2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题B卷(附答案)

1、2020年二级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题B卷（附答案）考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。姓名：考号:得分评卷入、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生2、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当A.申请

2、延期B.自行废止 C.报发证机关核验D.重新更换3、甲方签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳 10万元定金，货到付款;如一方违约，向 对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则 乙最多向甲支付（）万元。A.15B.20C.25D.304、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书； 合同书约 定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时 间是（）。A.2010 年 11 月 1

3、0 日B.2010 年 11 月 20 日C.2010 年 11 月 30 日D.2010 年 12 月 10 日。5、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员6、下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C.承包人在资格预审时没有通过审核D

4、.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失7、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业8、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收D.工程竣工验收9、下列关于合同履行的说法正确的是（A.履行地点不明确的，给付货币的，在履行义务的一方所在地履行B.价款或者报酬不明确的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行D.履行费用的负担不明确的，由履行义务

5、一方负担10、关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系11、甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）A.原合同已经终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更12、下列各项中，不属于法律关系的终止的是（）。A.自然终止B.暂时终止C.协议终止D.违约终止13、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起

6、诉讼时效的（）。A.中止B.中断C.延长D.消灭14、根据工程建设项目施工招标投标办法，投标有效期从（）之日开始计算。A.发布招标文件B.购买招标文件C.提交投标文件截止D.发布中标通知15、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A.仲裁委员会决定B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定16、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动17、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即

7、交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。A.一年内B.两年内C.三年内D.工程完工前半年18、建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。.建设单位A.施工单位C.监理单位D.设计单位19、甲乙采购合同约定，甲方交付20%1金时，采购合同生效，该合同是（）A.附生效时间的合同B.附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同20、同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人21、我国安全生产法规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由（）决定。A.县级以

8、上人民政府B .公安部门C.劳动部门D.负责安全生产监督管理的部门22、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施23、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范 24、下列纠纷、争议中，适用于仲裁法调整的是（A.财产继承纠纷B.劳动争议C.婚姻纠纷D.工程款纠纷25、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D

9、.增项注册26、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是安全生产法规定从业人员所具有的（）。A.应急处理权B.紧急避险权C.拒绝作业权D.回避求救权27、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪28、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。A.最低B.实际损失C.损失后评估D.最Wj29、根据招标投标法，可以确定中标人的主体是（A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门

10、C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场30、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业的职工代表和企业代表D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表31、关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均已权利要求的内容为准32、根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。A.合同签订B.备案C.交付D.登记33、建设工程安全生产管理条例第16条规定，出租

11、机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A检测合格证明日生产（制造）许可证明C产品合格证明D建筑机械使用许可证明34、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人35、关于投标文件撤回和撤销的说

12、法，正确的是（）。A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人36、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A.订立劳动合同B. 实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资37、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月。A.3B.6C.10D.1238、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑

13、公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）A.无效B.有效C.效力特定D.失效39、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用

14、和延误的工期40、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的41、关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人 民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为 2年42、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价

15、款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格43、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（A.施工企业B.建设单位C.建设用地使用权人D.国家44、根据民事诉讼法，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的45、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现

16、的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收， 建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务46、根据水污染防治法关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是（）。A.在生活饮用水源地的水体保护区内，不得新建排污口B.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液C.向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准D.禁止排放含病原体的污水47、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行48、关于行政复议的说法，正确的是（

17、）。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性49、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标50、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。A.请求实体权益B.免除自己法律责任C.主张程序违法D.对方承认51、建设工程的保修期，自（）起计算。A.工程竣工B.竣工验收合格之日C.投入使用D.合同约定5

18、2、施工企业的项目负责人应当对（）负责。A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定53、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。A.国务院B.国家发改委C.国务院建设行政主管部门D.国务院质量技术监督部门54、下列各项中，关于各序列资质的企业说法不正确的是（）。A.获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工 承包。B.获得施工总承包资质的企业，也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承 包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业C.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程

19、或者建设单位按 照 规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务 作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业D.获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作 业55、工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成损失的，下列说法正确的是（）。A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任B.由监理单位承担全部赔偿责任C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任56、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）。A.行政机关只能委托第三人代履行B

20、.代履行不适用与人身有关的义务C.代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止57、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系58、某建设工程预计建设工期 13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工 程合同价的（）%A. 20B. 30C. 40D. 5059、禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本60、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令

21、停工等情况造成的损失B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C. 一般性盗窃和抢劫D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失得分评卷入二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满2、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并

22、告知了受让人转让物已 经抵押的情况，则（）。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务E.转让行为有效其金额为资产减去负债后的余额,3、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,它包括（）。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润E.短期投资4、下列选项中，委托代理终止的情形有（）。A .代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人死亡C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托5、承诺生效的条件包括（）。A.承诺必须由受要约人向要约人发出 B.承诺应在要约规定的期限内作出C.

23、承诺的内容应当与要约的内容一致D. 承诺可附加适当的条件E.承诺的方式必须符合要约的要求6、按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（）A.不得自行撤销B.有权自行撤销C.经受让人同意可以撤销D.经债务人同意可以撤销E.定金7、根据建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（）A.经检验未达到安全技术标准规定的B.属于国家不鼓励使用的C.没有完整安全技术档案的D.安全保护装置齐全有效的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的8、按照建筑工程施工招标文件范本规定，施工招标文件内容的编写应遵循（）。A.投标保证金数额不超过投标总价的5%B.

24、中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保C.投标准备时间最短不得少于 20天D.一般结构不太复杂或工期在 6个月以内的工程，才可以采用固定价格E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定9、工程建设项目施工招标投标办法中对于联合体投标，下列（）说法是错误的。A.联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意B.联合体各方必须指定牵头人，并应当向招彪人提交由联合体成员牵头人签署的授权书C.联合体投标的，联合体各方必须指定牵头人，并必须以联合体牵头人的名义提交投标 保证金D.联合体投标的，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成

25、员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作E.联合体投标时，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力10、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日11、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（）。A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修

26、，其赔偿责任由施工企业向设计单 位索赔C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担12、根据物权法的相关规定，将（）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立A.交通运输工程B.正在施工匠建筑物C.生产设备、原材料D.正在加工的工程模板E.建设用地使用权13、关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责B.施工总承包单位对施工质量负责C.

27、分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责14、资本公积包括（）。A.资本（或股本）溢价B.接受捐赠资产C.拨款转人D.外币资本折算差额E.企业发展基金15、关于劳动合同试用期的说法正确的有（）A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期16、下列各项中，属于二级建造师应具备的执业技术能力的有（）。A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有

28、丰富的施工管理专业知识B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、 法规、工程建设强制性标准和行业 管理的各项规定C.具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产D.有一定的外语水平E.建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平17、下列关于我国行政处罚简易程序执法活动，正确的是（）。A.适用前提是违法事实确凿并有法定依据B.执法机关对公民的违法行为处以30元罚款C.工商部门对某企业的违法行为处以800元的罚款D食品卫生部门对某饭店做出暂扣卫生许可证的处罚E.执法人员用身份证表明身份18、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。A.申请人表示可

29、以延期执行B.申请人撤销申请的C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的19、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任20、根据产品质量法，生产者不得（）A.生产国家命令淘汰的产品B.伪造或者占用他人的厂名C.对产品使用性能瑕疵作出说明D.伪造或者冒用认证标志等质量标志E.以不合格产品冒充合格产品试题答案一、单选

30、题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、【答案】D2、答案：C解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。3、【答案】C4、【答案】B5、【答案】D【解析】专职安全生产管理人员配备要求。6、【答案】D7、答案：D解析：对建设单位的民事赔偿责任由施工企业承担。8、【答案】D【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场， 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得 进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。9、正确答案：D10、【答案】C11、答

31、案：C解析：合同主体签订人没有变更12、正确答案：B13、【答案】B14、【答案】C15、【答案】D【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民 法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。16、【答案】B17、D18、B19、【答案】B【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作 为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效 条件和解除条件。一20、【答案】C21、D22、【答案】D23、【答案】C24、【

32、答案】D【解析】在我国，中华人民共和国仲裁法是调整和规范仲裁制度的基本法律，但仲裁 法的调整范围仅限于民商事仲裁，即 "平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷 和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受仲裁法的调整"此外,根据仲裁法第3条的规定，下列纠纷不能仲裁：1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。25、【答案】B【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。26、正确答案：B27、【答案】D【解析】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单 位、施工单位

33、、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。28、D29、【答案】C30、【答案】C【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会 成员或者双方推举的人员担任。31、【答案】C32、【答案】D【解析】物权法规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押 的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。33、A34、【答案】C【解析】考查二级建造师执业岗位范围。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。35、【答案】D【解析

34、】考查投标保证金。选项 A,撤回投标文件必须以书面方式提交申请；选项 B,投标 保证金于撤回投标文件之日起 5日内退还。选项C,投标截止日后撤回投标文件， 招标人可没收投 标保证金。36、答案：B解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立37、【答案】D38、【答案】B【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订 立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。39、【答案】A40、【答案】C41、【答案】D42、答案：A订立时履行地市场价格43、【答案】D【解析】本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海 中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不