建设工程类-1建设工程设计合同

1、建设工程设计合同 合同编号：JSGCSJHT20160001发包方（甲方）：中国农业发展银行 呼伦贝尔市分行 住 所：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路23号法定代表人主要负责人：单玉波邮 编：021008电 话 真计方（乙方）：呼伦贝尔智绘建筑设计有限责任公司住 所：法定代表人主要负责人：邮 编：电 话：传 真： 设计方（乙方）：呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司住 所：法定代表人主要负责人：邮 编：电 话：传 真： 根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，甲、乙双方就有关咨询服务事宜，经协商一致，达成如下合同条款：发包人委托设

2、计人承担 营业办公用房维修改造 设计事宜,工程地点为 海拉尔 ，经双方协商一致,签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1 发包人交付设计人的委托书和/或设计中标文件； 2.2 发包人提交的基础资料； 2.3 设计人采用的主要技术标准是： GB50222-95 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下次序在先者优先来判断：3.1 本合同签订后双方协商同意的变更记录、补充协

3、议； 3.2 合同书；3.3 中标函（文件）；3.4 发包人的设计要求及委托书；3.5 设计人投标书。第四条 项目概括及设计内容本合同设计工作内容： 平面，立面。结构 工程项目主要内容包括： 水暖，电气照明（综合布线）加固浇筑 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间5.1 原楼结构，平面图 5.2 关于营业用房维修改造立项批复 5.3 上述资料、文件应当在自本合同生效之日起 10 工作日内提交设计人。第六条 设计人交付设计文件6.1 合同生效并第五条约定的资料全部提交设计人后 / 工作日内提供项目建议书、工程可行性研究报告各 / 套及相应的电子版文本 / 份； 6.2 工程可行性研究

4、报告获得批复后 / 工作日内提供初步设计文件 / 套及相应的电子版文本 / 份； 6.3 初步设计审批通过后 / 工作日内提供施工图设计文件 / 套及相应的电子版文本 / 份。第七条 费用的支付方式7.1 双方商定，本合同的设计费总额为人民币（大写） 壹拾伍万元整 ，其中增值税税额为人民币 元。该设计费用包括设计人在完成本合同规定设计工作过程中发生的所有费用。7.2 本合同生效并第五条约定的资料提交设计人后 3个 工作日内，发包人支付设计费总额的 20 %（计 30000 元）作为预付款，其中含增值税税额 / 元； 7.3 设计人提交装饰设计方案效果图通过评审后 3个 工作日内，发包人支付设计

5、费总额的 40 %（计 60000 元），其中含增值税税额 / 元；7.5 设计人提交施工图、设计文件并通过评审后 3个 工作日内, 发包人支付设计费总额的 30 %（计 45000 元），其中含增值税税额 元；7.6 剩余设计费 15000 元（含增值税税额 / 元）作为质保金，质保期满后 5个 工作日内支付。质保期为 壹 年，从工程竣工并通过验收之日起算。7.7 若设计人为增值税纳税义务人的，应开具符合国家法律法规及发包人要求的增值税专用发票或其他增值税扣税凭证（以下简称扣税凭证），适用税率（或征收率）为 / %，发包人在收到设计人开具的扣税凭证并审核无误后依约向设计人支付款项。 7.7.

6、1 设计人信息：国税纳税人识别号（或统一社会信用代码）： 开户行：户名：账号：乙方如需改变上述信息，应提前 / 个工作日书面通知甲方。未按约定通知而造成甲方损失的，应予赔偿。7.7.2 设计人应在接到发包人索取扣税凭证要求之日起 / 个工作日内，向发包人开具并送达扣税凭证，并确保发包人凭此扣税凭证能够取得本合同约定的增值税总额。7.7.3 若合同标的属于增值税免税范围（由设计人提供相应证明），设计人应向发包人开具符合国家法律法规和标准的增值税普通发票。7.8 若设计人非增值税纳税义务人的，设计人应按发包人的财务制度要求及时、足额为发包人开具符合国家法律法规和财务制度要求的正式票据。否则，发包人

7、有权拒付有关费用。第八条 双方责任8.1 发包人责任8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件，或所提交的资料错误或作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）重新明确有关条款外，发包人还应按设计人所耗实际工作量向设计人支付返工费，具体金额由双方协商确定。8.1.3 发包人应按合同规定的金额和日期向设计人支付设

8、计费，每逾期支付一天，应向设计人支付应付金额千分之 0.5 的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应按照设计人的实际工作量支付应付的设计费。8.1.4 发包人有权要求设计人比合同规定的时间提前交付设计文件时，但不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付设计人实际支出的赶工费。8.1.5 本合同生效后，发包人要求终止或解除合同，应按设计人的实际工作量向设计人支付费用。8.2 设计人责任8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按

9、本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的真实性负责，并保证设计质量。8.2.2 设计人提交的设计文件设计合理使用年限为 壹 年。8.2.3 设计文件出现遗漏或设计人设计错误，设计人应免费负责修改或补充，并按合同设计费总额的 / %向发包人支付违约金；如果造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收或返还受损失部分的设计费，并赔偿发包方因此造成的一切损失。 8.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应按照合同设计费总额的千分之 0.5 向发包人支付违约金，延迟超过 10 个工作日的，发包人并有权解除合同，要求设计人返还已支付的所有费

10、用，并要求设计人承担因此造成的一切损失。8.2.5 本合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人按设计费总额的 20 %向发包人支付违约金，并返还发包人已支付的所有费用并赔偿发包人因此产生的一切损失。8.2.6 设计人交付设计文件后，应当参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充。如果设计人按合同规定时限交付设计文件并通过评审后一年内项目开始施工，设计人应当负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；如果设计人交付设计文件并通过评审后一年内项目尚未开始施工，设计人仍需在项目开工时负责上述工作，并在原定设计范围内提供免费咨询服务，

11、若新增加设计工作量的，可按照本合同规定标准收取相关费用。8.2.7 设计人未按本合同约定开具、送达扣税凭证（或其他约定票据）的，发包人有权迟延支付相应款项直至设计人开具合格票据之日，且不承担任何违约责任，此期间设计人的各项合同义务仍应按合同约定履行。8.2.8 如设计人无法重新开具或开具的扣税凭证（或其他约定票据）与合同要求不符，给发包人造成损失的，设计人应予全额赔偿；因此造成合同无法继续履行等情况，发包人可终止合同，设计人应赔偿发包人遭受的全部损失，并按合同金额 / 向发包人支付违约金。8.2.9 设计人违反国家法律法规、规章政策等要求开具、提供扣税凭证（或其他约定的票据）的，设计人应自行承

12、担相应法律责任，并及时按发包人要求重新开具合法合规的票据，由此给发包人造成损失的，设计人应予全额赔偿；若造成合同无法继续履行等情况，发包人可终止合同，设计人应赔偿发包人遭受的全部损失，并按合同金额 / 向发包人支付违约金。第九条 保密条款9.1 本合同所称的保密信息是指甲方或与甲方有关的政府机构、非营利性社会组织、商业机构以及相关个人（以下简称“甲方关联方”）有关的、不为公众所知悉的任何数据和信息，包括但不限于：（1）有关甲方或甲方关联方的未向公众公开的信息和资料，其中包括但不限于政府内部文件或指示、内部决议、商业信息、技术知识、设备资料、技术参数等，无论该等信息依附于何种载体或以任何形式呈现

13、；和（2）因履行本合同形成的工作成果、数据和文件；和（3）政府主管机关的意见、批件或批示内容的部分或全部及甲方掌握的与本合同有关的国家秘密。上述保密信息不包括：（1）甲方书面许可乙方向不特定的第三方披露的信息；（2）非因乙方或乙方关联方的原因已经为公众所知的信息；（3）双方共同书面认可的其他情形。9.2 乙方及由于乙方的原因而接触保密信息的任何机构或个人，其中包括但不限于乙方的股东或实际控制人、与乙方同属于同一股东或实际控制人的兄弟公司或单位、乙方参股或实际控制的公司或单位、乙方的雇员或商业伙伴或服务商等（以下简称“乙方关联方”）应在本合同履行过程中承担以下保密义务：乙方应对从甲方获取的所有保

14、密信息采取严格保密措施，确保保密信息不因乙方或乙方关联方的原因而被泄露，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式对乙方关联方以外的任何机构或个人泄露保密信息。乙方仅可为甲方的利益使用保密信息，除此之外，乙方不能将保密信息用于其它任何目的。9.3 无论本合同是否发生变更、解除、终止，本条款均长期有效。第十条 争议解决方式10.1 本合同履行中发生争议，可由甲、乙双方协商解决；协商解决不成的，按下列第 1.1 项方式解决：10.1.1 向甲方所在地人民法院起诉。10.1.2 提交 海拉尔区 仲裁委员会（仲裁地点为 海拉尔 ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。10.2 在诉讼或仲裁期间，本

15、合同不涉及争议部分的条款仍须履行。第十一条 合同生效及其他11.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。11.2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工通过验收及质保期结束为止。11.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商；发包人需要设计人员配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。11.4 发包人委托设计人承担本合同以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。11.6 本合同双方签字盖章之日起生效，一式 叁 份，发包人 壹 份，设计人 贰 份，具有同等的法律效力。11.7 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双