工程招标文件须知投标须知合同条款约定内容项目管理配备标准

1、一、投标须知前附表项目条款号内容规定11. 1工程名称西福二路（同集路美溪路）道路工程21. 1建设地点厦门市同安区西柯镇31. 1建设规模本项目为同集路美溪路段，道路长1740米，道路红线 宽30米（远期规划按40米,近期按30米实施），双向四车道。 为城市II级主干道，计算行车速度为50公里/小时。项目预 计投资约4400万元。41. 1质量标准要求合格51. 1工期要求本工程要求建设工期（中标合同工期）为100日历天开工日期：2006年8月30 B,竣工日期：2006年12月10 日。62. 1招标范围1、招标范围文字描述：厦门市市政工程设计院设计的西福二路一期道路工程 施工图设计文件（

2、工程号：06163DL0S）施工图设计文件及 工程量清单所包含的内容。2、招标项目内容详见施工图纸及工程量清单。73. 1资金来源财政投融资84. 2资格审查办法采用资格后审方法912. 1工程量清单 计价方式采用综合单价计价1014. 1投标有效期为：90日历天（从投标截止之日算起）投标须知前附表（续）项目条款号内容规定1115. 115.2投标担保要求1、本招标工程项目投标担保金数额为80万元人民 币。2、采用转帐方式提交投标保证金的转入的银行帐户资料 为：开户单位：厦门市建设工程交易中心 开户行：农行 厦门分行营业部，帐号：379001011813186.投标保证 金的缴交时间确认以银行

3、受理回单上加盖公章的日期为 准。3、投标人应在截标前自行办妥投标担保手续，并在递 交投标文件的同时提交。4、招标人认可的担保机构：本工程招标人认可经厦门 市建设与管理局公布的在厦开展丄程担保业务的担保机构出具的担保书。1216. 1投标预备会（答疑会）投标人应于2006年8月15日前将投标疑问传 递至5321769exml0000. cn或以书面形式传递给招标人。投标人传递的电子邮件或书面投标疑问应列明招标 项目名称和招标项目编号，但不得署名。1317. 1投标替代方案不允许投标人提交替代方案141& 1投标文件份数正本壹份。副本壹份。中标单位在办理中标手续的 当天应另行提供完整的投标

4、文件正本复印件三份。15公布控制价 地点、时间时间：2006年8月25日在"厦门市建设与管理信 息网-厦门市建设工程招标投标信息专业网”（hvtp:/www. cztb. xm. f cn > IP 地址：21& 5.68.18）上公布1620. 1投标文件递交地点 及递交起止时间地点：厦门市建设工程交易中心（厦门市厦禾路建设 大厦2楼）时间：2006年8月300 7时30分起至2006年8月30 0 9时30分止1723. 1开标地点时间地点：厦门市建设工程交易中心（厦门市厦禾路建设大 厦2楼）；时间：递殳投标文件的截止时间的同一时间1831. 1履约担保要求 低价风

5、险担保金额1、采用履约保函制度。履约担保金额为合同价款10%, 格式釆用本招标文件范本中提供的格式。2、低价风险担保金额为评标委员会按照评标标准办法 及有关规定认定的低价风险担保金额。3、招标人认可的担保机构：本工程招标人认可经厦门 市建设与管理局公布的在厦开展工程担保业务的担保机构出具的担保书。1932. 1支付担保要求按市政府有关财政性投融资项目管理规定执行。二、合同专用条款约定内容（对应招标文件第二卷第二章）（一）、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；中 标通知书：投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主

6、同意的对有关问 题的补充资料和澄清文件等，如果有）；补遗、答疑纪要；合同专用条款（含数据表 和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；合同通用条款；技术规范（含招标 文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有）；工程量清单；（10）工程报价单或预算书；（11）本工程施工招标文件及其附件，以 及构成本合同组成部分的其他文件。上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。3、语言文字和适用法律、标准及规范3. 1本合同使用汉语。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规；福建省及厦门市现行的有关法 律、法规及

7、建设行政主管部门有关规定。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：1. 城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-912. 公路路面、基层施工技术规范JTJ034-20003. 给排水管道工程施工及验收规范GB50268-974. 砌体工程施工质量验收规范GB50203-20025. 城市道路养护技术规范CJJ36-906. 有线电视系统工程技术规范GB50200-947. 市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-908. 市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-909. 城市道路照明工程施工及验收规范CJJ89-200110. 设计文件明确的规范及图集11. 公路、桥涵施工及验收规范12.

8、 其它相应规范必须符合国家工程建设标准强制性条文（城市建设部分），以及现行有关改性沥青施工标准和规范的有关规定。各分部分项和丄序等质量所采用的验收规范和验评标准，套用顺序为国标、市政工程和城市道路丄程相关规范和标准、公路与桥涵工程相关规范和标准。 发包人提供标准、规范的时间：山承包人负责提供上述规范各一套置于监理工程师 现场办公室供监理工程师查阅，费用由承包人承担。国内没有相应标准、规范时的约定：质监部门认定的相关要求。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7天内提供施工图四套。承 包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。发包人对图纸的保密要求：两年内不

9、得将有关资料透露给第三方。使用国外图纸的要求及费用承担： 无（二）、双方一般权利和义务5、工程师5. 2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：对工程质量、进度、投资控制等进行现场控制。需要取得发包人批准才能行使的职权：本项U设讣变更、费用增加、工期顺延的指令及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人确认。5. 3发包人派驻的工程师姓名：职务： 项目经理职权：发包人派驻的工程师是发包单位的全权负责人，行使施工合同、监理合同中赋 予的权限和工作。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及

10、完成的时间：开工前7天提供具备施工条件的施 工场地。遇有下列情况，发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的， 视为具备施工条件：个别征地拆迁地段拆迁受阻，且该未拆迁地段不影响已拆迁地段施 工的；个别地段因发包人意志以外的自然原因尚不具备施工条件，但可在13个工作日 内排除该原因，且该地段不影响已拆迁地段施工的。（2）水、电及通讯要求：发包人将施工用水用电接口接至道路红线以外不超过200米 即视为发包人已提供，水电费山承包人自行承担。通信问题山承包人自行解决，发包人可 给予协助。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 道路红线范围内的施工场地山 发包人在开工前10天提供；

11、公共道路已开通，公共道路至施工现场的临时通道山承包人 自行解决，发包人可给予协助。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前发包人将周边地下管线现状 书面通知承包人，并办理交接手续。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前7天提供办理 质监申报、施工许可证、开工执照等证件所需资料。（6）水准点与坐标控制点交验要求：发包人在开工前5天将水准点、坐标控制点以书 面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制 点与水准点进行复核并报监理审核。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天内曲发包人组织进行。（8）、协调处理施工场地周围地下管线

12、和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、 古树名木的保护工作：若有发生，山承包人负责保护并承担费用。（9）双方约定发包人应做的其他工作： 、协助解决本项LI与政府部门相关的协调工作，并在每周例会上及时通报与本项LI 相关的征地拆迁进展情况； 、及时通报发包人关于本项口管理的人员分工及人员变动情况； 、协调其它专业施工单位的进度计划。8. 2发包人委托承包人办理的工作： 办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续，规定山发包人承担的费用山 发包人承担。 合同通用条款第8.1条的第（1）款中的平整施工场地、第（2）款、第（3）款、 第（8）款费用包含在合同价中，由承包人在投标报价中综合考虑，

13、自行报价。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:（1）需由设计资质等级和业务范用允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周星期一及每月二十五日前向发包人 报送经监理工程师审核的周例会报告（详见附表一周例会报告）及包含“下一月 度施工计划”、“实际进度与讣划进度对比”月报，以及在申请支付进度款报告（报告包 括附表二、三中笫 期进度报表、第 期进度款支付表）的同时，提交第 期 施工质量控制报告（有关格式、内容见补充条款第47条款第6点）一式三份，如不按 时报送，发包人将不予支付工程进度款。（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责

14、任和要求：按工程需要提供和维修 夜间施工使用的照明、看护、圉栏和安全保卫工作。如承包人未履行上述义务造成工程、 财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供现场办公用房4间（每间20 平方米），总共配置空调4台、办公桌椅4套、文件柜4套、电脑2台（含打印机）、床铺 4套；会议室1间100平方米，配空调2台、会议桌椅1套（供20人使用）；现场办公区 域停车场及庭院200平方米，要求简单的路面硬化和周边普通的绿化。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按厦门市有 关文件执行。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用

15、承担：在工程正式竣工验收前，已完工程 成品山承包人负责保护，费用山承包人承担。如发包人有特殊要求，费用双方协商。符合 以下情况：市级或市级以上人民政府或主管部门指令投入使用且工程具备交工验收条 件；不使用将给社会生产、生活造成不便且工程具备交工验收条件时，发包人可以使用 该工程，并且仅在因自身在管理过程中存在严重过错，导致工程发生质量问题及其他问题 时承担责任。承包人承诺，对上述情况下发包人提前使用给予协助。在此期间的工程维护、 保洁、安全工作曲承包人负责，费用山承包人承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的 保护要求及费用承担：承包人应根据现场情况及

16、发包人所能提供的信息和资料自行调查、 了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物的保护项口和数量以及相应保护费用，并自行 讣入相应的投标报价中。若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失山承包人承 担，工期不予顺延；发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告 发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人必须按闽建建（2004）37号福建省建筑施工 文明工地管理规定（试行）简称文明工地管理规定执行，山此所发生一切费用均计 入工程量清单中的文明施工费子项中。监理工程师和发包人将按文明工地管理规定 对工地每半个月进行

17、一次施工文明工地考核，达到合格标准，支付本月的文明施工费。 文明工地管理规定检查达不到评分标准要求，承包人乂未按监理工程师的通知整改，承包人违约，发包人有权按现行预算定额价委托第三方完成，费用山承包人承担。（9）双方约定的承包人应做的其他工作：、承包人应对设计图纸中的道路、支路、 各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符， 应在施工前书面提出，报监理（抄报发包人项LI部）协调、修改。若承包人对设计图纸不 进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。 、因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台、 雨季确保施工安全等制定方

18、案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，山此 所发生的一切费用应讣入相关项LI的单价和总额价之中。未按此方案或措施进行施丄而造 成的一切损失或后果业主将不承担任何责任。 、承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根 据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。承包人应将相应的环保费用讣入相关项LI的 单价和总额价中，业主不再另行支付。承包人应保障业主免于承担山此引起的索赔、诉讼 或其他费用。 、承包人的施丄组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、 确定社会交通组织方案等，制定详细的保证措施并在施丄中予以实施，山此所发生的一切 费用均应计入相

19、关项LI的单价和总额价中，业主不另行支付。 、包括安全、质量、外观在内的所有永久丄程分项的施工，承包人必须提前一周提 供专门的施工组织计划和施工方案，报监理工程师审批同意后方可实施。 、承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线 施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、 井位高程轴线的复核：负责综合管线竣工图的实测与绘制。费用综合考虑到工程量清单中 路基分项工程的综合报价中。 、承包人（法人）必须对拟派驻本项LI履行合同的管理班子主要成员进行书面授权, 并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。 、跟踪本项LI范围内的征地拆迁工

20、作进展情况，协调解决施丄中与当地村民发生矛 盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。（三）、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供实施性施工组织设汁（施工方案）和进度计划的时间：承包人取 得中标通知书后七天内向发包人及工程师提交实施性施工组织设讣和总体施工进度讣划（横道图和网络图），每月必须根据现场实际施丄情况对施工进度讣划进行调整，确保各 阶段目标的实现。工程师确认的时间：工程师在施工合同签订后三天内给予批复。10.2X程中有关进度计划的其它要求：、承包人的进度计划必须服从发包人根据实 际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深度计划：、配合发包人做好本项LI的进度信息管理。1

21、3、工期延误13. 1双方约定工期顺延的其他情况：按招标文件第二卷第二章的第13条款执 行：工程进度各阶段U标未能达到视为丄期违约：承包人未能按投标承诺投入足够设备、 材料、劳力从而影响工程进度，视为工期违约。承包人原因造成的工期违约，工期不得顺 延，同时发包人将按每拖延一天对承包人处以合同价的万分之三的罚款。（四）、质量与验收隐蔽工程和中间验收，按监理、质检站质检的要求及相关程序执行。（五）、安全施工按招标文件第二卷第二章的第20、21、22条款约定，其中费用由承包人承担。（六）、合同价款与支付合同价款及调整23、合同价款及调整23. 2本合同价款釆用固定价格 方式确定。合同价款的调整方法：

22、分部分项工程量清单综合单价按中标人在投标报价中的分部 分项工程量清单综合单价计取，技术描施费按中标人在技术措施项口清单中投标报价的合 讣金额包干使用，其他措施费、规费及税金按中标人在投标报价中所讣取的费率标准讣取 相应的费用，若工程决算时，税务部门实际收取的税率标准与投标时所计取的标准不一致,按实调整。合同价款中包括的风险范圉：1、因工程量清单有错落、漏，导致工程预算控制价不 准确；2、地质勘查结果与实际不相符，导致设讣图纸不周全，发生签证及设讣变更；3、 市场价格变动因素及政策性调整导致材料价格变化（钢筋、水泥以及特殊贵重材料价格上 涨或下降幅度在10%以上的部分除外）；4、因天气、地形、地

23、质、现场周边环境等自然条 件的变化，采取临时措施。风险费用的计算方法：招标人按规定已考虑3%的风险包干系数计入工程预算控制 价。投标人在投标报价时已考虑上述风险因素，并自主确定风险包干系数，其风险范圉内 的所有费用已全部计入合同总价内，施工过程和竣工结算时不再调整。风险范围以外合同价款调整方法：因地质条件变化引起地质勘察结果与实际情况误差导致设计图纸不周全发生签证或 设计变更且造价变化超过该分部工程风险包干系数的，可调整超出部分工程量；或因非承 包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减，并按下列办 法计算相关费用：（-）增减工程量的单价确定： 在实物工程量清单之内的项

24、U,分部分项工程量清单综合单价按中标人在投标报 价中分部分项工程量清单的综合单价讣算。其中：技术措施费按中标人在技术措施项11清 单中投标报价的合计金额包干使用，不予调整；其他措施费、规费及税金按中标人在投标 报价中所讣取的费率标准讣取相应的费用，若丄程决算时，税务部门实际收取的税率标准 与投标时所计取的标准不一致，按实调整。 不在工程量实物清单之内的项U,分部分项工程量清单综合单价按施工期间市造 价站颁布的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数讣算（中标价降幅系数二中标价 十招标人公布的工程预算控制价X100%）；技术措施费按中标人在技术措施项U清单中投 标报价的合讣金额包干使用，不予调整

25、；其他措施费、规费及税金按中标人在投标报价中 所讣取的费率标准计取相应的费用，若丄程决算时，税务部门实际收取的税率标准与投标 时所计取的标准不一致，按实调整。（二）材料变更时价格确定： 承包人在投标文件中价格明细表已有的材料，按承包人材料价格明细表所列的材 料单价计算。 承包人材料价格明细表中没有的材料，按厦门市建设工程信息在施工期间公布的材 料单价与中标价降幅系数的乘积计算。 厦门市建设工程信息没有公布的材料，山承包人提出适当的价格，发包人会同市工 程预决算审核部门审定。（三）钢材、水泥以及特殊贵重材料价格山于情势变更异常大幅度上涨或下降，在风 险包干范圉内上涨或下降10%以内（含10%）的

26、，其价差曲承包人承担或受益，上涨幅 度在10%以外的，超过10%的部分山发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金， 不计取其他费用。超过10%部分材料价差额的具体调整方法如下： 当施工过程中上述材料上涨或下降幅度超过10%部分的价差按月平均用量调整。 材料用量的确定：按、勺月平均经核定实际完成合同工程量的相应材料用量。 材料差价的确定：以投标截止当月（即2006年8月）厦门市建设工程信息公布 的（建设工程主要材料市场信息（综合）价格）为“基期价”，讣算差价当月的（建设工 程上要材料市场信息（综合）价格）为”报告期价”，材料差价=（报告期价一基期价）。 材料价差额的确定：材料价差额=材料差价

27、X材料用量X （1 +税率）。（四）因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间材料上涨幅度在10%以外的，超过 10%部分的价差山承包人承担。发包人未按合同约定预付工程备料款和工程进度款的，承 包人可向发包人计取由此造成的损失。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：招标文件的工程量清单中包含的项LI或数 量实际没有发主的或减少发生的，在计量和工程决算时应当取消或扣减；不可抗力因素造 成的损失，以投保理赔确定价款为准。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：发包人在合同生 效并收到承包人提交的履约保函、低价风险金及预付款保函后14天内，支付合同总价（扣 除预留

28、金）的20%作为工程预付款。扣回工程款的时间、比例： 当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除预留 金）的50%时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款, 并在已付匸程款达到合同价款（扣除预留金）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10夭 内，发包人将预付款保函退还给承包人。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：在工程量清单下，有报价的子项LI 内，已完整完成的工程量，经监理工程师确认合格的部分，可以申请计量来确认工程量（详 见附表三工程量清单项LI讣量单），承包人即可提交申请支付进度款报告（报告包括 第期工程进度款支付表、第期工程

29、进度报表、工程量清单项LI讣量单、 第 期工程质量控制报告），监理工程师接到报告后五天内审核完毕，送发包方工程师确认。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：1、承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到100万元不予支付。2、监理工程师接到当日进度款报告后3天内予以审核确认，发包人3天内予以审核, 确认了进度款金额后，7天内（节假日顺延）支付当期工程进度款。3、银行转账方式支付工程进度款，在扣除应扣工程保留金15% （含10%结算误差金） 后，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为半期进度款的8熬（详见笫 期工程进 度款支付表）。4、进度款支付累计达到合同价款

30、（扣除预留金）的90%时，停止支付进度款，并按本 条款第5点的规定支付工程款。5、工程竣工验收后，工程结算报有关部门审核后，28天内发包人按审核结果支付至 结算价的95%,余款在保修期满28天内一次性支付完毕。6、承包人必须为本项LI设立专项银行帐户，保证专款专用，所有工程款结算以及与 本丄程有关的支出均通过该帐户进行。合同履行期间山发包人和承包人共同管理，承包人 应在每月25日前向发包人提供专用帐户的银行对帐明细表，发包人对工程款去向有异议 的，承包人应提供相关合同、发票等证明资料，发现承包人挪用工程款的，承包人应在2 日内追回，并向发包人支付10000元/次的违约金。承包人挪用工程款累计超

31、过30万元时， 发包人有权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。（七）、材料设备供应28、用承包人釆购材料设备28. 1承包人采购材料设备的约定： 钢筋、伸缩缝、商品混凝土、人行道透水砖、 沥青栓、排水管道、防水材料及影响丄程质量关键性的材料，必须事先征求监理工程师同 意后方可签订釆购合同及进场使用。（八）、工程变更按本招标文件附件的有关规定执行。（九）、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工资料的约定：2007年 月 日前提交竣工资料壹套供初验验 收使用，2007年 月 日前提交完整竣工资料陆套和竣工图纸参份进行正式竣工验收；2007年元月20日前办理完工程竣工决算。验收的其

32、他要求按市建委厦建监安字（2000） 50号文执行；、工程竣工验收后三个月内，承包人应提交其施丄的地下管线工程的档案 资料贰套，内容包括：地下管线工程项LI的规划、设讣、施工批准文件：施丄测量原始记 录；地下管线成果表；地下管线工程竣工图（含平面图、横断面图、纵断面图、局部图）， 以上资料以有资质的测绘单位的测绘结果为准（加盖测绘单位公章），要求完整、准确， 并山编制单位负责人签字并加盖单位公章，费用山承包人承担。（十）、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款笫26. 4款约定发包人违约应承

33、担的违约责任：按合同通用条款第 26. 4约定执行。本合同通用条款第33. 3款约定发包人违约应承担的违约责任:按合同通用条款第33. 3 约定执行。双方约定的发包人其他违约责任：因征地拆迁滞后、市政府有关部门行政干预（包 括暂停工、赶工以及工期变更），工期可以顺延，费用以市政府有关部门的批复为准。工 期提前不计赶工费，经协商或政府有关部门同意的例外。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因，在任 何时候，当按合同专用条款第25.1条款经监理工程师计量确认的工程量累讣金额落后于 计划完成工程量累计金额差值超出合同总价1

34、0%时，发包人有权将合同项的任一部分或 全部依次发包给第二中标侯选人、第三中标侯选人或其他承包商，数量按实讣算，对山此 所发主的差价山本标段承包商的履约保函支出，并且应赔偿因工期延误给发包人带来的损 失，承包人应按每拖延1日向发包方支付工程总造价的万分之三计取违约金，造成发包人 未按时竣工引起经济损失，承包人需赔偿其相应损失。本合同通用条款笫15. 1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因造成工 程质量达不到合格等级，按结算价的2%给予罚款，并且承包人负责返工至合格。双方约定的承包人其他违约责任：（1）承包人在本工程施工合同签订后10天内必须进场开工，若因承包人原因逾期不 开工，则处以

35、每超过一天按合同价的万分之一的罚款。（2）偷工减料和原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用，发包人按每项 次5000元对承包人进行处罚，承包人负责整改和返工并承担相应费用。（3）承包人在工程施工过程中因进度、质量、安全等问题使得监理工程师发出整改 通知书，除按要求整改外，发包人有权向承包人做出处罚，每份通知单罚款3000元。（4）承包人拒不执行合同条款和工程师的书面指令通知的，发包人有权拒付或延付 进度款，由此造成发包人经济损失，承包人应予以赔偿。（5）承包人选派承担本工程施工任务的项LI经理及项U班子主要成员，不得随意进 行人员变更，若要变更，变更人员必须是同等资历的并且承包人向发包人

36、支付违约金：项 LI经理、技术负责人每人10万元，工程师5万元，其他人员2万元。对不称职的项LI经 理及班子成员发包人有权提出更换，直至终止合同。（6）承包人承诺提供的机械设备必须如期如数到场，发包人检查发现未到场时，主要 设备按每台每次1万元向承包人收取罚款，其它设备按每台每0. 5万元向承包人收取罚款。（7）逾期不能竣工验收、不能提交竣工资料或不能办理完竣工决算的，每拖延一天, 处总结算价万分之五的罚金。37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:（1）请厦门市市政园林局调解：（2）采取第 （1） 种方式未能解决争议时，双方约定向 厦门仲裁委员会 提请仲裁 或向 人民法院提起诉

37、讼。（十一）、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。39、不可抗力39. 1双方关于不可抗力的约定：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；（3）日降雨 量达到200毫米以上；（4 ）其他非发包人承包人双方责任造成的爆炸、水灾、社会动乱。 对以上儿种形式应以造成灾害和影响施工为准。以下不可预见因素等同于不可抗力： 、市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定 时间履行合同约定义务的； 、虽未发文，但市级或市级以上领导、分管领导在媒体或公开场合口头指令，涉及 工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。40、

38、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按招标文件第二卷第二章的第40条款约定。发包人委托承包人办理的保险事项：无（2）承包人投保内容：按招标文件第二卷第二章的第40条款约定41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：投标须知前附表第19项规定的方式, 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：投标须知前附表第18项规定的方式, 担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：执行投标须知就附表第18项和第19项规定。46、合同份数合同正本贰本，副本拾本，发包人执肆份（正本壹本，副本卷本），

39、承包人执捌份（正 本壹本，副本渠本）各自负责分送有关部门。47、补充条款1、承包人在收到中标通知书之日起5天内必须与发包人签订本建设工程施工合同，逾期 未签订的，发包人将取消其中标资格，并没收投标保证金。凡与本条款有出入的规定 或内容，均以本条款为准。2、承包人必须按照建设工程安全生产管理条理的规定采取有效措施，确保本工程的 安全生产，费用计入投标报价中，专款专用，不得优惠。3、发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象， 承包人必须根据设汁文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存 在的不合理或与实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任

40、何时候均 有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整，为完成 全部丄程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。4、承包人必须按有关规范标准设置自己的工地实验室，并按有关规程、规范、标准，进 行工程施工质量的自检工作，并接受监理工程师的检查、监督及管理，费用山承包人 承担。在提交进度款报告的同时，单独提交一份笫 期施丄质量控制报告内容包 括：1）概述：按丄程量清单子L1顺序，概述各原材料的数量、来源以及备料情况一一即 原材料料场位置、数量、质量检验惜况。内容包括：已经落实的原材料惜况；尚 未落实的原材料情况：原材料控制重点及存在问题。列出至上期

41、止合格项L1具体 桩号位置及数量。2）标准：按工程量清单子LI顺序，列出本项LI设讣图中各分项工序的检验项LI、检 验频率及相应的应检数量（表格形式）；3）本期施工质量概述：本期内已完成的各道工序的具体桩号部位、实际检验项II、 实际检验数量、实际检验频率、实际检验结果，同时与应检验项LI、应检验频率、 应检数量、应检结果比较。列出本期内合格项LI具体桩号位置及数量；列出待整 改项訂具体位置及数量：4）讣划措施：列出尚未有结果的丄序之检验讣划以及不合格项LI的整改措施。5、发包人通知承包人中途退场的，发包人支付承包人大型机械进退场费用，承包人负责 退场期间已完工程的维护、保洁和安全保卫工作，费

42、用曲承包人承担。6、承包人必须按中标通知书上的要求，在规定的期限内与发包人签订建设丄程施1：合 同，同时提交履约保函，交纳低价风险金。未按要求办理的将根据招投标管理办法的 有关规定进行处罚。若工程因非承包人原因无法按时开工，发包人允许暂时退回承包 人的履约保函（无低价风险金时，按80%的比例退回，暂留20%；有低价风险金时， 则暂退全部履约保函，只保留低价风险金。），在工程明确可以开工时，承包人提前7 天递交全额履约保函。若承包人不愿递交全额保函的，发包人将从工程进度款中扣留 相当款项充当履约保证金，直至取消承包人的中标资格。7、投标人在报价中必须充分考虑土石方、材料运输过程中的交通组织、破坏

43、道路的恢复 以及穿越城市主干道等多种因素影响，满足和服从交警、城管、环保等有关政府部门 的要求与管理，并山此产生的费用包含在相关项目单价中，不另行计价。8、投标人必须充分考虑本地区电力紧张限电、电力设施维护和损坏抢修等原因对工程施 工所造成的影响，必须免除因此对业主工期变更和增加费用或索赔的权利。投标人应 配备足够的发电设备，确保电力供应。9、投标人应充分考虑征地拆迁对工程造成的影响，同时必须免除山此对业主增加费用和 变更工期或索赔的权利。10、预留金主要用于市政府有关协调部门认可的关于本工程建设、协调费用之支出；用于 业主及有关专家咨询管理费之支出；用于风险范围外合同价款的调整支出。上述费用

44、 的汁量方法，按本招标文件的有关条款、规定执行，该项U费用经业主认可按实计取。11、根据厦门市政府有关规定，本工程必须使用商品栓。12、根据厦门市政府有关规定，本工程必须使用干混砂浆，并根据厦建价2006111号文规 定调整相关定额，计算相应费用。附件1承包人承揽工程项目一览表（详见招标文件各标段招标项目内容）单位工程名称规格结构单位数量开工日期竣工日期西福二路（同集路美溪路段）道路工程/2006 年8月2006 年12月附件2发包人供应材料设备一览表（见工程量清单）三、工程概况（对应招标文件第三卷第四章第1.2条款）西福二路是环东海域综合整治建设工程中的一条东西向市政主干道，道路起点位于同

45、集路，东至规划中的滨海大道（后续接中洲大桥，过大桥后接翔安的乐安路）。本次招标 范圉为同集路美溪路段，道路长1740米，道路红线宽30米，双向四车道。为城市II 级主干道，计算行车速度为50公里/小时。项预计投资约4400万元。四、招标项目内容及承包范围一览表（对应投标须知前附表第6项和招标文件第三卷第四章第2. 1条款）1、标段范围：/招标内容：道路、人行地道、雨水、交通工程（管道预埋及基础工程）等。五、已完工程项目和工作内容（对应招标文件第三卷第四章第3.1条款）无。六、不属于本次招标范围由其他承包人承担的项目（对应招标文件笫三卷第四章第4.1条款）无七、现场自然条件（对应招标文件笫三卷笫

46、四章笫5.1条款）经现场踏勘，承包人已充分了解了现场的自然条件。八、现场施工条件（对应招标文件第三卷第四章笫6. 1条款）经现场踏勘，承包人自行解决现场“三通一平”及不良因素，费用自行考虑计入投 标报价。九、现场安全防护设施要求（对应招标文件第三卷第四章第7.1条款）达到有关条例规定及厦门市文明安全施工要求，费用计入投标报价。十、水土保持与环境要求（对应招标文件第三卷笫四章第8.1条款）按厦门市有关规定执行，费用讣入投标报价（含土头消纳费）。H一、招标工程费率取费标准（对应招标文件第三卷第四章第15款）1. 本招标工程的工程类别划分为：市政工程2. 本工程的费率取费标准按照其工程类别，以福建省

47、建筑安装工程费用定额（2003 版）、福建省建设厅关于调整福建省建筑安装匚程费用定额（2003版）利润率的通知（闽 建筑2005115号）及福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额（2003版）建 筑工程企业管理费率的通知（闽建筑2005125号）中规定的标准并结合企业的自身情况讣取（规费和列入不可竞争的措施项目费率除外）。3. 劳动保险费率： 、各投标人在投标报价时，劳保费率按各自取得的劳保费核定卡中核定的标准讣取。 、若投标人在投标截止之日仍未取得福建省劳保费核定卡的，投标报价时其劳保费 费率统一按丁类计取。 、凡已取得福建省劳保费核定卡的投标人，需将核定卡的复印件随投标文件一起递交

48、。 、招标人编制工程量预算价时，劳保费费率按福建省建筑安装工程费用定额（2003 版）中规定的丁类取费标准讣取。投标人除按各自核定类别讣取报价外，同时应在规费清 单讣价表中按丁类取费标准讣取的劳保费及相应的工程总造价，供评标时使用。4、招标人编制工程预算价和投标人填报投标报价时，其税金的税率均统一按市区 标准（3.445%）计取。若工程结算时，税务部门实际收取的税率标准与所计取的标准不一 致时，按实调整。十二、执行及推荐选用的工程计价规范、定额、与执行的有关政策性文件（对应招标文件第三卷第四章第16条款）（一）执行及推荐选用的计价规范、定额：1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500200

49、3）2、福建省建筑工程消耗量定额（FJYD1012005）3、全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表（2002版）4、福建省市政工程消耗量定额（FJYD-40广407-2005）5、福建省建筑装饰装修工程耗量定额（FJYD-201-2005）6、二000年全国统一建筑安装工程工期定额7、福建省建筑安装工程费用定额（2003版）8、福建省建筑工程综合单价表（2005年）9、福建省建筑装饰工程综合单价表（2005年）10、福建省市政工程综合单价表（2005年）（二）执行的有关政策性文件规定：1、厦门市建设与管理局关于执行福建省建筑安装工程费用定额（2003）版的通 知厦建建【2004】17号2、

50、厦门市建设与管理局关于颁布实施厦门市（建设工程工程量清单计价规范）实 施细则（试行）的通知厦建建2004 16号3、福建省建设厅关于印发福建省建设工程工程量清单计价指引（建筑、装饰装修、市 政）的通知 闽建筑【2005】22号4、厦门市建设委员会关于修改调整“两贴”费用标准，岛屿过渡费等有关问题的通 知厦建建2001 051号5、关于印发厦门市散装水泥专项资金管理暂行办法的通知厦财工1999 23号;6、关于执行福建省建筑安装工程工期定额管理规定的通知厦建建2001 015号;7、厦门市财政局、厦门市建设与管理局关于转发福建省新型墙体材料专项基金征收 与使用管理实施细则的通知（厦财综2004综

51、29号）8、福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额（2003版）利润率的通知（闽 建筑2005 15号）9、福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额（2003版）建筑工程企业 管理费率的通知（闽建筑【2005】25号）10、福建省建设厅关于发布福建省建筑工程综合单价表（2005年）的通知（闽建 筑2005 26 号）11、福建省建设厅关于发布福建省建筑装饰工程综合单价表（2005年）的通知（闽 建筑2005 27号）12、福建省建设厅关于发布福建省市政工程综合单价表（2005年）的通知（闽建 筑2005 28 号）13、厦门市建设与管理局关于转发福建省建设厅颁发省建筑工程消耗量定

52、额等3个 文件的通知（厦建建【2005】28号）14、关于颁发厦门市预拌混凝土管理规定的通知（厦府建【1999】综024号）15、关于调整发布厦门市建设工程招标投标报价最低控制线标准（厦建价200614号）16、厦门市建设与管理局关于转发福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通 知的通知（厦建建2006142号）十三、提交电子投标计价文件要求（对应招标文件第一卷第11. 2- （23）款、评标定标 方法第28. 1- （13） >）本工程商务标投标文件垦理提交电子投标讣价文件，电子投标讣价文件必须是光盘, 不允许用磁盘等替代。推荐使用海迈2006VEA 2. 2版本电子清单讣价文件系

53、统。十四、招标人自行釆购的材料项目明细表（对应招标文件第三卷第四章第28. 5条款）序 号名称规格型号技术参数 等特殊要求推荐品牌品牌一品牌二品牌三品牌四详见本工程答疑纪要有关内容（如有）十六、工程设计、监理、材料、设备、施工采用的规范、标准、规程、图集（对 翩标文章）1、图纸和技术文件注明的规范。2、未注明的按厦门市建筑工程质量监督站所提供的施工质量规范要求执行。十七、主要工程材料设备项目与最低控制单价一览表（对应本工程评标定标标准办法第21. 2. 6款）序号工程材料设备编码工程材料设备名称最低控制单价备注详见本工程答疑纪要有关内容（如有）十八、其它方面要求1、 招标人（项目法人）：厦门市

54、市政建设开发总公司;联系地址：厦门市美湖路15号;法定代表人：李斯海;项目授权委托人：王文耀 ：联 系 人： 沈灿辉; 联系电话： 5123810;传 真：5123811；邮政编码：361005:2、本工程要求中标单位在本市银行设立该工程的专用银行账户，以保证该项H的工程 款专用。3、本工程评标定标标准办法第21. 2. 5款中市建设工程造价管理站最近期发布的机械台班单价按2006年第二季度福建省施工机械台班单价执行。4、本工程评标定标标准方法第21. 2. 7款所指的市建设工程造价管理站最近期发布的 材料设备市场信息综合价优先按厦门建设工程信息中公布的2006年7月份建设工程 主要材料市场信

55、息综合价格选取，厦门建设工程信息没有公布的其他材料设备价格再 按厦门市建设工程材料价格（厦门市建设工程信息材料专刊）中公布的厦门市2005年 下半年度建筑（含土建、装饰、市政）工程材料市场（综合）价格执行。当上述两项资料 均没有公布材料设备市场信息综合价格时，才视为市建设工程造价管理站没有发布材料设 备市场信息综合价。”5、本招标工程在施工组织设计中要求 编写主要施工方法。6、承包人在路基工程施工时土方整平必须采用平地机，基层应采用摊铺机摊铺，水泥 稳定碎石层若在现场搅拌的必须采用强制式搅拌机进行搅拌，并在施工组织设计中体现， 否则视为重大偏差。7、本工程混凝土要求采用商品混凝土 ,采用商品混凝土的，工程预算价中商品混凝土 运距按Z公里计算。投标人应结合现