留资料费，乙方若数归还上述资料后甲方退还此项费用。5、乙方违反本协议给甲方造成的损失甲方有权向乙方追索，乙方同时还应承担甲方进行追索的费用（包含不限于诉讼、保全、监定、律师等费用）。因履行本协议产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。本合同正本两份，经甲乙双方各自签字盖章后，并与签订了有效施工合同生效，在乙方按建筑工程质量管理条例中的保修条款规定内容履行完毕及工程款结清后自动失效。甲方签字盖