雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同_第1页
雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同_第2页
雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同，承揽合同雨棚工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法 及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本商场坡梯雨棚工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围及材料：坡梯上修建雨棚，具体工程范围为坡梯露天部位和前面进出口路上。总施工面积为340平方米。工程材料为 10mm阳光板，5*5方钢，防护网。三、合同工期：开工日期：2011年11月15日开工竣工日期：2011年11月25日竣工。合同工期总日历天数 10天。四、质量标准：方钢防锈处理，板连缝防水处理。必须达到安全标

2、准。 乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量 标准及当地有关部门的要求进行施工，工程质量由甲方或者 甲方指定的部门验收，有不合格的返工到合格为止，所有损 失由乙方负责。五、合同价款及付款方式：乙方包工包料完成此工程。每平方米为170元，合计工程金额57700.0元（大写）：伍万柒仟柒佰元。工程初检验收合格后一次性付清。六、保修责任：承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。七、双方共同责任：发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付 合同价款及其他应当支付的款项。八、施工管理要求和安全责任：工程承包后由乙方按有关施工规范标准组织施工，积极 配合甲方要求的标准进行施工，自负盈亏，不得违法转包，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。甲方要做好安全防范工 作，如有出现安全事故、 人员伤亡、财产毁坏等由乙方承担。九、违约责任；由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。十、合同生效：本工程合同经双方共同签署后生效，双方各执一份。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月日 年 月 日2荐电视广告（专题）片制作合同荐

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论