投标文件资格审查部分格式

1、第八章 投标文件资格审查部分格式 （项目名称） （标段）施工招标投 标 文 件投标文件内容: 投标文件资格审查部分 投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日目 录一、投标人基本情况表二、近年财务状况表三、近年完成的类似项目情况表四、正在施工的和新承接的项目五、情况表近年发生的诉讼和仲裁情况六、企业其他信誉情况表七、查询行贿犯罪档案结果告知函八、投标保证金缴纳证明和基本户银行开户证明九、项目管理机构一、投标人基本情况表投标人名称山东合泰市政工程有限公司注册地址山东省淄博市桓台县果里镇东边村邮政编码256410联系方式联系人张朋电

2、 址组织结构有限责任公司法定代表人姓名毕作斌技术职称高级工程师电术负责人姓名张朋技术职称高级工程师电立时间2007年3月15日员工总人数：190企业资质等级市政公用工程施工总承包贰级其中项目经理25营业执照号370300228115200高级职称人员6注册资金2280万元中级职称人员32开户银行桓台农信果里信用社初级职称人员70账号90307710120110151356技 工40经营范围公路道路桥梁工程、市政道路桥梁工程、隧道工程、装饰装修工程、钢结构工程、网架工程、门窗幕墙工程、管道安装工程、供排水工程、交通设

3、施安装工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、道路养护维修工程、消防设施工程、房屋建筑工程、土地开发整理工程施工。备注企业上年度承担工程其优良率达90，合格率100%。曾获国家、省、市、县质量奖、市优良工程、省安全文明生产工地等荣誉。备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、组织代码证、税务登记证(统一社会信用代码证)、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件加盖公章。二、近年财务状况表备注：在此附2013年、2014年度财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件加盖公章。三、近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包

4、人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、类似项目指近三年单项合同额在600万元或以上的道路及道路配套工程，以能同时体现道路工程和道路排水工程施工内容为准。2、本表后附合同原件、中标通知书原件及中标公示网络截图并加盖投标人公章（需显示网址）复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。四、正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注五、近

5、年发生的诉讼和仲裁情况说明：1、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。2、本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、决裁等有关法律文书原件扫描件加盖公章。六、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）1、近年企业不良行为记录情况2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况3、其 他备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。 2、合同履行情

6、况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。七、查询行贿犯罪档案结果告知函说明：1、本表后应附企业注册所在地或工程所在地检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函（查询告知函应包含企业、企业法定代表人）原件扫描件加盖公章。八、投标保证金缴纳证明和基本户银行开户证明8.1投标人投标保证金电汇凭证扫描件加盖公章8.2基本账户开户许可证扫描件加盖公章九、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险项目管理机构配备不少于

7、以下标准：拟承担本工程的项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员配备齐全，提供证书原件并且提供近3个月（2015年10月至2015年12月）的缴纳社保证明（缴费凭证、带社保局公章的相关人员花名册）复印件加盖公章。 （二）主要人员简历表附1：项目经理简历表 项目经理应附建造师执业资格证书、身份证、职称证、养老保险复印件加盖公章及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件加盖公章。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话附2：主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、养