建设工程监测合同

1、建设工程监测合同工程方案名称： 如意坊放射线系统工程一期工程名称：如意坊放射线系统工程一期相邻地铁监测效劳工程发包人：广州市中央区交通工程领导小组办公室合同编号：监测单位承包人：合同编号：签订日期：2021年 月 日第1篇合同协议书第2篇中标通知书第3篇合同条款第4篇工程建设工程监测廉政责任书第5篇技术条件及监测要求第6篇招标文件含答疑澄清文件及效劳清单第7篇投标文件及其附件第8篇已标价的监测效劳清单第9篇组成合同的其他文件第1篇合同协议书工程名称：如意坊放射线系统工程(一期)相邻地铁监测效劳工程一、监测任务范围：1 .工作内容：对如意坊放射线系统工程(一期)相邻地铁监测效劳,监测内容包括但不

2、限 于：如意坊立交施工期间,对地铁11号线和6号线车站站厅及出入口进行监测,做好地铁限制 保护区范围平安影响的全程预监控工作. 如意坊沉管隧道施工期间,对地铁11号线(含共建段) 进行监测,监测工程主要包括车站及地铁隧道结构竖向位移、水平位移及相对收敛等.具体内容以工程量清单为准.2.效劳周期：从监测单位进场至所有效劳工程完成为止. 本工程施工工期暂定4年,效劳 周期以施工期为准(具体以开工通知及竣工验收报告为准).局部监测内容须待场地问题解决 前方能开始实施,效劳周期必须满足实际施工要求.二、本协议书于2021年月日由广州市中央区交通工程领导小组办公室(以下简称“发包人)为一方与 (以下简称

3、“监测单位)为另一方签订.三、鉴于发包人已确认监测单位履行效劳工程 监测效劳,对本监测工程的工程质量全面限制,并已接受监测单位为履行该项效劳所提交的?投标书?,明确双方在合同期间的义务、责任和权利,兹就以下事项达成协议：1、本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义.2、以下文件是本协议的组成局部,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行.(1)合同实施期间双方签订的补充或修正文件；(2)本合同协议书；(3)中标通知书；(4)合同条款；(5)技术条件；(6)图纸；(7)招标文件(含答疑资料)；(8)投标文件及其附件；(9)已标价的工程量清单；(10)组成合同的其他文件.3、基于下文提

4、及的发包人对监测单位的支付,监测单位特在此立约：保证遵照本协议书的规定履行效劳4、本合同为总价包干合同除发生合同约定可进行调整及变更的情况以外,合同总价 为人民币小写：¥ 元大写： .包括完本钱合同项下的所有工作内容所需要的 直接和间接的一切费用.5、工程结算时,除发生合同约定可进行调整及变更的情况以外,一概不予调整.如发生变 更,变更方法执行监测期间适用的建设行政主管部门变更治理方法.最终合同结算价以工程结算终审单位审定的结算价为准,且不超过本工程批复的概算如有.6、监测单位与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称简称户名及帐号在签定后非经发包人同意不得变更,否那么发包人有

5、权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付, 所造成的一切后果由承包人承担.7、本合同正本一式贰份,发包人、监测单位各执一份；副本八份,发包人执四份,监测 单位执四份,具有同等法律效力.业主单位：监测单位：盖章盖章法定代表人：签字或盖章法定代表人：签字或盖章单位地址：广州市越秀区东风中路 318号15-16楼 单位地址：联系人：联系人： ： ：邮政编码：510030邮政编码：开户银行：帐号：第2篇中标通知书第3篇合同条款1、定义以下词句和用语,除根据上下文另有其意义外,一般应具有如下含义：1.1 工程：发包人建设工程和委托监测单位提供监测的对象.1.2 工程名称： 如意坊放射线系统工程一期相邻地铁监

6、测效劳工程.1.3 效劳：监测单位根据监测合同承担的工作,亦称监测效劳.1.4 发包人：委托监测单位提供监测效劳的法人或其合法继承人或其合法受让人.本工程 发包人为：广州市中央区交通工程领导小组办公室.1.5 监测单位承包人：受发包人委托提供监测效劳并具有监测资质的法人或其合法继 承人或其合法受让人.本合同监测单位为： .1.6 一方：发包人或监测单位.双方：发包人和监测单位.1.7 监测合同：发包人与监测单位之间为实施、完成并保证本工程监测效劳所订立的合同, 由合同协议书中规定各局部内容组成.1.8 投标文件：被发包人认可并接受的监测单位提交的监测工程投标书.2、监测单位的义务2.1 监测效

7、劳的义务：监测单位必须根据如下规定的形式、范围与内容履行与工程有关的 监测效劳.2.1.1 监测效劳的依据：市政工程相关的监测规程及其工程质量检验评定标准、本合同内的技术条件,假设市政工程中没有监测标准可按建筑工程相关标准执行；发包人和监测单位签订的正式合同、协议书及附件；政府和发包人的其他指令.2.1.2 监测效劳范围：如意坊放射线系统工程一期影响范围内的地铁6号线及11号线的监测工程.2.2 监测效劳质量：2.2.1 监测单位必须根据国家、省、市市政建筑相关的监测规程及其工程质量检验评定标 准、本合同的技术条件来开展进行监测工程； 每次进场开展工作前,须先向驻场监理登记报备, 作业时须有监

8、理旁站并由监理对工程量进行确认, 发包人有权将每次进场监测报备表及对应监 测数据作为支付效劳费的依据.无进场记录的检验数据将不予成认,作业完成后数据应有一份 报监理留档.由于监测单位原因造成的停工、返工、窝工,由监测单位自行承担全部责任并不 得向发包人和建设单位收取其他费用.2.2.2 在签署合同后的5个工作日内向发包人提交监测工作方案,监测工作方案需通过甲方组织的专家评审会评审,费用含在监测单位报价中.2.2.3 监测工作方案实施前需通过地保办审核,同时报广州市地铁集团运营部办 理进场布点作业手续.经审批后实施,监测数据应按广州市地铁集团要求接入其应急 平台,做好地铁限制保护区范围平安影响的

9、全程预监控工作.2.2.4 监测工作需在发包人提供经发包人和监理确认的相关资料后24小时内到场监测,并在发包人指定的时间内按质按量完成,不能影响工程其他工序的实施.假设不能按发包人要求在规定的时间内到达现场进行监测的,那么每违约一次扣罚5000元.在完成监测的1天内经发包人许可3天内将监测结果以电子文件或书面形式通知现场监理人员及发包人,并完成监测工程5个工作日内出具初步监测试验报告,报告一式三份交监理工程师签验,10个工作日内提交最终成果报告,报告一式捌份,监测单位对所提交的报告及技术数据负责； 假设未按时提 交,将按合同额10须以处分,同时将上报市住房城乡建设委,予以不良业绩记录登记与通报

10、.2.2.5 提交的监测试验报告应具有法定效力.2.2.6 由于监测单位原因造成工程监测返工或增加工作量,发包人不另外支付.2.2.7 如果监测结果不合格,监测单位有义务及时通知监理负责人和发包人.在未收到发 包人书面意见前,监测单位有义务提醒施工单位必须得到发包人同意继续施工的通知方可进行 下一步工序2.2.8 发包人要求监测单位必须参加的会议,监测单位必须安排发包人要求的人员到会, 未经发包人同意不到会者,累计超过 5次注：参加会议次数以会议纪要签到为准,发包人 有权按1000元/每人次对监测单位进行追加处分.2.2.9 本合同完成后,监测单位应提交一份完整的监测成果报告及与发包人进行现场

11、核 算.2.3 监测人员2.3.1 监测人员必须能够适应监测合同规定的监测效劳工作,其全部监测人员的资质在投标文件中详细描述并得到发包人的认可.监测人员必须如实按投标人员组织架构人员配备,假设 出现冒名顶替、弄虚作假,发包人将有权调整监测工作量,并按合同额20%3款,同时上报市住房城乡建设委,予以不良业绩记录登记与通报.2.3.2 为了履行监测效劳,监测单位应在投标文件中指定一名授权代表与发包人的授权代 表建立工作联系,该授权代表同时为本工程现场负责人,本工程授权代表为2.3.3 发包人有权以书面形式要求监测单位更换不能根据监测合同的规定履行监测合同 的监测人员,对违反监测合同对发包人或工程造

12、成损失或不良影响的监测人员,发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款,直到清退；对触犯法律的,将依法追究其法律责任.2.3.4 即使是发包人要求或同意更换的监测人员,其代替的监测人员的资质仍应得到发包 人的认可.2.3.5 监测单位违法转包或未经过发包人同意, 擅自分包或者违法分包工程的,自发布?工 程处分通知书?之日起发包人将按?广州市住房保证办公室等六家单位关于建立严重失信行为 联合惩戒机制的公告?穗铁企【2021】51号文的精神,停止监测单位在六家单位一年的 投标资格.2.4 保密未经发包人的书面同意,监测单位不得泄露与本工程、本工程、本监测合同有关的资料.2.5 在合同执行期间,如发包人

13、委托其他建设治理单位承担本工程局部工程建设治理工作 的,监测单位必须按本合同约定接受建设治理方授权范围内的治理.如发包人发现监测单位不服从治理的,按本合同约定的违约责任进行处分.2.6 监测数据发生报警后必须第一时间报告甲方并通知现场施工单位.2.7 如因监测设备故障导致报警,监测单位应向相关部门做好解释工作.3、发包人的义务3.1 监测工作条件发包人根据招标文件的约定,监测单位自行解决提供履行效劳所必须的工作必要设施.其 费用已列入投标报价.3.2 资料发包人根据招标文件的约定,发包人在监测合同生效之日3天之内,向监测单位免费提供 与监测效劳有关的资料.3.3 代表发包人指定一名授权代表 与

14、监测单位的授权代表建立工作联系,更换该代表或变更其授权时,必须提前7天通知监测单位.3.4 .授权通知发包人必须将履行监测效劳的监测单位及发包人授予监测单位的权利,及时用书面形式通知监理单位和施工单位.4、责任和保证4.1 监测单位的赔偿责任监测单位违反合同的规定,或因其职员失职、渎职并因此造成发包人的经济损失, 应根据其所承担的责任向发包人赔偿, 直至终止合同,追究责任.监测单位对第三方责任造成的任何 经济损失,依法向工程所在地人民法院提出诉讼, 并根据诉讼结果承担责任.如果监测单位与 发包人或第三方对有关经济损失负责任或连带责任时,应按比例计算赔偿.监测单位的上述责任赔偿,应根据以下的规定

15、办理：赔偿金=投标报价X监测单位应承担责任的比例另外,监测单位的赔偿上限不超过该次监测工程(即造成经济损失这一分项工程监测工程) 投标报价的3倍.4.2 发包人的赔偿损失发包人违反监测合同的规定并造成监测单位经济损失的,将据实向监测单位赔偿：赔偿金= 监测单位的直接经济损失(贴偿上限不超过合同价)4.3 赔偿责任的期限发包人或监测单位任何一方向另一方要求的经济赔偿, 都应在赔偿事件发生后以书面形式 提出索赔.4.4 保证监测单位在不违反有关法律、法规的前提下,发包人应保证监测单位免受因履行本监测合 同而引起的外界干扰.4.5 违约责任：(1)监测单位未能按时完成结算资料的编制除非甲方同意外,监

16、测单位按每延后一天罚 1000元/天.(2)监测单位不按合同约定履行义务且擅自终止合同的,按以下约定处违约责任：监测单位已完成的效劳工作但发包人尚未支付的效劳费,发包人将不再支付该局部效劳 费用.列为不良行为黑名单和“严重失信行为联合惩戒对象,一年内不得参与“严重失信行 为联合惩戒机制联盟单位所有工程的投标.5、监测合同的生效、终止5.1 监测合同的生效监测合同生效的时间,以双方签字盖章之日起计.5.2 监测合同的终止监测合同的终止和失效的时间,为本合同工程的效劳完成及结算完成后为止. 监测合同失 效后,双方均不再受本合同的约束.5.3 转让和分包5.3.1 没有另一方的书面同意,任何一方不得

17、将本监测合同规定的义务、责任和权利予以 转让.5.3.2 没有发包人的同意,监测单位不得将监测效劳的任何局部予以分包.6、监测效劳的费用和支付6.1 监测效劳费用6.1.1 本工程的监测效劳费采用总价包干.6.1.2 本工程合同约定下浮率为% ,投标报价/优选报价/委托报价下浮率为%.6.2 监测效劳费用支付方式和时间6.2.1 发包人按?广州市本级根本建设工程财政性资金集中支付实施方法?、?广州市城 建投资工程方案和资金治理工作指引?的通知穗建计【2021】686号文及相关规定,并执行市住房城乡建设委工程实施期间适用的工程支付治理规定.6.2.2 合同生效后,发包人根据工程情况向监测人支付首

18、付款,最高不超过暂定合同价的20%6.2.3 监测人提交监测布点方案并通过专家评审,及完成点位布设仪器安装后,可支付至 合同价的25%6.2.4 围堰工程及增强护岸施工完成后,可支付至合同价的55%6.2.5 干坞地块使用完成后,可支付至合同价的80%6.2.6 桥梁工程施工完成后,可支付至合同价的65%6.2.7 监测人向发包人提交完整的监测报告及结算资料后,可支付至合同价的 90%6.2.8 监测人在工作完成后60天内编制结算书交监理工程师核查确认,监理于 30天内完 成审核,再报发包人审核,后送工程结算终审单位审定,发包人根据?广州市本级根本建设项 目财政性资金集中支付实施方法?支付剩余

19、结算款.注：以上分期支付监测人可视实际情况合并申请.6.2.9 假设本合同工程被审计机关纳入审计的,那么双方同意以审计机关出具的审计报告作为最终结算依据；假设审计机关出具的审计报告与甲、乙双方的结算数额不一致的,甲、乙双方应 根据审计机关出具的审计报告进行多退少补.6.3 货币及支付方式发包人支付监测单位履行监测效劳的费用的货币为人民币.在规定的支付期限以人民币的形式转帐结算.7、其他7.1 合同双方的关系互为权利和义务主体,双方应遵守平等互利、协商一致的原那么履行本监测合同. 发包人和 监测单位均应根据监测合同公正地行使权利和全面履行自己的责任.7.2 语言和法律监测合同使用的语言为汉语,监

20、测合同遵循中华人民共和国法律和地方法律.7.3 利益矛盾未经发包人书面同意,监测单位不得获取本监测合同规定以外的与本工程有关的任何利 益,不得参与与本监测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动.7.4 通知本监测合同涉及的通知均为书面形式,并在送达协议书中注明的地址时生效. 无论发送方采取何种方式递送通知,收受方都应用书面回执确认.7.5 版权7.5.1 对监测单位拥有版权并已用于本监测效劳中的所有文件,发包人有权在本合同工程中使用或复印.但未经监测单位的同意,发包人不得将上述文件直接或间接用于其他工程、工程或效劳之中.7.5.2 监测单位有权出版与本工程有关或本工程监测效劳有关资料,但未经发包

21、人同意, 上述出版物中不得涉及发包人的专利,专有技术以及经济情报.8、争端的解决8.1 双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,双方当事人同意通过甲方所在地法院诉讼解决.8.2 发生争议后,相关费用的承担.8.2.1 因一方违约方原因给另一方守约方造成的损失包括但不限于实际经济损 失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费 等合理费用,守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任.8.2.2 假设一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时,提出方应赔偿因前述要求或诉求所导致另一方的各种费用支出包括但不限于因提出方原因导致

22、另一方支出的律 师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用.8.2.3 甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的,假设最终以双方和解或法院调解形 式解决的,因该纠纷产生的一切费用包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴 定费、评估费、差旅费等合理费用按和解或调解结果承担. 合同附件:工程试验监测工程综合治理规定1、关于人员配置和进场监测1.1 试验监测单位应在合同签署后,监测工程实施前将拟投入本工程的试验监测人员名 册、资质证实、各人分管工程编制成册附姓名、近期照片、身份证、 号,一式两份 报发包人驻场代表和监理工程师备案.以上治理人员姓名、近期照片、身份证、 号须上 墙公布,随时接受检

23、查.效劳本工程的人员须与投标文件承诺人员相符并随时接受建设治理单 位检查.假设工程负责人未按建设治理单位要求参加会议, 累计超过5次注：参加会议次数以会议 纪要签到为准,发包人有权按1000元/每人次对承包单位进行追加处分,且发包人保存向建 设行政主管部门报告工程负责人不良行为不能履约以及请求停止监测单位年度备案权利.1.2 因特殊情况必须中途更换人员,试验监测单位须以书面形式说明原因,建设治理单位同 意,且替换人员资历不得低于被替换人员. 如在未知会或未取得发包人单位批准的情况下, 试 验监测单位私自更换效劳人员,一经查实,发包人或建设治理单位同意有权按人民币 5万元每 人次作为处分并直接报

24、建设行政主管部门停止监测单位年度备案.1.3 试验监测效劳人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查.同时应穿戴相应的平安防护用品,服从施工现场的平安治理.2、关于监测的实施2. 1发包人有义务也有责任要求施工单位为试验监测单位提供相对良好的现场监测环境, 如：便利的进出场道路,平安的监测场地、相关的技术资料.2. 2试验监测单位不得以任何形式要求施工单位无偿完本钱属于试验监测费用包括的某 些前期准备工作.如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的,应知会发包人代表、监理工 程师,并且施工单位的配合举措应是代价合理的有偿效劳,如试验监测单位违反本条规定,发包人有权扣除该次该项全部效劳费用,并对相关单位

25、责任人作出通报批评等处分举措.2. 3试验监测单位须根据发包人指定的时间内及时、有效地完成相应监测任务.如属人 员、设备、材料等投入缺乏等原因导致迟滞工程进度的,发包人有权另行委托具同等资质条件 的监测单位实施剩余监测工作,发生费用在合同款内扣除抵付.3、关于监测报告的提交和真实性3.1.监测单位应按合同条款中相关规定及时提交监测结果或试验报告给监理工程师签验.如因不能及时提交监测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行,发包人有权按10万元每次进行处分并保存向建设行政主管部门报告其不良行为的权利.3. 2监测单位须向发包人提交完整书面监测报告与电子文档,否那么发包人有权根据合同 要求扣除

26、相应资料费.3. 3监测单位提交的检验报告必须真实、有效.如有弄虚作假行为,一经查实,发包人 将有权单方面解除合同,所完工作不予确认,并保存上报建设行政主管部门取消监测单位资质 权利.第4篇工程建设工程监测廉政责任书工程名称： 如意坊放射线系统工程一期相邻地铁监测效劳工程工程地址： 广州市荔湾区甲方： 广州市中央区交通工程领导小组办公室乙方:为增强工程建设中的廉政建设,标准工程建设工程监测工作委托方于效劳方双方的各项活 动,预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根 据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书.第一条甲乙双方的责任一

27、应严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动 等有关法律、法规、相关政策,以及廉政建设的各项规定.二严格执行建设工程工程第三方监测合同文件,自觉按合同办事.三业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原那么除法律法规另有规定 者外,不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设治理、监 测工程的规章制度.四发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报.第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程工程的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：一不准向乙方和相

28、关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、 感谢费等.二不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用.三不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的 工作安排以及出国境、旅游等提供方便.四不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动.五不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程工程第三方监 测合同有关的业务等活动.不得以任何理由要求乙方和相关单位在监测工作中使用某种产品、 材料和设备.第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,根据有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建 设的有关方针、政策,尤其

29、是有关监测的强制性标准和标准,并遵守以下规定：一不准以任何理由向甲方,相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证 券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等.二不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用.三不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、焙丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国境、旅游等提供方便.四不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、 健身、娱乐等活动.第四条违约责任一甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的,根据治理权限,依据有关 法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任； 给乙方单

30、位造成经济损失的,应予以赔偿.二乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,根据治理权限,依据有关法 律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任；给 甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿.第五条 本责任书作为工程第三方监测合同的附件, 与工程第三方监测合同具有同等法律 效力.经双方签署后立即生效.第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程工程竣工验收合格时止.甲方：盖章法定代表人：乙方：盖章法定代表人：第5篇技术条件及监测要求一、设计依据?城市轨道交通结构平安保护技术标准?CJJ/T 202-2021(2)?城市轨道工程监测技术标准?GB 50911

31、-2021?建筑地基根底设计标准? GB50007-2021?建筑基坑工程监测技术标准? GB50497-2021?建筑地基根底施工质量验收标准?GB50202-2002(6)?城市轨道交通既有结构保护技术标准?DBJ/T 15-120-2021?工程测量标准?GB50026-2007?建筑变形测量标准?JGJ8-2021(9)?城市轨道交通工程测量标准? GB50308-2021?建筑基坑支护工程技术规程?广东省标准(DBJ/T15-20-97)(11)?地铁设计标准?GB50157-2021?广州市城市轨道交通治理条例?(13)?广州市城市轨道交通结构平安保护技术标准及规定?Q/GZMTR

32、-ZH-AQ-001-2021(14)?建筑基坑支护技术规程? JGJ120-2021(15)广州地铁保护办公室及相关国家、部颁发的其它现行标准标准二、工程概况如意坊放射线是广州市内环路七条放射线之一,起点位于内环路如意坊立交处,终点与东南西环高速及广珠西线相接,是联接内环路与环城高速公路及向外继续辐射的联络性交通走 廊,也是快捷路二期的其中一段,本工程分两期实施,一期工程主要实施如意坊立交、如意坊 过江隧道,二期工程主要实施芳村立交以南段及快捷路二期的珠江大桥至芳村大道立交段.本工程为一期工程,其中如意坊立交节点连接的道路有内环路高架桥及地面道路黄沙大道,设置了三条匝道分别连接内环高架桥预留

33、的出入口,转向分别为如意坊放射线连内环往六二三路方向、如意坊放射线连内环往中山八路方向和中山八路经内环往如意坊放射线方向.立交设计范围起自新建匝道至内环路高架预留的跳水台处.本工程桥梁工程包含上述如意坊立交一座.如意坊立交位于珠江北岸,连接内环高架与如意坊过江隧道,包含A、B、C三座匝道桥.在本工程范围内有已建的地铁 6号线和即将实施的地铁11号线,地铁如意坊站为6号 线与11号线的换乘站,其中6号线的站体呈南北走向,该站已经在运营,11号线站体呈东 西走向,该站目前正在设计阶段.对于与已在运营的地铁6号线车站,新建立交匝道桥梁下部结构与之最小净距大于3m对于新建十一号线如意坊地铁车站,根据地

34、铁建设单位提供的地铁11号线设计资料,如意坊立交A匝道桥下部结构与车站距离较近小于 3m且与局部车站平面上局部重合：立交 A匝 道桥A4、A5轴桩基距车站连续墙净距较小最小净距不到 0.2m;且A2、A& A6轴局部基 础立于车站上方.根据?城市轨道交通结构平安保护技术标准? 3.1.2条“地下车站与隧道结构外边线外侧 50米内为轨道交通限制保护区.且根据地铁平安评估报告需对地铁隧道结构进行变形监 测,及时准确地掌握施工过程对地铁隧道的影响,保证地铁隧道结构平安. 三、监测目的一监测施工影响下隧道的变形情况,保证相关单位及时了解监测信息；二为突发事件,提供根底数据支持.四、监测对象地铁

35、6号线、11号线如意坊站车站及其附属结构、地铁 11号线受施工影响区域的左右线 局部隧道结构.五、工作内容一对既有结构的检查了解隧道在施工前的初始状况,以及施工结束后的隧道状况,合理见证隧道内观情况,各 监测单位应开展既有结构调查工作, 在开工前应对既有结构进行工前调查, 完工后进行工后确 认.对影响范围内既有隧道结构进行断面测量,绘制断面图,其中盾构隧道宜对每环管片进行测量,明挖及暗挖隧道断面测量间距宜不大于 5m既有结构的渗漏水、开裂、剥离、掉块、倾斜等病害情况.二监测对象监测对象为地铁6号线、11号线如意坊站车站及其附属结构、地铁 11号线受施工影 响区域的左右线局部隧道结构.其中对已运

36、营的地铁 6号线采用自动化监测,其他区域视 具体情况可采用人工监测的方式.(三)基准网检核根据广州地铁集团地铁设施保护办公室的要求,监测单位应定期进入城市轨道交 通结构检核监测基准网、基准点、工作基点的准确性.每期变形观测应认真分析数据,当对变 形监测成果存疑时,应进行复测并检核各项监测数据. 检核周期应视点位的稳定情况确定, 在 外部作业施工阶段检核周期应不超过两个月,并将基准网检核报告上传至广州地铁平安预警与 应急平台.(四)监测技术要求等级相邻基准点高差中误差(mm)每站高差中误王(mm)往返较差,附合 或环线闭合差主要作业方法 和观测要求二级 / 11.070.300.6品按国家二等水准测量技希要表2隧道沉降监测主要技术要求监测工程主要包括地铁隧道结竖向位移、水平位移及相对收敛.如表 1和2:表1水平位移监测限制网的主要技术要求等级相邻限制点点位中误差(mm)平均 边长 (m)测角()最弱边相对中误差主要作业方法和观测要求三等±3.0150±1.8<1/70000按极坐标法施测六、监测频率及工期自动监测频率原那么上不少于1次/天,可根据施工对地铁隧道的影响加密频率.当地铁结构突然发生较大量的变形和不均匀变形, 立即与相关单位取得联系,加密监测频 率,商量施