钢筋施工班组劳务分包合同

1、钢筋施工班组劳务分包合同甲方：宿迁建设集团诚信劳务输出有限公司乙方：甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。一、合同期限合同期限以总包与建设方所签订的工程合同为准。二、承包范围1、承包方式：甲方将中豪国际星城二期15#、16#楼以包人工（不包直螺纹材料，包人工）、包辅材、包机械、包电渣压力焊（材料及人工） 、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料 ( 扎丝、垫块 ) 及机械（除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等）均由乙方自备，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按工长出据

2、限额领料单用量控制。2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。3、工作内容：施工前的准备， 钢筋翻样，计划编制， 含材料场内的水平、 垂直运输、原材卸车，对焊工作，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放臵保护层垫块（含材料） ，浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作、安装，以及部分预制二次构件的钢

3、筋制作与绑扎（混凝土泵剩余料） 。三、合同价款与调整方法2、其它：钢筋制作、绑扎：按建筑面积元 /m2含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等机械 。此单价为综合不含税包干价格，包含完成本工程后所需的乙方管理费（含劳务公司管理费） ，工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等） 、保险及医疗费，人工费、辅材费（垫块、扎丝、粉笔、焊条等） ，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。计时工如发生时单价为50元 / 工日，由项目开出工日数为准，但不得超过结算总价的 2。本合同采用综合单价，

4、为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量1时，单价不再调整。以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同总价款下浮 10%。四、工程款支付与结算工程款支付条件工程款支付条件1、所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。2、每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。3、每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以

5、领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。4、合同项目的基础工程验收合格后 30 日内支付本合同总价款的 15%，在基础工程及其地下室未全部完成顶板混凝土浇筑之前，不支付± 0.000 以上的分段进度款。 11+1 小高层主体工程至验收合格期间，采用按单位工程分阶段支付工程的方式。四层楼面结构混凝土浇筑完成后 30 日内支付该单位劳务费协议价款的 7%。七层楼面结构混凝土浇筑完成后 30 日内支付该单位劳务费协议价款的

6、7%。十层楼面结构混凝土浇筑完成后 30 日内支付该单位劳务费协议价款的 7%。主体工程验收合格后 30 日内支付该单位工程价款的 14%。外脚手架拆除后 30 日内支付该单位工程价款的 10%。五方主体参建单位竣工验收合格后 30 日内支付该单位工程价款的 10%。余款主体竣工验收合格后付清。甲、乙双方协商一致， 工程正常施工结束按照双方签定合同所约定的结算方式进行结算，如中途发生纠纷、工人未施工完毕中途退场或被甲方或总包方以及分包班组辞退，甲方将按照上述条件，技工按日薪每日 元、普工（无技术壮工）按日薪每日 元核发工资，工资核发完成后，该劳务协议即告终止。该班组与甲方、本工程项目部及总包无

7、任何关系。五、工作条件和劳动保护甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供宿舍、食堂（餐费由乙方承2担）。六、乙方责任、义务1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度 。2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、 从业人员资质证书、技术人员证书，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。4、乙方在进场时必须缴纳万元履约金，甲方在主体结构完成时退还。5、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机

8、、闪光对焊机等机械， 焊条、扎丝、垫块等辅助材料，卷尺、手拉葫芦、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。6、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。7、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规，服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。8、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施

9、工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。9、乙方进场人员自带生活费（起码满一周生活费） 。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。10、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。四、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用 1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按 5

10、000 元/ 天罚款（除不可抗拒因素外） ，多者累加。32、质量：该工程质量目标确保 “ 项 羽 杯 ”标准，争创“扬子杯”标准乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达 100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负且其结算单价按合同单价下浮 10%计算。3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护措施， 如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作 5 倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，未做到工完场清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的 1.5 倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况

11、作 2002000 元的罚款，当月完成工程量合同单价下浮 10%。5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，负责督促、检查乙方对其在场工作人员按规定发放劳动保护用品。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全

12、健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。6、材料领用：在保证质量的前提下，材料实行甲乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料，绝不允许浪费或多用材料，实际用钢筋应在料表的基础上节约 3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%，如超出领料范围外的材料由乙方承担，在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以

13、扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。7、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订安全生产责任合同五、其他1、乙方所有进

14、出当地参加施工人员的差旅费自行解决，甲方不予承担。42、由于乙方原因中途退场和违约已完工程量不予结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力。如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方承担。3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚的方式追究乙方责任，第一次打架罚款5000 元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。4、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目

15、工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方三天后， 乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50 元。7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20 元。8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200 倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000 元，第二次罚款 10000 元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算

16、。六、劳动合同的解除经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度 的；3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失；6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。七、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给5对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法

17、律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。八、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生 劳动争议 时，可由甲、乙双方协商解决或向当地 劳动争议 调解委员会申请调解 , 劳动争议 调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向 劳动争议 仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向人民法院提起诉讼。九、其它约定1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育，熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度，服从管理人员的指挥；2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工，未按安全技术交底操作造成安全事故的，均由乙方承担；3、严厉打击偷盗行为、恶意损

18、坏项目财物行为，一经发现，加倍处罚；4、特殊工种必须持证上岗，禁止非电工私拉乱接电线，禁止酒后上岗作业。5、禁止打架斗殴或打群架现象，一经发现首先对责任人处以500 元罚款，然后追究分包队伍的经济责任，构成犯罪的，依法移交公安机关处理。6 不得使用未满18 周岁和 55 周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。7、正确穿戴安全防护用品，禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。8、乙方要按期完成项目部安排的施工任务，如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。9、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育，并做好记录。十、合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式叁份

19、，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方贰份，乙方一份。本合同未尽事宜，按照劳动法和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为甲方（签字或盖章）：乙方（签字）：年月日年月日6个人劳务协议甲方（用人单位）名称：代表人：联系电话：乙方（劳动者）姓名：家庭住址：居民身份证号码：联系电话：根据中华人民共和国劳动法和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本协议。一、合同期限乙方自年月日到项目部班组从事工作，以完成工作任务为限，如中途辞工需提前十日申请，如未提前申请，未经负责人签字批准的，造成工程工期延误或已完工程存在质量、安全、文明等损失均由乙方个人负责。

20、二、工作内容和工作时间乙方应按照甲方要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。三、劳动报酬经甲、乙双方协商一致，工程正常施工结束无质量、安全、工期、文明等损失的按的工资标准进行结算工资；工资发放完毕后，本合同自动终止，双方无任何关系；如中途发生纠纷、退场造成工期延误、质量、安全、文明等问题的，甲方有权予以辞退，且根据考勤天数按元天的工资标准， 自辞退之日起日内结算完毕。 如未经协商直接上访给公司造成不良影响的，乙方自愿按工资标准的 80%领取工资并且对公司造成的损失进行赔偿。结算完毕后，本合同自动作废，双方无任何关系。每月日预支元工资，余下，工人领取工资时必须在工资表上签上个人姓名并按

21、上指印。乙方必须服从甲方管理和指挥，如有不服从者，当即予以辞退。乙方必须严格按照操作规程进行作业，如未按安全技术交底操作造成安全事故的，自愿由个人承担。不得随意外出，如外出，必须经甲方项目部的负责人签字批准，否则，出现一切后果由乙方自负。四、双方责任：(1) 甲方为乙方提供有关劳动法律、 法规和国家规定的劳动安全保护措施、 劳动防护用品和其他劳动条件。甲方按照国家有关规定对女职工和未成年职工实行特殊劳动保护。(2) 甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。 在施工现场，甲方必须按照国家建筑施7工安全生产的规定，采取必要的安全措施。(3) 甲方为乙方提供饮用水、 公厕等基本条件。 其中建筑施工现

22、场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。(4) 乙方应正确穿戴安全防护用品， 不违章作业， 不在工作场地嬉戏打闹， 不私接乱拉电线，不随意拆卸安全防护设施，不打架斗殴，不酒后上班作业，不在业务时间外出滋事，加强自我保护， 着装整齐，不穿拖鞋或带钉易滑的鞋进入施工现场， 进入工作面要走安全通道。如违反本规定所造成的伤害，本人自愿承担全部责任。甲方有权视情节轻重给予乙方处以贰佰元以上罚款，直至追究法律责任。(5) 乙方保证根据甲方的施工进度计划与方案完成施工任务， 并确保在施工中的每道工序符合验收标准和规范。如因自身因素给乙方造成了质量、安全、工期、文明施工等损失，乙方自愿承担正常经济损失。(6)

23、乙方必须按照甲方要求坚持每天考勤制度， 如不考勤视为旷工。 连续两日不考勤视为自动放弃劳动权利。(7) 乙方自觉遵守甲方各项管理规定， 做文明职工，坚持排队制度， 不哄抢打闹，不骂人，不打架，不乱倒剩饭剩菜，不随地大小便。(8) 保持个人卫生，衣服、被褥勤洗勤换，叠放齐整，生活用品摆放整齐。(9) 厉行节约，爱护公共财物，不得随意浪费材料设备，禁止长料短用，做到活完场清，不随意乱扔材料。五、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。六、其他约定甲、 乙双方约定的其他内容如下：甲方（签字或盖章）：乙方（签字）：年月日年月日钢筋施工合同书发包人：（甲方）承包人：（乙方）经双方协商一致，甲方同意将钢筋分项工程

24、委托乙方制作安装，依照国家有关法律及省、市有关建筑和施工管理的规定，为明确甲、乙双方的权利和责任。8双方达成以下条款，以资共同守信履行：一、工程地点： 护城河五期第楼二、工程范围： 钢筋三、工程承包方式 ：包工不包料（甲方仅提供钢筋主材料及垂直运输）乙方应负责开人货梯人员工资费用占 10% 。四、施工范围：按施工图及设计更改通知单图纸会审内钢筋工程的人工费及机械费。包含钢筋放样、搬运、下料、加工、绑扎、铁线、护筋、绑扎垫块及制作、马凳筋安装、保护层垫块安装、直螺纹套筒连接、电渣压力焊、电弧焊接、闪光对焊焊接以及钢筋制安所用的机械、铁丝、焊条等；地下室放样，墙体预埋拉结筋要调直切断加工（预埋工序

25、由模板钻洞、钢筋组安装）剩余钢筋归堆整理、文明施工、场内所有钢筋水平运输；所有二级配电箱外的用电设备、照明设备、三级配电箱等。五、工程工期：1. 根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，合理安排劳力进场（每板下料、制作技工 人，杂工 人；安装技工 人）保证按期或提前完成所有本项目的施工任务，否则缺少一个人罚款 50 元。2.主体阶段标准层必须保证在一个月内完成4层板、4层柱。地下室裙楼按甲方要求工期进行。3.自甲方提供工作面起，柱筋及电渣压力焊小时内完成，梁板钢筋小时内完成；应保证项目部制定进度计划的时间内完成。附属工程应按甲方要求随叫随到，若超过每小时处以罚款人民币100 元。

26、六、承包价格：钢筋加工及安装费按图纸建筑面积元/m2，电渣压力焊接头每个人民币元，直螺纹套筒（使用闽侯的）连接每个人民币元。（按图纸要求规格）七、质量标准及验收标准：1. 工程质量：根据国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，双方约定本工程质量评定必须达到合格等级；若经质检小组评定为不合格时（以栋为单元，每层评分实测值达不到80 分的层数超过单栋层数的70时为不合格），甲方有权只付总工程款的80给乙方。2. 本工程质量评定以项目部质检小组验收评定为准，对评定结果乙方不得有任何异议，且双方约定本评定结果与本工程竣工验收的结果无关。3. 钢筋制安质量要求应以质检站、监理单位

27、及甲方要求为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。94. 每层评分实测值必须达到 80 分（含 80 分）以上（钢筋排距间距仅作观感要求，不作评分实测），否则甲方有权扣本层的工程款的20。5. 若因施工中出现质量、送检工艺不合格、观感等达不到有关部门的要求，质检小组有权对乙方进行罚款和责令整改（在甲方安排的工期内的整改后结果可作为评定结果，工期外的整改后结果不作为评定结果），所造成的经济损失由乙方承担。6. 钢筋须采用先进加工工艺对线材进行冷拔拉伸，质量必须符合验收要求，人工、机械辅材均由乙方负责。八、付款方式：为保持施工生产

28、的稳定、连续性。根据乙方当月所完成的工程量，甲方预付给乙方按当月所完成工程量 80%的工程款。乙方不得虚报工程量，否则甲方有权停发当月进度款。主体封顶按所完成的工程量 90%支付，待所有项目完工并经验收合格后一个月内再付 5%，余款在项目部验收合格结算后一次性付清。九、组织领导：1. 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量等工作。2. 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证、操作证；在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换主要带班施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。3. 乙方应服从甲方的统一指挥、

29、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度。4. 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。十、安全要求：1. 乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行项目经理部制订的安全管理暂行规定（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免安全事故，并承担违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。2. 乙方

30、施工人员进入工地必须佩戴安全帽（安全帽由乙方承担），如发现未戴安全帽上班每人每次罚款 50 元。按规范要求做到一机一闸一保险的配电箱，遵守有关安全规范规定。乙方自备三级配电箱须经检验合格方可使用，电缆线必须使用四蕊电缆线，检验不合格即由甲方统一购买配置，费用由乙方承担。103. 乙方教育好工人认真遵守项目部各项规定，在施工现场及生活区范围内不得出现打架斗殴、聚众赌博和盗窃工地上的物资和器具等违法违纪行为，如有发现，甲方可对参加打架斗殴或偷盗的人员所在班组每次不低于2000 元罚款，乙方不得有任何异议， 情节严重或触及刑法的交司法机关追究法律责任，所造成的后果由乙方承担。4. 乙方应对特种作业人

31、员（焊工）必须持证上岗；本工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。十一、甲方责任：1. 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；2. 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；3. 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水、用电及施工场地；4. 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备、施工用水、用电，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；5. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；6.

32、 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；十二、乙方责任：1. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥；确保工程质量达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求；承担由于自身责任造成的质量修改、 返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；2. 严格按照设计图纸下料，避免造成人为的浪费；若材料使用超过施工图纸及设计文件变更的预算量（损耗率按 1.5 % 计），若有超过由乙方全额承担；若有结余，结余部分奖励乙方 20% 。

33、收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，否则甲方有权另派人清理，所需人工费直接在乙方当月工程款中扣除，并处以 500 元罚款。做到工完场清；3. 加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工， 不准从楼层上往下倒建筑垃圾、工完场清；4. 绝对服从甲方的工程进度安排。乙方负责人在工人上班时间必须驻施工现场，并能随时与甲方有关人员保持联系（手机 24 小时开机），未经施工员、项目经理同意不准离开工地，并于每月 25 日前向甲方提供下月钢筋使用计划；115. 爱惜甲方的一切机械设备和工具（如配电箱、安全门等），若发现丢失，由班组共同承担；若发现人为损坏

34、，由损坏者赔偿；若使用中造成损坏，须以旧换新；承担本组一切机械设备和工具的维护与保管； 严格履行材物领 （借）用手续，工完退回；6. 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求， 每月底 5 天前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；7. 教育本班组工人不得践踏本班组及其他班组的产品，违者每次处以罚款 200 元；8. 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

35、严格执行劳动法，要与班组工人签订用工协议，及时发放工人工资，不得拖欠，若发现拖欠行为，甲方有权从乙方工程工资款中扣除处理；9. 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；10. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；11. 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行合同约定的、与本工种作业有关的所有义务及工作程序。十三、其他说明：1. 安全检查时，乙方须无条件按甲方要求配合搞好场内卫生清理及本班组材料堆

36、放。（不另计工资）按层柱墙筋定位或变筋等应符合要求。若因工艺产生补强钢筋等费用由乙方承担。2. 二级箱以外的电缆、照明、三级箱、开关箱应按甲方要求配置，特别应采用合格箱以保证安全检查。3. 不含其他班组所用钢筋的工料4. 钢筋头外露应及时清理，否则由此造成的损失及影响下道工序施工工期由乙方负责。5. 若发现乙方将承包项目转手、转包，甲方有权收回项目。6. 乙方生活住宿自理，甲方概不负责。十四、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十五、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。12乙方安全承诺：若在施工中发生安全事故，其一切责任及经济损失

37、均由乙方负责。甲方：乙 方：钢筋工程承包班组代表人：代表人：身份证号码：签订时间：年月日模板施工合同书发包人：（甲方）承包人：（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方对乙方承建专业资格的考核， 同意委托乙方采用包工包料的方式进行施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、工程地点： 护城河五期第14楼二、工程范围： 模板项目三、工程承包方式： 包工包料，乙方应负责开人货梯人员工资费用占20% 。四、施工范围：按施工图及设计更

38、改通知单内模板工程的人工费、材料费及机械费。包含所有模板制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，墙体预埋拉结筋及场内外运输模板、养护、护模、放样弹线等工作；拆模后模板归堆整理、文明施工等。绑扎后浇带铁丝网。五、工程工期：1. 根据项目经理部现场所安排的月、 周施工计划的时间、 期限，合理安排劳力进场（每板面技工人，杂工人）保证按期或提前完成所有本项目的施工任务，否则缺少一个人罚款50 元。2. 主体阶段必须保证在一个月内标准层部分完成四层。3. 自甲方提供工作面起， 应保证在项目部制定进度计划的时间内完成；若超过每小时处以罚款人民币100 元。4. 后浇带模板必须等到后浇带砼浇筑完成并达到拆

39、模强度后方可拆除。六、承包价格：13以图纸建筑面积计算工程量， 每平方米人民币元（该承包单价含以上全部工程内容、管理费、劳保等各类补贴费用、所有二级配电箱以外的电缆、照明、三级配电箱、制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。乙方须提供三套梁、板的全新模板，二套柱的全新模板，三套阳台模板；其中梁、柱的模板材料为全新，板面的模板材料可采用八成新，但不能使用脱皮及掉角的模板，方木的规格应为同一规格，误差不得超过5 。地下室甲方只提供防水螺栓、穿墙钢筋、穿墙套管，吊运钢丝绳。模板支撑均采用满堂钢管架支撑。后浇带铁丝网材料由乙方处理后浇带凿毛，±0.00 以上翻转模板所需的铁件钢筋等均由乙方负责。第楼

40、总建筑面积2m。七、质量标准及验收标准：1. 工程质量：根据国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，双方约定本工程质量评定必须达到合格等级；若经质检小组评定为不合格时（以栋为单元，每层评分实测值达不到 80 分的层数超过栋层数的 70时为不合格） ，甲方有权只付总工程款的 70给乙方。剩余款项为甲方维修费用。2. 本工程质量评定以质检小组 ( 由甲方、乙方、监理、建设单位组成 ) 验收评定为准，对评定结果乙方不得有任何异议，且双方约定本评定结果与本工程竣工验收的结果无关。3. 模板制、安必须保证图纸中几何尺寸准确和牢固， 模板成型后保证有足够的刚度和稳定性。每层拆模板不

41、准出现下垂，胀模、漏浆等现象。梁下垂大于 2cm处罚 100 元/ 处, 板大于 5cm处罚 1000 元/ 处。胀模、2面积以内处罚2漏浆造成蜂窝， 20×20cm1050 元/ 处、大于 20×20cm面积的处罚 100 元/ 处。外梁侧、柱模因为加固不牢固造成偏差大于222cm，面积 30×50cm以内处罚 1050 元/ 处，大于 30×50cm 处罚 100元/ 处，并负责凿打平整和砂浆补平费用。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班护模，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃

42、圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料清理干净堆放回指定位置。否则甲方有权另派人清理，所需人工费直接在乙方工程中扣除。4. 每层评分实测值必须达到 80 分（含 80 分）以上，否则甲方有权扣本层的工程款的 20。5. 若因施工中出现质量、 工艺不合格、 观感等达不到有关部门的要求， 质检小组有权对乙方进行罚款和责令整改（在甲方安排工期后的整改结果不作为评定结果），所造成的经济损失由乙方承担。14八、付款方式：1. 本合同自签订之日起生效之日起。2. 为保持施工生产的稳定、 连续性。根据乙方当月所完成的工程量， 甲方预付给乙方按当月所完成工程量 ( 拆模后的工

43、程量 )80%的工程款。 乙方不得虚报工程量，否则甲方有权停发当月进度款。待所有项目完工并经主体验收合格后一个月内再付 10%，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。九、组织领导：1. 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量等工作。2. 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证、操作证；在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换主要带班施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。3. 乙方应服从甲方的统一指挥、 调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度。4. 合同期内， 未经

44、双方商妥并正式办理解除合同手续， 乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。十、安全要求：1. 乙方应加强安全教育， 认真执行安全技术规范， 严格遵守安全制度， 落实安全措施，确保施工安全；每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行项目经理部制订的安全管理暂行规定 （附后）等制度，提高工人的安全生产意识， 保证不违反安全操作规程， 避免安全事故， 并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。2. 乙方施工人员进入工地必须佩戴安全帽 （安全帽由乙方承担） ，如发现未戴安全帽上班每

45、人每次罚款 50 元。按规范要求做到一机一闸一保险的配电箱，遵守有关安全规范规定。3. 乙方教育好工人认真遵守项目部各项规定， 在施工现场及生活区范围内不得出现打架斗殴、 聚众赌博和盗窃工地上的物资和器具等违法违纪行为，如有发现， 甲方可对参加打架斗殴或偷盗的人员所在班组每次不低于 2000 元罚款，乙方不得有任何异议， 并且甲方保留追查责任的权力，所造成的后果甲方概不负责。4. 乙方应对特种作业人员必须持证上岗； 本工种必需的工具、 护具及劳保防护用品由乙方自备。15十一、甲方责任：1. 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；2. 负责工程沉降观测、 技术交底，组织图纸会审， 统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；3. 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、 生活临时设施、 工作用水、用电及施工场地；4. 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备、施工用水、用电，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；5. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；6. 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；十二、乙方责任：1. 严格