工程合同管理师试卷(二)

1、精选优质文档-倾情为你奉上工程合同管理师试卷（二） 一、判断题（每小题 2分，共20分）1法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人不承担任何责任。 （ ） 2经济合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分的所有权利义务也随之解除。 （ ） 3一个工程项目可以根据企业等级编制几个标底。 （ ） 4因工程师指令失误发生的追加合同价款，由工程师承担。（ ） 5进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。 （ ） 6衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是合同有效的日历天数。（ ） 7施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，只因对方的违约或其它过错，造

2、成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。 （ ） 8在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额中均不应包括利润。 （ ） 9施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，他有权获得包括直接费、间接费、管理费、利润在内的补偿款项。 （ ） 10合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。 （ ） 二、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1下列不属于无效合同的情况的是（ ）。 A.合同标的实现损害社会公共利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 C. 一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益 D.与对方恶意串通损害

3、第三人利益 2.施工招标的发包工作范围不可以是（ ）招标。 A. 全部工程 B. 单位工程 C. 特殊专业工程 D. 分部工程 3招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ ）。 A. 初步设计编制的概算价 B. 施工图设计编制的预算价 C. 投标书中标明的报价 D. 评标委员会算出的评标价 4监理合同在履约过程中，由于非监理方的原因导致监理方在监理合同中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务，则监理服务责任期应理解为（ ）。 A合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D从合同约定的开始监理业务之日

4、起至实际完成全部监理业务之日止 5下列不属于程师发布变更指令的范围的是（ ）。 A 删减部分承包商工作内容交给其他人完成 B 改变部分工程的基线 C 改变已批准承包商施工时间和顺序 D 增加合同约定的工程量 6某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（ ）。 A费用和工期损失由业主承担 B费用和工期损失由承包商承担 C费用由承包商承担，业主给予工期顺延 D费用由业主承担，工期不予顺延 7.下列当事人（ ）不能作为合同法律关系的主体。A国家机关 B经济组织内部的职能机构或下属单位C自然人 D享有继承

5、权而未成年公民8.建设工程施工招标的中标单位由（ ）确定。 A招标单位B监理单位C主管单位D招标办9.经济合司依法订立才具有法律效力，订立经济合同应具备的条件不包括下列的 ( )。A经济合同当事人要有合格的资格B经济合同的内容要合法C经济合同的形式和订立程序要合法D主管部门的同意和批准10.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是( )。A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工方具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D确定水准点与坐标控制点，

6、以书面形式交给承包人，并进行现场交验11.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。 A.监理工程师应推迟计量时间 B.监理工程师单独计量无效 C.监理工程师单独计量有效 D.监理工程师可不必在计量 12.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。 A.建设项目依据国家计划被取消 B.战争C.动乱 D.协议条款内约定等级以上的地震 13.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。 A.不承担责任 B.承担连带责任C.承担全部责任 D.同意扣除一定数量的酬金 14.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该

7、自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。 A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门 15.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。 A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商 16.FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,( )。 A.可自行运出工地 B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地 D.不能运出工地 17.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。 A.业主 B.监理工程师 C.施工承包商 D.设备供应商 18.担保与所担保

8、合同的关系属于（）。 A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系 19.FIDIC合同条件规定，当多个合同文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。 A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商 20.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。 A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商 三、多选题（每小题3分，共30分）1.依据合同法，法定解除合同的条件有( )。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务2.合同订立后

9、，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合合同法对合同转让规定的有( )。A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任3. 依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自做出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在

10、地法院审理4. 招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求5. 工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。A.投标报价 B.评标过程C.评标专家名单 D.评标标准E.评标方法6. 下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有( )。A.对设计文件的质量负责 B.办理设计文件审批手续C.解决施工中出现的设计问题 D.参加工程验收E.编制施工招标文件7. 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做

11、好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期 D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款8. 施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。A.承包人负责拆除 B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予以计量支付9. 下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。A.不可抗力事件的影响 B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程

12、师未按合同约定提供所需指令10. 施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8 小时四、案例分析题（每题10分，共30分）（一）某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下： 1 已建分部工程遭受不同程

13、度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。 2施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。 3 施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。 4 因风灾造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。 5 由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。 问题：就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么？（二）某工程基坑开挖后发现有城市供水管理横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知施工单位停工十天，并同意合同工期顺延十天。为确保继续施工，业主要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。 问题： 1 索赔能否成立，索赔证据是什么？ 2 由此引起的损失费用项目有哪些？ 3 如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？（三）某建筑公司与某玩具厂就扩建厂房达成协议。对厂房的高度、墙厚及面积等作出了明确规定。预计总造价为9万元，开工前拨款4万元，中途拨款3万元，余