合同范本之桥梁加固施工合同

1、桥梁加固施工合同【篇一：桥梁面加固工程施工合同】桥梁面加固施工合同发包人：承包人：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点:1.3 工程内容：桥梁面裂缝部位加固处理（高压灌浆）。1.4 工程造价：每米米，工程总价款约元人民币。竣工后按实际施工量结算。1.5二、合同工期：2.1 桥梁面裂缝部位加固处理施工共2011 年日至2011 年如因天气等不可抗力之因素的影响，工期顺延，但施工天数不能超期。若超期，每超

2、一天承包人自愿被处元人民币违约金；需夜间加班施工的，承包人应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包人的安排。三、质量标准3.1 工程质量标准：优良工程质量标准。3.2 承包人的施工质量必须达到现行国家规范、标准、并符合发包人的要求。四、合同价款与付款方式4.1 合同价款桥梁面裂缝部位加固处理每米元人民币，达不到质量标准时，由承包人返工，因返工造成发包人损失的，应赔偿发包人的经济损失；承包人拒绝返工或工期严重滞后的，由发包人另行组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此不得有任何异议。4.2 .付款方式4.2.1 承包人进场后，发包人2 日内向承包人支付工程

3、总价的%做工人伙食费用，当桥梁面裂缝部位加固处理施工完毕，5 日内发包人支付给承包人工程量的%；经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，发包人一次性支付给承包人工程量余款 %。五、双方义务5.1 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。5.2 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。发包人收到承包人完成工程量结算资料后3 日内无正当理由不支付工程款，从第4 天起按应工程总价款日百分之三向承包人支付逾期付款违约金。六、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然地质灾害；发生不可抗力，双方各自承担自身损失。七、意外停工的约定因停水、停电、

4、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的工误费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；如因其他特殊原因，致使停工时间相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施，并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。八、合同生效与终止17.1 合同订立时间：年 月 日17.2 . 同订立地点：17.3本合同壹式贰份，双方各执壹份。本同自双方代表签字，加盖双方公章或承建合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结算工程款后终止。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委

5、托代表人：委托代表人：身份证号码：身份证号码：住址：住址：电话：电话：【篇二：双寿桥加固工程施工合同】张坊镇人溪村双寿桥加固工程施工合同发包人（以下简称甲方）：张坊镇人溪村村委会承包人（以下简称乙方）：高桂文 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就张坊镇人溪村双寿桥加固工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1 、工程名称：张坊镇人溪村双寿桥加固工程2 、工程地点：张坊镇人溪村小洞组3 、工程内容：桥梁护拱、基础回填、水泥路面施工4 、工程承包范围：张坊镇人溪村双寿桥加固工程，具体内容有桥梁护拱施工、基础回填

6、、水泥路面施工5 、工程承包方式：包工包料二、合同工期计划开工日期：2014 年 12 月 10 日计划竣工日期：2015 年 01 月 20 日 工期总日历天数：40 天。工期总日历天数根据前述计划开工竣工日期计算的工期天数不一致的，以总日历天数为准。三、质量标准工程施工符合公路桥涵施工规范要求，工程质量达到公路工程质量检验评定标准要求。四、合同价款及支付方式1、金额（大写）：（人民币） ¥:元2 、付款方式工程开工前，甲方支付工程款的50%给乙方作为工程预付款；工程完工后 5 天内，甲方一次性付清所有剩余款项。五、双方责任（一）甲方责任1 、甲方负责向乙方提供施工场地；2 、甲方

7、负责向乙方提供施工施工图纸，并做好技术交底工作；3 、甲方要做好充分的资金保障工作，及时按合同要求支付工程款；4 、甲方负责周围施工环境的协调工作。（二）乙方责任1 、乙方要按图施工，不得随意更改施工方案；2 、乙方在施工过程中，要保证施工人员的安全；3 、乙方要保证工程质量符合相关规范要求；4 、乙方负责保修期内工程的缺陷修复（双方约定本工程保修期为：自工程竣工后两年）。六、争议解决甲乙双方应本着友好态度解决相关争议。确实不能达成一致，可以向仲裁机构申请仲裁或是向浏阳市人民法院提起诉讼。七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：5 1 ）图纸6 2）预算书八、说明1 、合同未尽事宜

8、，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分；2 、本合同一式两份，两份具有同等的法律效力，发包人执一份，承包人执一份；3 、本合同自甲乙双方签字确认后正式生效。工程交工验收合格、工程余款结清后，本合同自行终止。甲方（签章）：乙方（签章）：签约代表：签约代表：身份证号：身份证号：签约日期：年月日【篇三：桥梁维修加固合同】郑州至漯河高速公路药侠河8#、 9#桥梁维修加固工程合同协议书业 主：河南中原高速公路股份有限公司承包人：宝鸡市路桥工程公司二零零七年九月二十日目录一、合同协议书二、廉政合同三、安全生产合同四、合同专用条款 五、合同通用条款六、工程量清单汇总表一、合同协议书合同协议书

9、为解决郑州至漯河高速公路药侠河8#、 9#桥梁病害问题，受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称业主）委托，宝鸡市路桥工程公司（以下简称承包人）承担郑州至漯河高速公路药侠河8#、 9#桥梁维修加固施工任务。经双方协商，签订本协议如下：1 、工程内容：郑州至漯河高速公路药侠河8#、 9#桥梁维修加固工程；2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即： （ 1 ）合同协议书；（ 2）技术规范；（ 3）工程量清单汇总表；（ 4）廉政合同；（ 5）安全生产合同。3 、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的数量和单价计算的本合同总价为人民币（大写）陆佰捌拾贰万贰仟玖佰元零伍分整（¥ 6822900.05 元）。5 、由于业主按本协议书向承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。6 、作为对本合同工程的实施和完成及缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。7 、本合同工期为102 日历天8 、本协议书由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满，签发缺陷责