福建123单位工程施工内部经济承包协议书

1、 -工程 编号：NBXY-2015003 版本：2014第一版 内部协议书福建省腾裕建设工程有限公司单位工程施工内部经济承包协议书发包方：福建省*建设工程有限公司 （以下简称：甲方）承包方： （以下简称：乙方）经甲方研究决定，为充分发挥乙方的优势，同意确定巫显华同志为工程项目总负责人承包施工建设，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，落实本工程项目施工责任制，确保工程质量、工期、施工安全完成本工程施工任务，同时明确甲、乙双方在本工程施工过程中的权利、义务及经济法律责任，现甲、乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

2、原则，就本项目工程施工内部承包事项经友好协商达成协议如下：第一章 工程概况1、工程名称：*烟草分公司2015年度烟草站散叶收购改造及零星修缮2、工程地点： 3、工程内容： 结构质式及规模： 结构、建筑面积： m2、层数 、跨度 m、高度 m。4、工程造价：暂按甲方与业主签订的合同价： ¥ 元（大写： ）执行，最终价款以结算价为准。5、承包范围：按甲方与 *烟草分公司（以下统称业主）签定的本工程承包合同约定承包范围标准执行。6、承包方式：即按甲方与业主签定的本工程承包合同约定的承包方式执行。7、质量等级：即按甲方与业主签定的工程承包合同约定的质量等级 合格 执行。8、工期：按甲方与业主

3、约定的日期：自 2015 年 * 月 * 日起至 2015 年 * 月 * 日止，计*日历天。第二章 承包方式 本工程在甲方与建设单位签订的合同基础上由乙方承包实行自负盈亏。甲方不承担经济责任及连带责任。甲方将上述工程交给乙方负责组织施工（乙方包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全），乙方设立本工程项目经理部，配备工程技术、安全等专业管理人员,施工过程中，乙方应服从甲方代表的监督管理，并全面履行甲方与建设单位签订的建设合同中的义务和职责，并承担责任。本工程所发生的一切税、费（包括行政规费）及责任均由乙方直接承担，甲方为乙方代缴代扣的税、费从甲方(建设单位）向乙方（施工单位）支付的工程款（进

4、度款）中直接扣除。一切财务往来全部由甲方代表审批。第三章 双方的权利和义务一、甲方权利1、按工程基本建设程序，对工程项目的安全文明施工、工程质量、造价、成本、经济运转等管理事务进行监管监控、指导、检查、协调直至工程项目顺利完成，并与建设单位合同履行终结为止。2、因乙方监管不力等乙方不良行为，导致项目工程被勒令停工，乙方无法于整改通知期限内采取强有力措施进行整治及时复工时，甲方有权采取措施，直接调用其他施工队进场进行整改，予以维护公司信誉，产生的一切费用由乙方赔偿甲方，乙方承诺甲方可于工程进度款或保证金中直接扣除。二、甲方义务1、该工程为 施工工程的（包括低价风险保证金、工程履约保证金、工程运行

5、保证金或农民工工资保证金等），其风险及相关责任（含经济、法律等）甲方不承担，甲方仅负责协助乙方追讨工程欠款。2、配合乙方办理工程款转拨及有关税收、规费的上缴工作，为乙方提供其它必要快速的服务。3、甲方应乙方要求协助解决有关工程事宜，发生费用由乙方负责。4、甲方对工程的施工进度、工人工资发放情况、工程质量及安全施工等工作进行例行性监督检查所产生的费用由甲方自行承担。 三、乙方权利1、对工程技术人员的任免权；2、机构设置权；3、工程内部分配制度，生产经营自主权；4、聘用、奖惩职工权，对严重违纪、经教育无效者，乙方有权按国家劳动制度处理。四、乙方义务1、乙方必须按照甲方的要求和指令，施工组织设计的要

6、求进行施工，并在合同约定的工期内完工，若因工程延误造成的各种经济损失都由乙方承担。2、乙方应当注意现场安全和卫生。严格执行建筑安全法规和建筑施工安全检查标准、安全文明施工标准化图集，实现安全文明施工。乙方应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止安全事故发生等问题。若发生安全事故，一切后果均由乙方负责（包括民事、行政及刑事责任等）。3、在甲方指导和监督下严格执行工程建设的有关法律、法规、规章和技术规范、标准及规定；按甲方与业主签定的工程承包合同要求，保证工程的进度、安全和质量，做好工程竣工资料的收集、整理、建档工作；协调与

7、业主、监理单位、设计单位、地方行政管理部门及施工现场周边的关系；组织工程验收竣工结算。4、乙方不得在未经甲方允许而擅自以甲方单位（公司、分公司、项目部）名义对外签订任何有关经济合同（含购销合同）、任何协议或赊欠材料款。若违约，甲方不承担任何责任，同时甲方有权单方面采取任何措施对此事进行处理，对处理的结果乙方同意无条件接受。5、乙方应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。乙方聘请工人、职员应当签订劳动合同，否则因此造成的责任由乙方承

8、担。6、乙方不得无故拖欠或扣发员工的工资，否则甲方有权从应付的工程款中给予扣留。因乙方原因拖欠其工人工资而引发劳资纠纷，乙方除承担违约责任外，且还应承担因此可能发生的政府有关部门的罚款及给甲方造成的经济损失。7、乙方未履行前款各项义务，造成甲方经济、信誉损失的，乙方应承担赔偿责任。8、乙方应负责支付由甲方派驻该项目部的施工管理人员和施工技术人员的工资（具体支付办法签订如下或另行商定）。建造师，技术负责人，安全员原则上不驻工地，每月证书、岗位补贴工资： 元每月，从乙方的进度款中另行扣除，期限为项目中标通知书颁发之日（ /年 /月 / 日）起至在建设信息网解除在建工程止。、甲方向乙方派出管理人员，

9、财务人员工资由乙方承担，甲方负责发放，从乙方的进度款中另行扣除，甲方派出的管理人员 / 人（管项目部印章及工程质量、安全、进度），每月工资 / 元/每人，工资计算时间以开竣工实际（派出）时间计算。管理人员的吃住由乙方负责，差旅费除甲方召回时，由甲方负责支付外，其余事宜由乙方负责人给予报销，乙方不得设卡、扣除甲方管理人员的合理费用，否则甲方可单方面采取措施。如因工程质量、安全及各方面原因，业主通知总公司派遣人员到场开会及协调，乙方须支付每人每日 1000.00 元“的补贴”。（若本地区以外加倍另计）9、工地安全检查过程中，乙方要求甲方遣派的建造师及其他工作人员出差的差旅费由乙方承担，并负责安排人

10、员的食宿。10、证书使用费标准工程中标造价（万元）补贴标准（元/月）500以下1500500以上1000以下20001000以上2000以下25002000以上5000以下3000补贴标准含：1：建造师、技术负责人、安全员证件使用费。2：相关人员出场费用另行补贴，补贴标准按、 市区： 500元/日、本市区域外含 *地区：800-1200元/日，视具体地点确定（含往还时间）。、本省其他地区：1200-1500元/日，视具体地点确定（含往还时间）。3：出场费用乙方当次现金与当事人结清，（上述人·天次：含往返途中时间，凡隔一夜即为2个天次，以此类推）。11、乙方所承包的工程项目必须按照建筑

11、安全法规的相关规定要求，参加工程项目建筑施工人员团体意外伤害保险，对施工人员进行投保，若未按照规定要求参加保险，乙方“应当缴纳给甲方的项目管理费标准变更为按工程造价20%上缴”，甲方有权于工程进度款中直接扣除，乙方同时承担由此产生的一切法律和经济责任。第四章 管理费、税费、规费、外管证1、乙方应当向甲方缴纳施工管理费，标准为实收该工程管理费： %（大写：百分之 ） ；甲方于每笔工程进度款中直接扣除。如发生以下情形，双方协商后同意按以下条款执行：（1）、若因乙方恶意或因自身经济实力问题等造成管理组织措施不力，导致施工进度滞后不能按合同约定竣工，乙方应缴纳管理费标准调整为工程总造价：2.5 %（大

12、写： ） （原定标准再增加0.5%）；并承担本合同第三章第四款第一条的相应责任。（2）、本工程如是乙方原因引发劳务纠纷，导致当地劳动部门介入处理纠纷，乙方应缴纳的管理费标准即调整为工程总造价： %（大写 ：百分之 ） （原定标准再增加1%）；并承担本合同第三章第四款第六条的相应责任。（3）、若乙方在履行施工合过程中，导致法院诉讼案件的，乙方应缴纳的管理费标准即调整为工程总造价： %（大写：百分之 ） （原定标准再增加1.5%）；并承担其相应的违约责任和法律责任及一切经济损失。（4）、若乙方承包的工程项目安全文明施工标准，经上级行政主管部门检查未能达标的，导致项目经理被扣 12 分 ，给公司造成

13、不良的后果，乙方应承担行政处罚的一切后果，乙方应缴纳的管理费标准即调整为工程总造价： %(大写：百分之 ) （原定标准再增加2%）；并承担由此事件导致的一切相关责任和经济损失。（5）、若乙方承包施工过程中管理不到位发生质量、安全事故，乙方应缴纳的管理费标准即调整为工程总造价： %（大写：百分之 ）（原定标准再增加10%）；并承担本合同第三章第四款第二条的相应责任。（6）、在项目管理中如乙方造成项目同时发生上述两个以上或三个以上（含两个或三个）事项时，项目管理费为工程总造价：（原定标准上述各项增量累计），并同时承担其相应的责任。2、其他税费由乙方负责按国家及地方政府有关规定甲方出具外出经营管理证

14、明，地方应缴税费由乙方在当地税务部门缴交。企业所得税返回总公司当地税务部门缴交，税费在每笔工程款内由甲方直接提取。3.乙方在本合同效力未终止前，该工程政府部门新增征收其他一切税费（含企业所得税及个人所得税等）如有发生应按有关文件规定如数上缴。4、本工程所有的各项证件或手续的费用，如定额测定费、施工人员意外保险费、劳务费、招标代理费、交易费由乙方负责。5.按照税务局规定，乙方必须将外管证在到期前15天寄回总公司到地税局延期，在工程结束开完票之后要立即寄回总公司核销（最迟要在外管证上日期到期前15天寄回核销）若超过此期限受到地税局的罚款处罚，罚款的费用将由乙方自行承当。罚款的金额由财务直接从工程款

15、中扣除。第五章 工程竣工、付款与结算：1、当工程竣工时乙方应及时向甲方递交书面竣工报告及内业资料，甲方在五个工作日内由有关部门核实后才向建设单位递交竣工报告。2、乙方在工程竣工验收后15天内应做出工程的决算书及与决算审核有关的所有资料报送甲方，甲方在收到后一周内审毕并报送给建设单位。若乙方不能在15天内提供决算书及决算审核所需的全部资料，导致法律意义上的优先受偿权的丧失，其责任由乙方自行负责，并承担相应的经济损失。3、本工程经甲方与建设单位办理完决算，并且建设单位付清所有尾款后再由甲、乙双方按本合同条款或补充协议之规定给予办理内部结算。除留下工程保修款外，付清乙方应得的工程款，待保修期满建设单

16、位付清保修尾款后甲方再付清乙方所有尾款后，本合同自然终止。4、乙方应遵守甲方（公司、分公司）的有关财务制度（含分包工程有关规定）。5、若出现建设单位倒闭等原因造成无法回收工程款时，其损失应由乙方自行承担。乙方不得以任何方式追究甲方的责任。甲方应积极协助催讨工程款，将损失降低到最小程度，催讨产生的诉讼费等费用由乙方承担。6、乙方在未经甲方允许的情况下，不得以任何借口和理由私自向建设单位领取工程款及现金，否则甲方有权单方面终止合同关系。7、工程进度款：建设单位的工程进度款转汇入甲方帐户后，甲方扣除相关的管理费及税、费后全部支付给乙方。第六章 办理内部结算附带条件：1、乙方向甲方申领工程款时必须同时

17、将附件一表中所列的资料和有关票据按相应时间节点及时提交给甲方资料室、财务部备案存档，否则甲方财务有权根据乙方资料欠缺种类提留相应的暂扣金，并视情拒付下次工程款，直至乙方提交完整资料后，立即退还暂扣金。详见附件一。2、当期提交的各种材料发票的品种、金额及人员工资的总额应达到当期进度款数额的40%（不少于40%），否则甲方将根据附件一暂扣金额标准先行扣除，材料发票提交完整后暂扣金立即给予退还；工程决算提交的材料发票数额应达到工程结算造价的40%（不少于40%），如若不足40%，则不足数额的这部分按2%追补缴交甲方，甲方于乙方结算款中直接提存。3、本工程若有对外签订购销或租赁合同等，在甲、乙双方办理

18、内部工程结算时，乙方需提供与对方单位的付款结账证明，甲方方可给予办理内部工程结算，否则甲方有权按购销或租赁合同中金额留下相应工程款。4、乙方最后一次申请拨款应送公司财务部审核，并经总经理审批。5、购买工程用的材料应进行银行转账结算，应如实提供材料发票，若发现虚假发票由此造成的经济损失及其责任均由乙方承担。6、凡使用租赁的机械均应提供租赁发票。租赁施工电梯、塔吊等大型施工设备必须向有资质的单位租赁；严禁向无资质的单位和个人租用，租赁协议必须报总公司备案。7、工程竣工后，乙方应及时向业主追回工程尾款，并及时向甲方财务办理财务结算。8、工程开工应在款项往来之前，将施工合同、内部经济承包合同及有关分包

19、合同原件送达甲方财务科，分包工程款应由分包单位专人到甲方办理，若承包者自行与分包结款，甲方无法提供分包工程完税证明，其责任及经济损失由乙方自行承担。第六章 合同的终止和解除出现下列情况之一，甲方有权解除合同：1、乙方违法乱纪，造成工程重大损失，损害了甲方的利益。2、乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他乙方之原因致使合同约定的工期根本无法达到的。3、乙方在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。第六章 附则1、本合同未尽事宜，应由双方友好协调解决。2、本合同于甲方会议室签订，经双方签字盖章后生效。3、本合同一式贰份，双方各执壹份。4、在合同履行过程中如发生纠分或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成时，由合同签署地人民法院管辖裁决。 甲方： 乙 方 ： 福建省腾裕建设工程有限公司 现场负责人（签名+手印） （签章） 身份证号码：法定代表人 ： 联 系电 话： 联系电话： 分公司负责人：传 真： 银行卡账户： 开 户 行; 银 行 卡 号： 附：分公司负责人和项目负责人身份证复印件（签名按手印）签订时间：2015年4月 19日附件：1、承诺书附件2：派驻管理人员名单及工资标准确认表单位（项目部）：*分公司 2015 年 月 日姓 名岗 位职 称工资及补贴等（元/月）社保医保等（元）合 计（元/月）备注项目经