建筑设计施工合同范本

1、二载后自由修改建筑设计施工合同范本合同协议CONTRACT TEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用建筑设计施工合同范本最新整理版委托人（甲方）：代表人：设计人（乙方）：设计证书等级：为了明确责任，完成甲方 项目的建筑设计任务，根据合同法的相关规定， 甲乙双方就相关事宜进行磋商， 现就相关事宜达成如下 协议，以便共同遵守。、工程概况1、工程名称：2、设计规模：3、建设地点：4、承包方式：二、设计根据甲方交付给乙方的委托书； 经上级批准的设计任务书， 工程选址报告； 能满 足初步设计要求的勘察资料； 需要经过科研取得的技术资料。 甲方须保证上述资 料的完整性和合法性，不得随意变更

2、。三、甲方的义务1、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。2、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位与乙方进行设计技术交底；工 程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。3、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。4、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改。5、甲方应按合同规定的时间支付设计费。四、乙方的义务1、_年_月_日以前，乙方必须在向甲方交付设计草图。2、_年_月_日以前，乙方须向甲方提交设计效果图。3、年_月_日以前，乙方须向甲方交付施工图设计文件。4、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关 设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额

3、等提出勘察技术要求 和进行设计，提交符合质量的设计文件。5、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙 方应负责承担。6、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改。五、设计变更1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书， 经双方协商， 另订合同。 已经进行了的设计费用 的支付，按前条办法计算。

4、3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付定金、设 计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时终止合同关系。六、设计费1、本合同的设计费暂定为元。2、订立合同当天，甲方应向乙方交付设计费的 20，作为定金，合同履行 后，定金抵作设计费。天内，甲方应向乙方支付3、乙方向甲方提交平面设计草图方案后的设计费。4、乙方向甲方提交设计效果图后的设计费。天内，甲方应向乙方支付5、乙方向甲方提交施工设计图时，甲方应向乙方结清全部设计费。七、保密1、未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。若须在 本工程的关联项目上使用，须经乙方同意。2、甲方有义务保护乙方的设计版

5、权，不得转让给第三方重复使用。八、违约责任1、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工， 乙方除可将设计文件交付日期顺延外， 还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增付设计费。2、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，甲方应向乙方偿 付相当于设计费的 的违约金， 元。3、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 的违约金 （甲方可在设计费中扣除） 。4、因乙方设计原因导致工程返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成 的损失浪费大小减收或免收设计费。九、其它1、本合同在双方代表签字后生效，全部设计任务完成

6、后失效。份；送工程所在地2、本合同一式 份，甲乙双方各执建设单位留存 份3、在合同履行中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可 向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。4、本合同如有未尽事宜，双方共同协商，协商一致作出的补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。甲方：地址：代表人：合同签订地：合同履行地：签订时间：甲方：地址：负责人：合同签订地：合同履行地：签订时间：日.合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存

7、对方营业执照复 印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出

8、处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法 院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程