清单计价概念题附答案

1、工程量清单计价练习题、判断题1 .现浇钢碎柱的计算高度应为柱基上表面至上层楼板面。V2 .“现浇混凝土直形墙”项目适用于土0.000以上的范围。X3 .清单计量时，构造柱的马牙槎可以不计算。X4 .保温隔热材料按设计图示的面积计算。V5 .对楼地面铺设水泥砂浆整体面层时，不应扣除柱、垛、所占面积。V6 .各种石材墙面装饰以实际装饰面积计算。V7 .“挖土方”与“挖基础土方”清单项目编码前9位数相同。X8 .“土方工程”中的项目特征均应描述土壤类别。V9 .“管沟土方”的挖土与填土应分别列项计价。X10 .对预制钢碎方桩的接桩费用，应计入“钢碎方桩”的综合单价中。X11 .凸出砖墙面的腰线、窗台

2、线、压顶、砖垛均不计算。X12 .“空斗墙”中的全部实砌砖体积，应按“零星砌体”列项计算。X13 .零星科砌体的计量单位均按体积计算。x370mmX15 . 对预制钢砼方桩的接桩费用，应另列项目计价。16 . 凸出砖墙面的腰线、窗台线、压顶均不计入砖墙工程量。17 .工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的基本原则V18 .木地板地面面层与块料地面面层的计量方法相同。X19 .墙面装饰抹灰应扣除踢脚线所占面积。x20 .各种材料制作的地沟、明沟分项工程的前四级清单编码相同。X21 . “石砌体”中的台阶工程量计算应包括梯带工程量。22 .“钢碎天沟、挑檐板”项目特征中应描述板底标高及板厚。X

3、23 . 现浇钢砼楼梯工程量计算应包括梯梁、梯段、休息平台等全部钢砼实体积。24 .压型钢板（楼板、墙板）均以构件的重量计算。X“屋面排水管”项目中应包括雨水斗的费用。26 .保温隔热屋面的工程量计算应以保温隔热材料的体积计算。X27 .砖砌水池应按砖砌体图示尺寸的体积计算。X28 .砖砌的台阶挡墙、梯带应按“零星砌砖”项目编码列项。V29 .素碎浇捣的散水、坡道应按设计图示尺寸的体积计算。X30 .箱式满堂基础中的基础、柱、梁、墙、板必须分别编码列项。X31 .各类屋面防水材料项目中应包括找平层的费用。V32 .各种材料的踢脚线以设计图示的长度计算。X33 .地面工程中的各种面层、找平层、垫

4、层材料应分别列项计算。X34 .楼梯栏杆扶手中的弯头不用单独列项计算。V“一般抹灰”与“装饰抹灰”的列项编码相同。X36 .墙面抹灰工程量全部按施工中实际抹灰面积计算。X37 .墙面干挂石材中的钢骨架费用应计入墙面石材面层中。,38 .玻璃幕墙上的同种材质的平开窗应分别列项计算。X39 .石材块料地面应按实铺面积计算工程量。V40 .整体地面面层与块料地面面层的计算规则相同。X41 .硬木地板面层应按实铺面积计算工程量。V42 .带骨架的幕墙，其骨架应与幕墙材料分别列项计算。X43 .钢碎板式楼梯底面抹灰面积不应并入楼梯面层抹灰工程量中。,44 .天棚吊顶中的龙骨基层费用应与天棚面层分别列项计

5、算。X45 . 天棚中的灯带按延长米计算。46 .天棚中装有的保温隔热层应并入天棚项目中计算。X47 .金属平开门和金属推拉门属同一清单编码分项工程。X48 .金属面和木材面的油漆计算规则相同。X49 .应按展开面积计算暖气罩的工程量。X50 .浴厕隔断上的门必须并入隔断工程量中计算。X二、单选题1 工程量清单表中项目编码的第四级为（ D ）码。2 “分部分项工程量清单”应包括（ B ） 。A.工程量清单表和工程量清单说明B.项目编码、项目名称、计量单位和工程数量C. 工程量清单表、措施项目表和其他项目清单D. 项目名称、项目特征、工程内容3 对工程量清单概念表述不正确的是（B ） 。A.工程

6、量清单是包括工程数量的明细清单B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价4 建设部发布的建设工程工程量清单计价规范执行日期为2008 年（D） 。A. 1 月 1 日 B. 5 月 1 日 C. 7 月 1 日 D. 12 月 1 日5 分析清单综合单价的内容有（ B ） 。A.人材机费、间接费、利润、风险费、税金B.人材机费、管理费、利润、风险费C. 人材机费、管理费、风险费 D. 人材机费、管理费、规费、利润、税金6 下列各项有关工程量清单计价说法错误的是（ C ） 。A. 该方法属于市场定价模式B. 该方法是改革和完善工程价格管理体制的重要组成部分7.工程量清单是一份由（A提供的文件。A.

7、 招标人B. 投标人C.8. 措施项目清单应包括（A） 。A. 混凝土模板B. 预留金 C.监理工程师D. 政府部门总包服务费 D. 材料购置费9. 工程量清单计价规范中的预留金是指（A） 。A. 招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额B. 投标人为可能发生的工程量变更而预留的金额C. 招标人要求投标人在项目实施过程中预留的质量保修金D. 投标人在项目实施过程中根据有关合同条款预留的质量保修金10. 工程量清单编码中的分类码由两位号码组成，其中装饰装修工程的代码为（B） 。A. 01B. 02 C. 03D. 0411. 工程量清单与合同的关系是（C） 。A. 工程合同是工程量清单的编制基础

8、B. 两者没有联系 C. 工程量清单是工程合同的组成部分 D. 不确定12 .根据清单计价规范的规定，下列各项中，（D）不是工程量清单项目内容。A. 项目编码B. 项目名称C. 计量单位D. 备注13 .下列计量单位中，（D）不是工程量清单计量的基本单位。14. 对工程量清单中漏项的正确处理办法应该是（B） 。A. 一般不予考虑B. 由承包方提出相应的综合单价，经发包人确认后作为结算依据C. 由工程师提出相应的综合单价，经发包人确认后作为结算依据D. 由承包方提出相应的综合单价，经工程师确认后作为结算依据15. 工程量清单计价应采用（C） 。A. 工料单价法B. 直接费单价法C. 综合单价法D

9、. 人工单价法16 在清单计价方式中，工程量通常计算其（A ） 。17 根据清单计价规范的规定， “垂直运输”属于措施项目中的（ B ） 。18 “清单”中的措施项目费和其他项目费应采用（ A ）计价。A.综合单价法 B.工料单价法C.工料测量法D.实际测量法19 下列内容中属于“其他项目清单”中投标人部分的是（ A ） 。20 . 下面的（ C ）不是工程量计价规范中计算范围。21 “清单”中对现浇钢砼柱的分类为（ B ） 。A. 矩形柱、圆形柱 B. 矩形柱、异形柱 C. 矩形柱、圆形柱、异形柱D. 矩形柱、异形柱、构造柱22. 一砖墙等高式二层大方脚带形醇基础长40m,下部钢碎基础顶面标

10、高为一,室内外高差 ，砖基础上有高为 20cm 的防水地圈梁，则该带基砖基础工程量为（ C ）立方米。A 17.25B.12.45 C23. 下面“清单”计量规则中，正确的是（D ） 。A. 屋面保温隔热材料以铺设材料的体积计算B. 屋面架空隔热板中砖墩的费用应包括在内C. 现浇钢砼楼梯按钢砼实体积计算24. 某建筑物钢砼基础上砌有混凝土小型砌块。钢砼基础顶面标高为，室内地坪标高为±，室外地坪标高为，则该建筑物基础与墙身的分界面为（ B ）处。± B. 基础顶面 C. 室外地坪 D. 标高 +25. 对某建筑物屋面作防水涂膜，其一科女儿墙轴线尺寸为10mx 7m,女儿墙涂膜

11、高出屋面板40cm,则屋面防水涂膜工程量为（ D ）平方米。A 83.6B.76.8 C26. 在楼地面面层， “清单”工程量计算中，对门洞、空圈等开口部分并入计算的有（ D ） 。27. 楼地面铺设同质地砖面层， “清单”工程量计算应( D ) 。A. 不扣除柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积B. 扣除柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积W2的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积R2的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积“清单楼地面工程计量”中，以长度为计量单位的项目有( C ) 。29挖5mx 5m的正方形钢碎设备基础，挖土深度2米，“清单”挖土工程量( B )立方米。A 72.67B. 5030 .某工程钻孔

12、灌注碎桩，桩设计。为 600,桩底标高为，桩顶标高为，室外地坪标高为一，共 100 根 , 其“清单”工程量为( A ) 。A 1800m B. 3 C. 1750m D. 508.68 m331 . 下列计算“清单”土方工程量不正确的是( B )。D. 管沟土方工程量以管道中心线长度计算沟槽挖土方，槽底有支模的砼垫层，宽，厚度；室外地坪标高为，砼垫层顶面标高为 ; 每边各放工作面， K 为 0.5 ， “清单”土方工程量为( C ) m3 。A 45.14 B. 57.42 C33. 关于地基与桩基“清单”的工程量计算规则，应有( A) 。34. 计砖烟囱砖水塔“清单”工程量时，扣除砌体中

13、( D ) 。2 的孔洞所占体积2 的孔洞及钢砼圈、过梁等体积D. 各种孔洞及钢砼圈、过梁等体积35. 突出砖墙面的腰线，正确的“清单”计算规则是( D)。A. 三皮砖以下的不计算C.三皮砖以上的单独列项计算36. 计算“清单”中空斗墙的工程量( B ) 。C.应该扣除内外墙交接处实砌部分体积D.应该扣除窗台砖、屋檐处实砌部分体积37. “清单”工程量以面积为计量单位，有以下( C ) 。38. “清单”现浇砼挑檐工程量按( B)计算。A. 挑出墙外水平投影面积C)孔洞。C. >2D. 各种尺寸的孔洞39. 预制砼板工程量计算中应扣除(A. >300mm 见方B. >28m

14、，留设直线孔道，选用低合金钢筋作为预应力40. 后张法预应力钢筋混凝土梁长 筋，一端采用镦头插片，另一端采用帮条锚具，则预应力钢筋单根长度为 ( A ) 。A.8mB.C.D.41. 后张法预应力钢砼矩形梁长 12m ，直线孔道，两端均采用螺杆锚具，则单根预应力钢筋长( C )m。A. 12B.C.D.42. “清单”在计算卷材防水屋面工程量时，遇女儿墙处弯起部分工程量( D ) 。A.单独列项计算B.应考虑在报价中C.一律按弯起250mm高度计算D.并入屋面工程量计算43. 卷材防水屋面“清单”工程量计算规则中规定 ( D ) 。A.平屋顶按实际面积计算B.斜屋顶按水平投影面积计算C.平、斜

15、屋顶均按水平投影面积计算D. 斜屋顶按斜面积计算44. “清单”防水排水工程量计算规则中，以长度为单位的有( B )。A.屋面镀锌铁皮檐沟B.屋面排水管C.墙基砂浆防水带D.屋面卷材天沟45. “清单”中楼地面工程中以设计图示长度计算的项目为 ( C ).A.木质踢脚线B.块料踢脚线C.不锈钢栏板 D.楼梯侧边块料装饰46. 对地面装饰工程，应列项计算的“清单”项目有( D )。A.垫层铺设B.水泥砂浆找平C.木搁珊D.细石碎加浆随捣随抹47. 主墙间净面积为 2, 垛所占面积为2 ，二根同规格的独立柱所占面积为 2, 则地砖面层“清单”工程量为 ( D ) m2 。A.54.3B. 54.0

16、5C. 53.7548. 柱面装饰板“清单”工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且 ( D )。A.扣除柱帽、柱墩面积B.扣除柱墩、不扣柱帽C.扣除柱帽、不扣柱墩D.柱帽、柱墩并入柱饰面工程量中49. 带肋全玻璃幕墙工程量计算规则是( C ) 。B. 必须扣除幕墙上的窗面积A. 按幕墙外围垂直投影面积计算C.按其展开面积计算“清单”原则（ B ）计算。A.按楼梯水平投影面积B.按楼梯斜面积乘以系数 1.1551. 天棚面作石灰砂浆抹面，下列正确的“清单”规则是A. 带梁天棚的梁侧面抹灰另外计算C. 锯齿形楼梯底板抹灰按水平投影面积计算52. “清单”中走廊栏杆外刷油漆应（A. 以其图示长

17、度计算C. 以其外框单面垂直投影面积计算53. “清单”中木扶手面的油漆，按（A. 设计图示展开面积查表，乘以表中系数以面积计算以长度计算D. 不可扣除幕墙上的窗面积，也无需说明C.按楼梯底板展开面积D.按楼梯水平投影面积（ D ）。B. 应扣除天棚下独立柱所占面积D. 不扣除间壁墙、垛、柱、管道等所占面积）。B. 以其外框内外的垂直投影面积计算D. 以构件外表面的展开面积计算D）。B. 设计图示长度查表，乘以表中系数，D. 设计图示长度计算C. 设计图示展开面积计算三多选题1 工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ BC ） 。2 工程量清单的编制主要用于（ BE ） 。3 下列内

18、容中属于措施项目中“通用项目”的是（BE ） 。4 对（ AB ）等项目，投标人可不单列项目计算工程量，而在报价中考虑。A 土方工程中的放坡、操作工作面、支挡土板B. 桩基中的送桩、充盈量、桩孔填料C.现浇混凝土基础下的垫层D.灌注桩中的钢筋笼E.基础施工时明沟排水、井点降水5 采用清单计价模式招投标时，投标人应做好以下哪些工作？（ BE ） 。A.审核工程量清单B.计算施工实际工程量C.发布市场人材机的信息价6. “挖基础土方”项目内容中综合了（CD）。7 “混凝土灌注桩”的特征描述应包括的内容有（ABD）。8 “填充墙”项目适用于（ AC ）中的墙体。9 以下（ BE ）项目属于零星砖砌体

19、。10 . “现浇混凝土梁”项目的特征描述应表示（ ABD ） 。“排水管”项目费用中包括了（ ABCD ） 。12 . “墙面镶贴块料”项目的工作内容应包括（ ABCDE ） 。13 分部分项工程量清单应包括（ ABE ）等。A. 项目名称B. 项目编码C. 清单说明 D. 工程内容 E. 计量单位14 工程量清单中的工程量计算规则，按专业分有（ ACDE ）工程。15 分析清单综合单价组成内容有（ ABDE ） 。16 下列内容中属于“其他项目清单”中招标人部分的是（ BC ） 。）。17 . 在楼地面面层工程量计算中，对门洞、空圈等开口部分不计算的有（ ABC18 砖基中不扣除（ BCE

20、 ）等所占体积。19 . “现浇混凝土板”项目的特征描述应表示（ ABD ） 。20 . 与传统定额计价模式相比，清单计价模式所具有的优势为（ ABCDE ） 。A.满足竞争需要B.有利标底的管理控制C.有利风险的合理分担）。21 . “清单”中以面积计算的桩基工程是（ ADA. 地基强夯 B. 地下连续墙C.振冲灌注碎石D. 锚杆支护E.旋喷桩22. “清单 ”桩基工程费用 ,( AD)根据设计要求考虑在报价中。23. “清单”中下列各项按实砌体积计算的有( BC ) 。24. 对“清单”中 ( ACE)等项目，投标人可不单列项目计算工程量，而在报价中考虑。A. 土石方工程中的放坡、操作工作

21、面、支挡土板B. 基础施工时的明沟排水、井点降水25. 现浇砼构件工程量以延长米计算的有( ABC ) 。26. 钢筋工程计算中， 按设计图示尺寸长度乘以单位理论重量计算， 其中有 ( CE )还需按钢筋预留孔道长度的计算规定增减一定钢筋长度。B.先张法预应力钢筋C.后张法预应力钢筋D.钢筋笼E.预应力钢丝束27. 某车间地面防水层工程量(清单 )应扣除( DE)。个 管道孔B. 一堵长度8m的半砖内墙根断面 500X 500的柱砖半X 2砖厚墙垛 E. 10个突出地面且单个截面2 的设备基础“清单”工程量计算中，对门洞、空圈等开口部分不增加计算的有( AE )。A.细石碎面层B.复合地板C.

22、地毯D.硬木地板 E.同质地砖面层“清单”工程量计算时应( ACE )A. 扣除门窗洞口B.计算门窗洞口侧壁面积C.不扣除踢脚板D. 不增加附墙柱侧面抹灰A. 灯槽B. 锯齿形吊顶C.送风口D.藻井式吊顶E.吊挂式吊顶E.不扣除墙与构件交接处的面积 ( ABDE ) 的面积不展开( ABCDE ) 。“清单 ” 门窗计量单位，下列说法不正确的是( CE ) 。A.卷帘门按设计数量计算B.窗帘盒按设计长度计算C.门窗套按设计长度计算D.钢窗按砖口面积计算E.窗帘轨以设计数量计算33. “清单”门窗工程中，以面积为计量单位的有（ACDE）。A.塑钢窗 B.大理石窗台板 C.门窗套D.铝合金卷帘门E

23、.硬木筒子板34. “清单”中油漆装饰工程量计算中表达正确的是（ BCE） 。A.门窗油漆按展开面积计B.门窗油漆按数量槿计C.金属面油漆按金属构件重量计D.金属面油漆按被漆金属构彳表面积计E.喷塑、涂抹墙面按面积计“预制混凝土柱”的特征描述应选择以下（ ABC ）方面。A.构件单件体积B.硅强度等级C.安装高度D.柱截面尺寸E.接头灌缝养护方式36. “分部分项工程量清单”应列以下哪些清单栏目名称（ ABDE ）A.项目编码 B.项目特征C.计算规则D.工程数量E.项目名称37. 对工程量清单概念表述正确的是（ ABC ） 。A 工程量清单是包括工程数量的明细清单B. 工程量清单是招标文件的

24、组成部分C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单包括工程数量相应的单价38. 措施项目清单应包括（ ABD ） 。A.临时设施 B.脚手架 C.总包服务费D.已完工程及设备保护E.零星工程项目39. 根据清单计价规范的规定， “垂直运输”属于措施项目中的（ BE ）内容。40. 下列内容中属于“其他项目清单”中投标人报价部分的是（ AC ） 。41. 在楼地面面层， “清单”工程量计算中，对门洞、空圈等开口部分并入计算的有（ DE ） 。42. 在清单装饰装修工程计量中，以长度为计量单位的项目有（ CE ） 。43. 下列计算“清单”土方工程量正确的是（ ACD ） 。C.石方开挖按设计

25、图示尺寸以体积计算D.管沟土方工程量以管道中心线长度计算44. 计算“清单”空斗墙的工程量， （ BE ）。C. 应该扣除内外墙交接处实砌部分体积D.应该扣除窗台砖、屋檐处实砌部分体积E.空斗墙的窗间墙、楼板下等实砌部分不应并入空斗墙体积中45. 清单工程量以面积为计量单位，有以下（ CDE ）。A.现浇混凝土天沟B.现浇混凝土雨蓬46. 对地面装饰工程，不应列项计算的清单项目有（ ABCE）。A.垫层铺设B.水泥砂浆找平C.木搁珊D.47. “清单”防水排水工程量计算规则中，以面积为单位的有（ ACDE）。A.屋面镀锌铁皮檐沟B.屋面排水管C.墙基砂浆防水带D.屋面卷材天沟“木门”的特征描述

26、应包括的内容有（ ABCDE ） 。A.门框断面尺寸B.门扇面积C.面层材料规格品牌D.五金材料规格E.油漆品种、刷漆遍数49. “水泥砂浆楼面面层”的工程内容中应包括以下（ ABCE ） 。A.材料运输B.垫层铺设C.找平层D.“金属门”项目中包括有以下的分项工程（ ABE ） 。A.金属平开门B.钢质防火门C.金属格珊门D.“门窗套”项目中包括有以下若干分项工程（ ABDE ） 。A.木门窗套B.硬木筒子板C.木窗帘盒D.52. 以下（ AB ）分项工程属于“钢构件”分部工程。A.钢支撑 B.钢栏杆 C.金属网 D.“现浇混凝土板”分部工程有以下（ ABCDE ）分项工程组成。A.有梁板

27、B.平板 C.天沟、挑檐板 D.栏板2013 版清单计价规范练习题一、单选题： （每题 1 分，共计 30 分）1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的发布时间和实施时间分别是（D）。A、 2013年 3 月 25 日和2013 年 5 月 1 日B、 2013 年 3月 25 日和2013年 7 月 1 日C、 2012 年 12 月 25 日和2013 年 5 月 1 日D、 2012年 12 月 25 日和2013年 7 月 1 日2、使用国有资金投资的建设工程发承包，（ B ）采用工程量清单计价。A、宜B、必须C、可以D、不得3、招标工程量清单必须作为招标文件的组成

28、部分，其准确性和完整性应由（A ）负责。A、招标人 B、投标人C、招标代理机构D、招标监督机构4、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定进行编制的，应在招标控制价公布后（B ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A、 3 B、 5 C、 7 D、 105、投标报价不得低于（C ） 。A、招标控制价B、结算价 C、工程成本D、工程收入6、承包人应当按照合同约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程量报告，发包人应在收到报告后（A ）天内核实，并将核实计量结果通知承包人。A、 7B、 10 C、 14 D、 287、出现合同价款调减事项（不含工程量偏差、索赔）后的14 天内

29、， （ B ）应提交合同价款调减报告并附相关资料，未提交的应视为其对该事项不存在调整价款请求。A、发包人 B、承包人C、监理人 D、代理人8、在工程项目的投标总价确定后，合理地调整投标文件中子目的报价，在不抬高总价以免影响中标的前提下，以争取更多盈利的一种投标报价方法是（ B ） 。A、突然降价法B、不平衡报价法D、多方案报价法C、费率报价法9、若在合同履行期间出现设计图纸与招标工程量清单项目的特征描述不符时，应（C ） 。A 、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照原有的综合单价计价B 、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价C、按照

30、实际施工的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价D 、按照实际施工的项目特征施工，并按照原有综合单价计价10、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应当由（D ）以招标方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款。A、招标代理人B、发包人 C、承包人 D、发承包双方11、承包人应在收到发包人指令后的（ B ）内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（ ）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。A、 7天； 24 小时 B、 7天； 48小时C、 3 天； 24 小时 D、 3天； 48小时12、包工包

31、料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价的比例和不宜高于签约合同价的比例分别是（A ） 。A 、 10%； 30% B、 15%； 30%C、 20% ； 50% D、 30%； 50%13、安全文明施工费由（A ）承担，不得以任何形式扣减该部分费用。A、发包人 B、承包人 C、监理人 D、个人14、发包人应该在合同约定的（B ）终止后，将剩余的质量保证金返还给承包人。A、质量保修期B、缺陷责任期C、合同工期D、竣工验收期15、发承包双方不论在任何场合对与工程计价有关的事项所给予的批准、证明、同意、指令、商定、确认、通知和请求，或表示同意、否定、提出要求和意见等，均应采用（ B ）形式。A、

32、口头 B、书面 C、传真 D、电子邮件16、工程量清单应采用（C ）计价。A、定额工料机单价 B、固定单价C、综合单价D、总价17、由于国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款调整的，应由（A ）承担。A 、发包人B 、承包人C 、发承包双方合理D 、发承包双方对半18、实行工程量清单计价的工程，应采用（B ）合同。A 、总价B 、单价C 、成本加酬金D 、可调价19、施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（D ）计算。A 、发包人人招标工程量清单数量 B 、承包人投标工程量清单数量C、承包人计量报告中所列的工程量D、承包人在履行合同义务中完成的工程量20、因承

33、包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后发生了法律法规、规章和政策的变化，且引起工程造价增减变化的，（ C ） 。A 、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的予以调减B 、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减C、合同价款调增的不予调增，合同价款调减的予以调减D 、不予调整合同价款21、招标工程承包人的报价浮动率可按下列（ B ）公式计算。A、承包人报价浮动率L=（招标控制价/中标（1） X 100%B、承包人报价浮动率L= （ 1中标价/招标控制价）X 100%C、承包人报价浮动率L= （1 +中标价/招标控制价）X 100%D、承包人报价浮动率L= （1中标价/预算价）X

34、 100%22、 承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、 工程设备价格变化的范围或幅度， 当没有约定， 且材料、 工程设备单价变化超过 （ B ）比例时，超过部分的价格应按照清单计价规范要求调整。A、 3% B、 5% C、 10% D、 15%23、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由（C ）承担。A 、发包人 B 、承包人C 、发承包双方分别 D 、保险公司24、承包人应在知道或应该知道索赔事件发生后（D）内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。A、 3天 B、 7天 C、 14天 D、 2

35、8天25、已签约合同价中的暂列金额应由（B ）掌握使用。A、承包人 B、发包人C、监理人 D、设计人26、发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（D） ，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。A 、 20% B、 30% C、 50% D、 60%27、当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向（C ）投诉，申请对其进行执业质量鉴定。A、总监理工程师B、建设行政主管部门C、工程造价管理机构D、人民法院28、合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件， 且应在（ C ）的同时向发包人提交竣工结算文件。28、

36、合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件，且应在（C ）的同时向发包人提交竣工结算文件。A、竣工验收B、竣工验收合格C、提交竣工验收申请D、提交竣工结算申请29、最终结清时，承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应（B ）的补偿责任。A 、由发包人承担不足部分B 、由承包人承担不足部分C、由双方各承担不足部分 50% D、由承包人双倍承担不足部分30、合同价款争议的解决方式不包括（D ） 。A、调解 B、仲裁 C、诉讼 D、媒体曝光二、判断题： （每题 1 分，共计 30 分）?1、工程量清单应采用综合单价计价。（ V ）2、建设规模较小、技术难度较低、工期较短，且施

37、工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同。（ V ）3、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付等工程造价文件的糠制与核对，可以由非专业资格的人员承担。（ X）4、非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价。（ V）5、由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。（ X ）6、承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。（ V）7、暂列金额由投标人根据工程特点按有关计价规定估算。（X ）8、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。（ X ）9、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招

38、标文件为准。（ X ）10、投标人可以进行总价让利，而不需将让利部分调整到分部分项清单子目中。（ X ）11、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。（V ）12、进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于 70%,不高毛90%. （ X ）13、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。（V ）14、不论合同专用条款如何约定，市场价格波动超过约定范围的均可以按规范要求进行调整。（ V ）15、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，

39、投标人均应填写且只允许有一个报价，未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。（ V ）16、措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（ X ）17、出现合同价款调增事项后的 7天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料。（X ）18、已标价工程量清单中没有适用的也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。（ V ）19、

40、清单计价规范规定工程量偏差超过15%时可进行调整，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予提高，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予降低。（ X ）20、经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支舛。（V ）21、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。（“）/22、合同工程发生现场签证事项，未经发包人书面签证确认同意，承包人擅自施工的，发生的费用应由承包人承担。（ V ）23、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。（ X ）24

41、、发承包双方在合同工期实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理时应直接进入结算。（V）25、工程完工后，发承包双方必须在发包方确定的时间内办理工程竣工结算。（ X ）26、合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包方可以要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。（X ）27、不可抗力解除后复工的，若不能按期交工，发包人可以要求赶工，承包人应采取必要的赶工措施并承担相应费用。（X）28、在保修期内的工程缺陷都应由承包人负责修复且承担查验和修复的费用。（X ）29、承包人未在合同约定的时间内提交竣工结算文件，经发包人催告后14 天内仍未提交或没有明确答复的

42、，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。（ M,30、在工程合同价款纠纷处理中需作工程造价司法鉴定的，应委托有管辖权的人民法院进行鉴定。（V ） 三、多选题： （每题 2 分，共计 40 分，少选每个正确选项可得 0.5分）1、 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013 ）适用于建设工程（CD ）阶段的计价活动。A 、设计 B 、规划 C 、发承包D 、实施E 、决策2、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担的有（AD ） 。A 、国家法律、法规、规章和政策发生变化B 、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但

43、承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格C、由于承包人原因造成施工费用增加D 、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整E、由于市场物价波动引起材料价格调整3、综合单价包含以下哪些内容（ABDE ） 。A、人工费、材料费、机械费B、企业管理费C、预备费D 、利润E 、一定范围内的风险费用4、以下哪些费用必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用（ACDE ） 。A、安全施工费 B、企业管理费 C、文明施工费 D、规费E、税金5、招标工程量清单应由（ ABDE ）组成。A、分部分项工程项目清单B、措施项目清单C、风险项目清单D 、其他项目清单E 、规费和税金项目

44、清单6、其他项目清单中包含以下哪些项目（ABCE ） 。A 、暂列金额B 、暂估价C 、计日工D 、规费 E 、总承包服务费7、以下属于发承包双方应在合同中约定的事项有（ABDE ） 。A 、工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间B 、承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法C、投标保证金的数额、支付方式及时间D 、工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间E、违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间8、发生下列（ ABCE ）事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A 、工程变更和现场签证B 、工程量清单缺项和工程量偏差C、不可抗力 D、承包人项目亏损E、计日工9、

45、发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整（AD ） 。A 、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者B 、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者C，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者D 、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者E、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的平均值 10、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由发包人承担的有哪些（ADE ） 。A 、合同工程本身的损害B 、承包人人员伤亡C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失D 、承包人应发包人要求留在现场的必要的管理人员及保卫人员的费用E、运至施工