工程承建合同协议书

1、编号： _工程承建合同广东清远连州正邦种猪育肥场工程甲方：广东龙逸农业发展有限公司 乙方： 签订日期：年月日甲方：广东龙逸农业发展有限公司法定代表人：乙方：法定代表人：一、工程概况1、工程名称：广东清远连州正邦种猪育肥场2、工程地点：广东清远连州市3、签订合同地点： 二、承建承包范围1、进出猪场混凝土道路，（不包括培路肩，灌缝）猪舍混凝土及其它地面混凝土及地面混泥土灌制，（不包括装模、扎钢筋等）48万m²计6万方。三、猪场承建工程款的支付与付款方式A、支付标准：1、按施工工说明标准，按混凝土标号C25标准为基础600元/立方。具体按实际工程量结算。2、猪场承建工程建设费用根据广东正邦

2、生态养殖有限公司设计方案贰个猪场按约48万计算整体项目混泥土项目费用合计约4000万元人民币（最后以实际工程量为结算准则）；2、上述工程款及税费由甲方承担；3、按施工总工程量月进度支付80%，剩下的20%在下个月进度款支付时一起支付，以此类推。直至工程完工结算。4、总竣工验收完工半个月内，甲方支付乙方剩余工程量款；总完工后甲方须在半个月内完成对所有工程的验收审核，如超过期限则视为验收审核合格。保留总工程量3%的工程款作为工程质量保修金。从工程竣工验收合格之日起满两年，若未发现与质量本身的任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。5、验收合格一周内须支付剩余工程款，超期按月息3%

3、计算，甲方负全部法律责任。6、本工程支付为月结80%，如甲方未按时支付，乙方有可拒绝施工，造成的停工损失由甲方负责。四、施工工期1、本代建工程的施工工期以进场施工之日开始90个有效施工工作日完成。（以承租方广东正邦生态养殖有限公司确认并提供施工图、开具开工令日起计算）三通一平时间不予计算在内。2、按国家住建部门规定的有效施工日期计算。3、乙方应在90个有效施工工作日将场地整体交付给甲方，如因甲方手续办理耽误及其它原因，则交付时间顺延。五、工程质量标准乙方代建的猪场建设工程必须符合广东正邦生态养殖有限公司提供的正邦集团猪场建设方案，并确保通过工程主管部门及广东正邦生态养殖有限公司的验收。验收标准

4、为合格。六、甲方权利和义务1、甲方权利（1）甲方有权监督乙方对本工程进度情况；（2）负责本工程项目核准申办及前期手续的办理工作。2、甲方义务（1）根据本合同约定付款方式及时向乙方支付款项。（2）项目施工地址、项目必须完全具备且保证符合相关管理部门要（3）乙方在工程验收前 7个工作日内提供相关所有工程资料给甲方，由甲方负责组织申报工程验收的相关手续。（4）混凝土送检费用由甲方负责。（5）甲方无偿提供住房、水、电、料场及道路畅通。（6）甲方必须负责整平路面和场地。（7）调解施工过程中，沿途、场地一切纠纷。（8）如因甲方原因无故停工两天以上，由甲方支付每位工人伙食费及基本工资。七、乙方权利和义务1、

5、乙方权利（1）负责组织本工程的施工、安全工作；2、乙方义务（1）乙方应按合同约定工期按时办理工程移接交手续，如果是由于乙方资金或工作安排不到位原因未能按期完成全部工程及配套设施交付给广东正邦生态养殖有限公司，造成甲方的损失将由乙方负责（甲方因素或不可抗拒原因造成的逾期免责）。（2）乙方应严格按照有关安全法规进行建设施工，乙方应采取严格的安全防护措施，确保施工过程的安全，杜绝重大事故的发生。施工期间出现工伤事故、安全责任全部由乙方承担。（3）甲方必须负责所有工程材料送检费用。八、本合同签订日，乙方需支付 万元人民币作合同履约保证金，进场施工后30天内无息退还。甲方必须对项目地所有建设手续完整提供

6、。如造成停工或阻工所有一切损失由甲方赔偿。九、违约责任1、工程质量违约责任条款：乙方对本合同约定的代建工程质量承担全部责任， 竣工验收因乙方责任造成施工项目不能达到甲方及广东正邦生态养殖有限公司种猪繁殖场验收标准或质量有缺陷和存有安全隐患，乙方应在规定时间内无条件进行修复，修复费用由乙方承担。2、工期违约责任条款：甲方未能按照合同约定支付工程款的，不能作工期延误计算，同时甲方对应付未付工程款按年化20%每月支付违约金给乙方；如遇不可抗力或天气原因和政策性停工等原因造成工期延误，则相应顺延工期，不得扣除工程承建费。3、乙方必须：按照文明、安全施工的原则进行代建工作，工程施工范围内因乙方管理不严、措施不当等原因，造成重大安全事故的，均由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。十、合同争议解决甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人达不成和解或调解协议的，可以向工程所在地人民法院诉讼解决。十一、其他1、本合同未尽事宜，双方应友好协商，另行签订补充协议。2、本合同自甲、乙双方及法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。3、本合同一式肆份，各方各执贰份，具有同等法律效力。十二、特别约定：1、违约金约定：如因甲乙双方主观故意发生违约，则对方不承担违约责任同时保留追究对方违约责任的权利。2、如若乙方原因资金链断裂造成工程无法继续完成，则无条件退场待