建设工程合同管理模拟试题附答案

1、建立组织机构后经工商行政管理机关核准登记后建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 合同法律关系（A ）,是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相 应义务的当事人。主体B 客体D 事实企业法人（D ）取得法人资格。成立之日注册资金到位后合同法律关系容包括（B ）。权利行为当事人智力成果在下列经济法律关系主体中，（B）是法人。公司经理施工企业公司董事长施工队能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B ）。法律关系主体B 法律事实法律关系客体D法律关系容法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（D ）A 自然人B 公

2、民C领导者D 组织7违约是法律事实中的（A )。A行为B 合法行为C自然事件D 社会事件8对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D )A合法行为B 行为C自然事件D 社会事件9对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D )A合法行为B 行为C自然事件D 社会事件10 代理是代理人在代理权限，以（ B ）的名义实施的、其民事责任由 被代理人承担的法律行为。A 代理人和被代理人B 被代理人C 第三人D 自己11 监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单 位应当要求（A ）赔偿损失。A 建设单位B 监理单位1 2在下列各项中，符合代理特征的是（ C ）A 代理人不应仅限于

3、代理权限实施代理行为B 代理人以自己的名义实施代理行为C 代理人在授权围独立地表现自己的意志D 代理行为的民事责任由代理人承担13 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当 由（B ）承担。A 乙项目经理B 甲施工企业C 建设单位D 具体施工人员14 施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当 要求（A ）赔偿。A施工企业B施工企业的法定代表人C施工企业的项目经理D具体的施工人员15施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是(A ）代理。/ p '7/7* ，/A委托B法定C指定D再16在工程建设中涉及的代理主要是（A）。A委托

4、代理B法定代理C指定代理D再代理1 7 施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（B ）提出支付合同款的要求。A 监理单位B 施工单位C 项目经理D 建设单位18 下列关于保证的说法不正确的是（B ）。A 保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B 保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D 当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任19 能够作为保证人的为（B ）。A 法人的职能部门B 公司C 学校D 幼儿园2 0 债务人或者第三人不转移其财产的占

5、有，将该财产作为债务履行担保的 担保方式是（C ）。A定金B留置C抵押D质押2 1下列哪些财产可以抵押（C ）。A土地所有权B抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C 抵押人所有的房屋D 有争议的财产2 2 下列财产中，（ A ）不得抵押。A 土地所有权B 土地使用权C 房屋D 交通运输工具23 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付 给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的 额的（ B）。A10B2 0C2 5D3 02 4 工程建设的过程中，（ C ）保证的金额是可以随时间变化的。A施工投标保证B施工合同的履约保证C施工预付款保

6、证D工程保险2 5 在工程建设的过程中，（ C ）是最为常用的一种担保方式。A 抵押B 留置C 保证D 定金2 6 采用建设工程施工合同（示文本）应当由（ A ）投保建筑工程 一切险。A 发包人B 工程师C 承包人D 项目经理2 7 采用F IDIC施工合同条件时，应当由（C ）投保建筑工程一切险A发包人B工程师C承包人D项目经理2 8一般保证的保证人未约疋保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(B )。A3个月B6个月C12个月D2 4个月2 9当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（B ）之日起生效。A签订B登记C履行D主合同生效3 0经过公证后，具有强制执行效力的文书是(D )。A遗

7、嘱文书B施工合同文书C保险合同文书D追偿债款的债权文书3 1 下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说确的是（ B ）。A 公证一般实行自愿申请原则，签证反之B 签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C 公证与签证的效力等同D 公证和签证在我国域和域外都有法律效力3 2 某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同 在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认（A 尚无合同关系B 合同没有成立C 合同已经成立D 由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任3 3 A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司 公章的空白合同

8、书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发 生纠纷后，应当（D ）。A 要求甲支付电视机的货款B A公司向B公司无偿退货C 由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D 由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款3 4 在下列合同中，（ C ）合同是可变更的合同。A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B 以合法活动掩盖非法目的的C 因重大误解而订立的D 损害社会公共利益的3 5 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（A ）确定价款。A 补充协议B 合同有关条款C 交易习惯D 按照通常标准3 6 合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是

9、不明确的， 最后应当采用（D ）确定。A 补充协议B 合同有关条款C 交易习惯D 在接收货币一方所在地履行3 7 一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1 万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（75过错），损失承担应为（C ）。A各自承担自己的损失B甲方赔偿乙方1万元的损失C甲方赔偿乙方05万元的损失D甲方赔偿乙方2万元的损失3 8在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。A债务清偿B 合同解除C免除债务D债务抵消39 仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履 行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（

10、B ）申请执行。A当地人民政府B人民法院C仲裁委员会D调解委员会4 0表见代理的法律后果由（B ）承担。A无权代理人B被代理人C善意第三人D保险公司D ）撤销4 1 可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（A 建设行政主管部门B 设计单位C 监理单位D 人民法院4 2 个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后, 施工企业应当向（ B ）人民法院提出诉讼申请。A 施工企业所在地B 工程所在地C 合同签订地D 建设单位所在地4 3 根据我国合同法的有关规定，下列（ A ）情形的要约可以撤销。A 主要约已经到达受要约人B 要约人确定了承诺期限C 要约人明示要约不可撤销D 受要约

11、人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作44 下列可以构成一个有效的承诺是（ B ）。A 承诺是由非受要约人做出B 承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C 承诺的容对要约的数量提出适当变更的D 向不特定的多数人同时做出承诺4 5 我国合同法规定要约生效的原则是（ B ）时。A 发出要约B 要约到达对方C 对方了解要约容D 对方作出承诺4 6 合同生效应当具备的条件不包括（ D ）A 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B 意思表示真实C 不违反法律或者社会公共利益D 必须采用一定的合同形式4 7 下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C ）。A 一般说来，依法成立的

12、合同，自成立时生效B 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C 附解除条件的合同，自条件成就时生效D 附生效条件的合同，自条件成就时生效4 8 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（D ）。A 该代表行为一律无效B 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C 该代表行为一律有效D 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效4 9 无效合同从（C ）时起就没有法律效力。A 被确认无效B 履行C 订立D 谈判5 0 可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（ D ）变更。B 设计单位A 建设行政主管部门C 监理单位D 人民法院5 1 在下列几种情形中，（ D ）合同是可变

13、更的合同。A 损害公共利益的B 以合法活动掩盖非法目的的C 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D 以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的5 2 在下列合同中，（ C ）合同是可撤销的合同。A 造成对方人身伤害而免责的B 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C 在订立时显失公平的D 违反法律强制规定的53 合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（B ）价格履行。A 订立合同时订立地的市场B 订立合同时履行地的市场C 履行合同时订立地的市场D 履行合同时履行地的市场5 4 合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，

14、最后应当采用（D ）确定。A 补充协议B 合同有关条款C 交易习惯D 在不动产所在地履行5 5 一个买卖合同执行的是政府定价，2 0 0 0年2月 1日订立 合同时价格为每千克10 0元，合同规定2 0 0 0年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2 0 0 0年6月1日交货，而政府定 价于2 0 0 0年5月1日调整为每千克12 0元，买方 应当按照每千克（A ）元向卖方付款。A 9 0B 10 0C 110D 12 05 6 一个买卖合同执行的是政府定价，2 0 0 0年2月1日订立合同是价格 为每千克10 0元，合同规定2 0 0 0年4月1日交货，违约金为每千克1

15、0 元，交货后10日付款。但卖方2 0 0 0年4月1日交货，而政府定价于2 0 0 0年5月1日调整为每千克12 0元，买方直至2 0 0 0年6月1日才付款， 买方应当按照每千克（ D ）元向卖方付款。A 10 0B 110C 12 0D 13 05 7 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒 绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。 这在合同法上是（C ）。A 先履行抗辩权B 先诉抗辩权C 同时履行抗辩权D 不安抗辩权5 8 应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（D ）情形的, 但仍不能中止履行自己的债务A 经营状况严重恶化B

16、 转移财产、抽逃资金，以逃避债务C 丧失商业信誉D 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保5 9 下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的（C ）A 是合同当事人双方基于合同的约定B 债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权 人履行债务C 合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D 合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变60 下列关于违约责任的说法不正确的是（ A ）。A 承担违约责任的条件采用过错责任原则B 承担违约责任的条件采用严格责任原则C 承担违约责任是以补偿性为原则的D 承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性6 1 在下列

17、解决合同纠纷的方式中，（D ）是不以双方自愿为前提的。A 协商B 调解C 仲裁D 诉讼6 2 工程建设合同纠纷的仲裁由（ D ）的仲裁委员会仲裁。A 工程所在地B 建设单位所在地C 施工单位所在地D 双方选定6 3当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（C ）承担赔偿责任。未违约方只能依据定金条款要求对方违约方有权选择适用的违约金或定金条款未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（C ）提出。1个月B3个月6个月1 2个月无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（撤销。质量监督机构监理

18、单位建设行政主管部门仲裁委员会合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（A )。标的数量质量价款建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（C ）确定合同的效力。A 发包人确认B 工程师确认C 仲裁委员会D 人民法院6 8 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ 的措施。A 将财产返还给对方B 赔偿损失C 继续履行D 追缴财产69 因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民 法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（A ）。A 代位权B 撤销权C 先履行抗辩权D后履行抗辩权7 0 仲裁应当（B ）进行。A 不开庭B 开庭

19、但不公开C 公开开庭D 书面审理，当事人不出庭7 1 .在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可 中途退庭的，可以（A ）。A 视为撤回仲裁申请B 视为无仲裁协议C 缺席裁决D移交人民法院判决7 2 在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许 可中途退庭的，可以（C ）。A 视为撤回仲裁申请B 视为无仲裁协议C 缺席裁决D 移交人民法院判决D )申7 3 当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ 请撤销裁决。A 该仲裁委员会B 仲裁委员会所在地的行政机关C 仲裁委员会所在地的基层人民法院D 仲裁委员会所在地的中级人民法院7 4 具有合同撤销

20、权的当事人自知道撤销事由之日起（ C ）没有行使撤 销权，撤销权消失。A3个月B6个月C1年D2年7 5 采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（C ）。A发件人的主营业地B发件人的经常居住地C收件人的主营业地D收件人的经常居住地7 6 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ C ）。A当事人有损失B当事人有过错C合同尚未成立D过错与损失之间的因果关系7 7 在下列各种合同中，一般情况下（ C ）订立的合同有效。A限制民事行为能力人B无代理权人C法定代表人越权D无处分权人处分他人财产7 8 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（C ） 确认无效。B 监理单位A 人民

21、法院C 建设行政主管部门D 建设单位7 9 监理服务的采购，单项合同估算价在（ C ）万元人民币以上的项目, 必须进行招标。A 5 0B 10 0C 2 0 0D 5 0 08 0 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D ）。A 节省招标费用B 招标时间短C 减小合同履行过程中承包不违约的风险D 竞争激烈8 1 建设项目施工规模在（C ）万元人民币以上估算价的必须进行招标。A 5 0B 10 0C 2 0 0D 3 0 08 2 工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（ C ）。A设计取费高低B设计单位的资历C设计方案的优劣D设计任务完成的进度8 3 招标投标法规定，应由（ D ）监督招标

22、活动是否依法进行。A招标人的董事会B招标代理机构C 仲裁机构D建设行政主管部门8 4 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ A ）A参加开标会B作为评标委员C决定屮标人D参加定标投票8 5应以（B ）为最优投标书。A投标价最低B评审标价最低C评审标价最高D评标得分最低8 6 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不 一致时，应以（D ）为准。A 招标文件中的规定B 现场考察时招标单位的口头解释C 招标单位在会议上的口头解答D 发给每个投标人的书面质疑解答文件8 7“评标价”是指（D ）。A 标底价格B 中标的合同价格C 投标书中标明的报价D 以价格为单位对各投

23、标书优劣进行比较的量化值8 8 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ C ）。A 初步设计编制的概算价B 施工图设计编制的预算价C 投标书中标明的报价D评标委员会算出的评标价8 9 招标文件中投标须知是为了（ A ）A 指导投标人正确报价B 避免投标人中标后拒签合同C 避免泄漏标底D进行资格预审9 0 评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ C ）。A变更投标工期B变更投标报价C投标书中含有的技术细节D中标通知书的主要容9 1 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ B ）的选择。A报价B能力C资历信誉D规模和经济实力9 2 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（ A

24、）决 定中标人。A 招标人B 评标委员会C 招标代理机构D建设行政主管部门9 3投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ D ）A 市场行为C 正当竞争行为94 工程施工投标的主体是A 业主C 承包商B 企业行为D 不正当竞争行为C ）。B 监理工程师D 设备供应单位95 从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（A ）B 施工总承包D 联合承包B 公开招标、邀请招标D 邀请招标、议标A 全过程承包C 设计总承包96 设计招标方式有（B ）A 公开招标C 公开招标、邀请招标、议标9 7 下列各项中，（C ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件A 建设用地征用完毕，施工图纸完成B 概算已经

25、批准，建设项目已正式列入计划C 招标文件已经编制好D 建设资金、建材、设备来源已经落实98 施工招标文件的容一般不包括（B ）。A 工程量清单B 资格预审条件C 合同条件D投标须知9 9 对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（ B ）。A2家B3家C5家D没有限制10 0 招标代理行为属于（ A ）。A委托代理B法定代理C指定代理D复代理1 0 1 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（A是否进行资格预审B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑D是否公开开标102工程标底是工程项目的（B )。A中标合同价格B招标预期价格C施工结算价格D工程概算总价格103招标单位在评标委员

26、会中不得超过二分之一，其他人员应来自(D )。A参与竞争的投标人B招标单位的重事会C上级行政主管部门D省、市政府部门提供的专家名册10 4 投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（ C ）。A 提供的投标担保有瑕疵B 货物包装方式不符合招标文件的要求C 个别地方存在漏项D 明显不符合技术规格要求10 5 监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设 监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解 为（C ）。A 合同写明的监理业务开始实行到完成时间B 从合同签字之日起至合同写明的完成之日止C 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D 从实际开始

27、监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止1 0 6 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于A 正常工作B 附加工作C 额外工作D意外工作10 7 监理合同示文本规定，（ D ）属于监理服务的额外工作。A 由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间B 合同约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C 应委托人的要求提出更改服务容建议而增加的工作D 出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 10 8 监理合同示文本规定，合同约定由委托人提供的设施改由监理单位自 备，则应按（D ）计算设施使用补偿费。A 补偿金额=设备在

28、工程上使用的时间X设备原值B 补偿金额=设备原值X设备在工程上使用时间X设备折旧率C 补偿金额=设备原值X设备折旧率+管理费D 补偿金额=设备在工程上使用的时间占折旧年限比例X设备原值+管理费10 9 不属于委托监理合同监理人义务的容是（ B ）。A 在委托的工程围负责合同的协调管理工作B 负责建设工程外部协调工作C 按合同约定派驻人员D 不得泄露申明的秘密1 10 在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是A 按监理工程概预算百分比计收B 按委托人和监理人商定的方法计收C 按参与监理工作的年度平均人数计收D 按监理工程估算价百分比计数111 因承包人的违反合同行为导致工程竣

29、工时间的延长，监理单位（A ）。A 不承担责任B 监理单位承担全部责任C 监理单位承担监督不力的责任D 监理单位承担连带责任112 合同约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监 理单位（D ）。A 向委托人支付使用费并归还委托人B 可将设备免费带走C 可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D 不需向委托人支付任务费用归还委托人113 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此 时监理单位（D ）。A 应从委托人方获得附加监理酬金B 应从委托人方获得额外监理酬金C 应从承包方获得合理化建议的奖金D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金114 监理单位出现失职行为，按照

30、监理合同规定，委托人可（ D ）A 发出中止合同通知，令监理合同即行停止B 发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C 发出未履行义务通知后2 1天未能得到满意答复，进一步发出终止合同通 知，在该终止合同通知发出后的第3 5天，监理合同即行终止D 首先发出未履行义务通知，21天未能得到满意答复后，在第一个通知发 出3 5天发出终止合同通知，监理合同即行终止115 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ D ）。A 监理单位自费收集B 向委托人付费索取C 向设计单位付费索取D委托人免费提供116 依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的 情况是（D ）。A 工程总投资

31、超过预期金额B 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D 监理工程师没有进行合同规定的检查试验而出现质量事故117 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业 务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由A 监理单位承担B 承包商承担C 委托人补偿，属于附加监理费用D 委托人补偿，属于额外监理费用118 建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示文本，建 设工程设计合同（二）GF 2000 021 0与（一）GF 2000-0209 中条款容差异的主要原因是由于委托的工作容不同,即承包工程项目的（

32、 C ）任务。A 勘察、设计C 专业工程设计119 设计合同生效的时间是指（A 设计人收到中标通知书B 当事人双方在合同签字盖章C 设计人收到发包人的定金D 设计人实际开始工作B 设计、施工D 民用建筑工程设计C ）之日。1 2 0 设计合同正常履行情况下，应在（A 提交设计文件C 设计人向施工单位完成设计交底D ）时终止合同。B 设计文件通过审批D 工程施工完成竣工验收1 2 1施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成

33、。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中A ）承担责任发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（A 发包人B 设计人C 施工承包人D 监理工程师12 2 设计人完成了规定设计任务的2 5时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其 后果处理应为（C ）。A 设计人没收发包人支付的定金B 设计人没收定金，发包人再支付合同价25%勺设计费C 发包人应支付合同价50%勺设计费D 设计人没收定金，发包人再支付合同价50%勺设计费12 3 由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人 应承担的违约责任除了负责提出补救措施，

34、（C ）。A 不再承担其他赔偿责任B 返还设计合同规定的定金C 免收直接损失部分的设计费D 双倍返还设计合同规定的定金12 4 设计合同履行过程中，（ A ）属于设计人的责任。A 确定设计参数的取值B 组织对设计成果的鉴定C 办理设计成果的报批手续D 为现场的设计人员提供必要的工作条件1 2 5设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目 建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照 设计本的规定，设计人应（ D ）。A 没收全部定金补偿损失B 要求发包人支付双倍的定金C 要求发包人补偿实际发生的损失D 要求发包人付给合同约定设计费用的5012 6 根据

35、我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可 通过（B ）约定承发包双方的权利和义务。A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书127 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C ）的日历天数计算。A 合同签字日起按投标文件中承诺B 合同签字日起按招标文件中要求C 合同约定的开工日起按投标文件中承诺D 合同约定的开工日起按招标文件中要求12 8 在施工合同中，项目经理是（ B ）授权的，派驻施工场地的承包 人的总负责人。A 发包人单位法定代表人B 承包人单位法定代表人D 发包人代表C 总监理工程师1 2 9 下列关于建设工程施工合同

36、的工期说法不正确的是（A 在合同协议书应明确注明开工日期B 在合同协议书应明确注明竣工日期C 在合同协议书还应明确注明合同工期总日历天数D 招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数13 0 建设单位在（D ）合同中承担了项目的全部风险。A单价B总价可调C总价不可调D成本加酬金合同）合同当出现含13 1 某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（ DA可调价的总价B不可调价的总价C单价D成本加酬金13 2 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（C ）。A合同专用条款B投标书C协议书D合同通用条款13 3 在下列合同文件

37、中，（ D）具有优先的解释效力。A合同履行中工程洽商协议B施工合同通用条款C图纸D施工合同专用条款13 4 在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（ A ）A 保护施工现场地下管线B 办理土地征用C 进行设计交底D 协调处理施工现场周围地下管线的保护13 5 在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。A 提供施工场地B 办理土地征用C 在保修期负责照管工程现场D 工程施工期对施工现场的照管负责13 6 如果承包人要求延期开工，应当由（B ）批准。A 发包人B 工程师C 承包人代表D 建设行政主管部门13 7 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共 同进行现场交货清点，单方

38、与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管 员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ A ）。A 发包人承担损失责任B 保管员负责赔偿损失C 承包人负责赔偿损失D 发包人和承包人各承担损失的50138 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验 该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合 同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B ）。A 费用和工期损失全部由业主承担B 费用和工期损失全部由承包商承担C 费用由承包商承担，工期给予顺延D 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿139 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由

39、于工程设计原因未能满足 验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工 并重新安装。按照合同责任应（ C ）。A 追加合同价款但工期不予顺延B 由承包人承担费用和工期的损失C 追加合同价款并相应顺延合同工期D 工期相应顺延但不补偿承包人的费用14 0 施工合同文本规定，承包人有权（ D ）。A 自主决定分包所承包的部分工程B 自主决定分包和转让所承担的工程C 经发包人同意转包所承担的工程D 经发包人同意分包所承担的部分工程14 1 在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新 检验的，（D ）。A 检验由发包人负责，费用由承包人负责B 检验由发包人负责，费

40、用由发包人负责C 检验由承包人负责，费用由承包人负责D 检验由承包人负责，费用由发包人负责142 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是(A )。A 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的 申报手续，承担申报、试验、使用等费用B 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的 申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可， 然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然 后由承包人负责办理申报手续，发包

41、人承担有关费用143 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B )。A 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行 组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收B 工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人 对已经隐蔽的工程进行重新检验C 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求 承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D 重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失14 4 在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验 不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。A 发包人B 工程师C 承包人D

42、监理单位14 5 因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。 承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。 工程师接到请求复工通知后的4 8小时未及时作出任何答复，此时承包人应（A ）。A 继续后续工作的施工B 向发包人发出请求复工的通知C 向工程师再次发出请求复工的通知D 向发包人发出解除合同的通知14 6 在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担 违约责任。A 不可抗力B 承包方的设备损坏C 设计变更D 工程量变化14 7 关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（ A ）。A 施工合同本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更

43、两类B 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以 无须经工程师的同意D 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请14 8 建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（D ）。A 更改工程有关部分的标咼、基线、位置和尺寸B 增减合同中约定的工程量C 改变有关工程的施工时间和顺序D 变更合同中约定的价款14 9 建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（ A ）。A 确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单的竞争性水平B 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同

44、价款C 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格, 经工程师确认后执行15 0 关于工程量计量，正确的处理方法是（ B ）。A 工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B 工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C 若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D 承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的围15 1 如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（C ）。A 只需经过发包人的书面同意即可B 只需经过工程师的书面同意即可C 需经过发包人的书面同

45、意，同时也应提请工程师同意D 任选发包人和工程师同意都行15 2 在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（D ）组织试车。A 发包人B 监理单位C 设备供应商D 承包人15 3 设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。A发包人B设计单位C承包人D设备供应单位15 4 施工的竣工验收应当由（A ）负责组织。A发包人B工程师C承包人D监理单位15 5 工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递 交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必 须经（A ）签署意见。B 监理工程师A 总监理工程师C 发包人代表D 质量监督机构负

46、责人15 6 根据国务院颁布的建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用 条件下的最低保修期限正确的为（A ）。A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的 该工程的合理使用年限B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年15 7 在承包工作围，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间 将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图 纸仍有质量问题，则责任应当由（ B ）承担。A 发包人B 承包人C 工程师D 发包人与承包人共同15 8

47、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按 照协议书约定的日期开工时，（A ）推迟开工日期。A 工程师应以书面形式通知承包人B 应当经过承包人批准C 发包人与承包人协商D 应当经过建设行政主管部门批准B ）承担15 9 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了 修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（B 承包人A 发包人C工程师D发包人与承包人共同16 0 发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（B ）保管。A发包人B承包人C工程师D发包人与承包人共同161 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施 工的正常进行，检

48、查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A ）。A 追加合同价款和工期损失全部由业主承担B 追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D 工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿16 2 在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合 同价款，由（B ）承担。A 承包人B 发包人C 工程师D 工程师与发包人共同16 3 因承包人的原因不能按期开工的，（B ）推迟开工日期。A 承包人应以书面形式通知工程师B 应当经过工程师批准C 承包人与发包人协商D 应当经过建设行政主管部门批准16 4 依据材料采购合同的约定，供货方对（B ）

49、承担责任。A 因使用不当导致的质量下降B 到货检验时采购方提出的质量异议C 因交货后保管不善导致的质量下降D 超过合同约定时间采购方提出的质量异议165 钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同约定的订购数量，但差额在合理尾差围，则米购方应（ A ）。A 按订购数量及时支付货款B 按实际交货数量及时支付货款C 待供货方补齐短少的数量后再支付D 按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量16 6 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（ A ）组织 试车。A 发包人B 承包人C 监理人D 设备供应人167 在合同协议书应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。 其中工期总日

50、历天数应为（B ）。A 招标文件要求的天数B 投标书承包人承诺的天数C 工程实际需要施工的天数D 经政府主管部门认可的天数16 8 施工合同本规定，图纸会审和设计交底应由（ A ）组织。A 发包人B 承包人C 监理人D 设计人16 9 承包人负责米购的材料和设备，应（C ）。A 发包人负责检验试验，费用发包人承担B 发包人负责检验试验，费用承包人承担C 承包人负责检验试验，费用承包人承担D 承包人负责检验试验，费用发包人承担17 0 施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为（D ）。A 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B 中标通知书、协议书、

51、专用条款、通用条款C 中标通知书、投标书、协议书、图纸D 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸17 1 某订购合同3 0 0 t水泥的合同列明第一批供货2 0 0 t，第二批供 货10 0t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥 虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（C ）。A 不必追究对方的违约责任B 按300t的数量计算违约金C 按10 0t的货款计算违约金D 按逾期15天的时间计算违约金1 7 2 订购8 0m3木材的合同，在合同约定的时间交付了 60m3木材供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限 采购方对此发货

52、通知未给予任何答复，则对这2 0m3木材而言（D ）。A 供货方不应再继续发运B 供货方发运后，采购方有权拒收C 供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D 供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款17 3 设备监理在（D ）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到 合同要求的最终确认。A 无负荷试车B 带负荷试车C 性能检验D 保证期满17 4 FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期 限，指从合同签字日起至（D ）日止的时间间隔。A 接收证书中指明的竣工B 颁发履约证书C 承包商提交竣工报表D 业主按结清单中注明的金额结算支付17 5 FIDIC施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间与 合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。A 合同签