农村建设工程施工合同

1、合同编号：GDHT026农村建设工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码/身份证号：住所地/居住地：联系人：电话：微信号：电子邮箱：乙方（承包方）：统一社会信用代码/身份证号：住所地/居住地：联系人：电话：微信号：电子邮箱：根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利和义务，双方经友好充分协商一致，自愿达成如下合同,双方共同信守。一、工程项目概况第一条本合同所涉工程项目如下：（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容：（四）承包方式：二、工程期限第二条合同工期总日历天数天，开工日期：年月日，竣工日期：年月日。第三条如遇下列情况，经甲

2、方现场代表签证后，工期可相应顺延：（一）工程量变化和设计变更；（二）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3次以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；（三）不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气；（四）甲方未按时拨付工程款超过15天或未按合同规定提供相关材料、设施；（五）合同规定或甲方代表同意工期顺延的；（六）因甲方原因造成的其他延停工。第四条因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。三、工程价款、履约保证金及付款方式第五条本合同价款采第种方式确定。（一）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法为：（二）采用可

3、调价格的，合同价款的调整方法为：（三）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：第六条双方约定合同价款的其他调整因素：第七条双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：第八条本合同生效后，为保证乙方各阶段工作完成情况符合双方约定，乙方应在本合同签订之日起日内向甲方交纳履约保证金人民币元（大写:元）,双方约定履约保证金退还方式：在本工程竣工验收合格之日起15日内由甲方退还乙方保证金，超过15日的，甲方按中国人民银行同期同类贷款利息向乙方支付资金占用费。第九条双方委托银行代付代收有关费用甲方开户行：甲方账户名：甲方账号：乙方开户行：乙方账户名：乙方账号:甲方在收到乙方提供发票之日起日内支付乙方款项。

4、第十条除上述规定的银行汇款支付外，以下三种支付方式双方均予认可：（一）支付宝转账；（二）微信转账；（三）现金支付。四、建筑材料、设备的供应和采购第一条工程材料、设备由方采购。第十二条因工程需要所采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能使用。一方负责采购的材料、设备，对方认为需要复验的，另一方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用丁工程使用；复验不符合质量要求的，不得用丁工程使用，其复验费和其他损失由负责提供材料一方承担。五、施工与设计变更第十三条甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，乙方不得擅自修改。第十四条甲方指定代表对工程施工进行监督，并

5、对乙方进行签证，乙方现场派驻为项目经理，对工程进行施工管理。第十五条设计变更增减数应以甲方代表签证单为根据，对增减部分的工程款由甲、乙双方协商确认。六、工程质量管理及验收第十六条工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。第十七条工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返

6、工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第十八条工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的标准。七、安全施工第十九条乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由丁乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。八、质量保修第二十条本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起算。第二十一条在免费保修期内，乙方应保证通信畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通信不畅或故意拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，

7、有权自行解决，乙方无条件认可甲方支付的维修费用，由乙方承担所有费用并加收%的劳务费。乙方保修联系人：;乙方保修联系电话：。九、双方其他权利义务第二十二条甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款和退还履约保证金。应按合同约定及时组织竣工验收。第二十三条甲方负责办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建设工程施工许可证，施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。甲方应协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。因甲方原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方合理的补偿。第

8、二十四条甲方应负责提供施工所需要的条件和材料，包括：（一）将施工水利、电力、通信线路等施工所必需的条件接至施工现场内。（二）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。（三）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。（四）在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后才能提供的基础资料，甲方应尽其努力及时地在相应工程施

9、工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响乙方的正常施工为限。（五）应提供的施工所需要其他设施条件和材料。第二十五条乙方在履行合同过程中应严格遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义（一）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留（二）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。（二）按法律规定和合同约定米取施工安全措施和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。（四）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性、安全可靠性负责。（五）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包

10、人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。（六）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。十、违约责任第二十六条乙方未能按合同约定工期竣工的，每延期一日应按工程总价款1%。向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）。第二十七条甲方应当按合同约定向乙方支付工程款，每延期一日应按照逾期支付工程总额1%0向甲方支付违约金。第二十八条一方接受对方逾期履行的，不视为对其违约行为的认可，仍然有权追究其违约责任，还有权

11、解除合同。第二十九条在对方未履行义务前，一方按照合同履行自己的义务的，不等丁认可对方已经履行了先前的义务或同意对方可以不再履行其义务。第三十条因出现不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致本合同无法有效及时履行的，相互不承担违约责任，但是遭遇不可抗力方应立即通过电话、微信等方式通知对方，并在通知后的三个工作日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。否则，遭受不可抗力的一方应当承担相应的违约责任。十一、合同的变更、解除及争议解决第三十一条经双方协商一致可以变更、解除合同。一方要求变更或解除合同，应在30日前以书面方式通知另一方，双方协商解决。因变更或解除合同，

12、致使守约方遭受实际损失的，除按合同约定和依法可免除责任的情形以外，应由违约方负责赔偿。第三十二条一方只主张违约责任，没有主张解除合同的，合同应当继续履行。一方收到解除合同的通知后，对解除有异议的，应当在15个工作日内向法定机关提出，否则，视为对解除无异议。第三十三条任何一方违反本合同任何条款约定的，在对方催告后15个工作日内没有改正为全面履行的，守约方有权书面通知违约方解除合同，且有权要求违约方赔偿相当丁合同总额5%的违约金及所遭受的损失（包括但不限丁直接损失、可得利益、律师费用等全部损失）。第三十四条合同在履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商的方式解决。如协商不成时，应先向调解组织申请调解。调解不成的，双方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。但在判决结果作出之前，双方有义务保证本合同不中断履行。十二、附则第三十五条双方在签订本合同时，应当提供经核实的身份证明和相应资质证明文件的复印件作为合同附件。第三十六条甲乙任何一方住所地（住址）、代表人（联系人）、电话等联络方式如有变更，变更的一方应在变更后24小时内以书面方式通知对方。否则视为本合同载明的联络方式继续有效，微信和短信内容也作为双方来往文件。通知、诉讼文书等文件以邮寄方式发送的，将文件按有效联络方式交给经营特快专递的单位邮寄后，邮件被签收或拒收均视为已经送达。