电力工程合同

1、亲爱的朋友， 很高兴能在此相遇！ 欢迎您阅读文档电力工程合同， 这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。 相信您通过阅 读这篇文档， 一定会有所收获。 假若亲能将此文档收藏或者转发， 将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。电力工程合同电力工程合同范本 7 篇 电力工程，即与电能的生产、输送、分配有关的工程，广义 上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。 同时可 理解到送变电业扩工程。 下面由我们给大家整理电力工程合同范 本，欢迎大家阅读参考。电力工程合同范本篇 1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工 程与农网完善工程预

2、备项目实施计划， 甲方确定将下列工程发包 给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表） ：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包 4、工程工期：从年月日至年月日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1 、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付 合同工程安装费的 20%5.2 、工程竣工， 经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后， 乙方提交了本工程的全部竣工资料， 扣出甲方垫付的主材费用和 5%的质保金后 （质保期一年 ） ，甲方支付乙方工程安装费的 75%。

3、5.3 、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收 合格，投入运行之日起计算） ，保修期满未发生施工质量问题， 甲方即向乙方付清质量保证金。5.4 、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电 网公司、贵州电网公司下发的（ 1999） 191 号文关于农村电网 建设与改造技术原则 、贵州省电力公司县城中、 低压配电网改 造技术导则 、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求 ， 及贵阳供电局下发的 10kv 配电线路实施技术规范 、低压配电 技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔 偿相关事宜。甲方配合乙

4、方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议 内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三 措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求， 造成返工的一切损失由乙方负责， 返工造成逾期交付的， 每延误一天， 乙方按合同总价的 0.5%偿还 违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求 的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承 担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审

5、定。 乙方必须指定专人凭各分 （县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再 使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。 甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备 依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权： 责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款， 要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方， 甲方将从保证金中扣减， 若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用， 差额部分从施工费中

6、 扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外， 还要赔偿甲方 的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款， 赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自 双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则： 甲方（签章）：乙方（签章） ： 法定代表人：法定代表人：委托代理人（签名） ：委托代理人（签名） ： 年月日年月日电力工程合同范本篇 2 甲方（全称）：北海市路港建设投资开发有限公司 乙方（全称）：广西XXX

7、电气安装工程有限公司 依照中华人民共和国合同法 、电力建设工程施工合同 文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则， 双方就本电力工程施工事项协商一致， 订立本合同一、工程概况：1、工程名称：铁山港区污水处理厂 10KV配电工程2、工程地点：北海市铁山港区3、工程内容：10KV架空线接火-10KV架空线路（详见预 算书）4、承包方式：包工包料二、合同工期 1 、工期：自签订合同之日起 70 天三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、 规范和设计要求的工程质量标准为依据， 要求竣工验收单位工程质量合格率 为 100%，优良率：安装工程为： 85%，土建工程为 75%。

8、四、合同价款和支付方式 :1、合同价款：暂定陆拾捌万壹仟玖佰壹拾叁元整(Y:681913.00 )(人民币)。实际结算价以北海市财政局评审中心评 审的结算价为准。2、付款方式：合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付 30%合同款，款项合计Y 204573.9元，工程竣工合格后甲方向乙 方支付 50%合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付 剩余工程款。五、其他约定：1、合同价格调整：合同签订后超过3 个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同价款的0.2%向乙方支付

9、违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款， 乙方 向甲方发出要求付款通知书，甲方收到乙方通知书之日起 10 个 工作日内付清工程款， 否则乙方有权将主要产品设备拆回来， 所 造成的损失或费用由甲方承担。3、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责 任，乙方延误一天工期须按合同价款 0.2%向甲方支付违约金。电力工程合同范本篇 3委托单位： 监理单位： 本合同由 （以下简称甲方） 与 （以下简称乙方）双方协商一致签订。 根据甲方要求， 乙方愿意依照本合 同所规定的条款及条文，承担 工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。1、工程概况：工程名称： 工程地点： 工程规模为：

10、2、合同总价 元。其中工程设计监理费用 元，土建工程监理费用 元 ，安装工程监理费用元，合计监理费 元。3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算 起，至 装置通过 小时运行后 6 个月。4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为 其一部分进行阅读和理解。未尽事宜 （以国家法律， 法规和有关规定为基础） ，协商解决。（1）甲方乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：本章附件 a- 监理服务范围；本章附 件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。5、考虑

11、到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方 承诺将遵照本合同的规定履行服务。6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任， 按注明的 . 期限 和方式， 向乙方支付根据合同规定应支付的款项， 以此作为履行 服务的报酬。7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1（包含在质量保证金之中） ，施工队伍人员完全撤离电厂并将各 种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。8、 乙方拉运材料，设备离开 时，应经甲方批准同 意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和

12、原貌10、未尽事宜，双方根据需要， 经协商可另外签订补充合同。11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效 至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签） ，双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：地址： _地址： 电话： _电话： 传真： _传真： 签约地点： _签约地点： 年月日年月日 电力工程合同范本篇 4甲方： （以下简称 ）乙方： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包形式：包工包料四、工程内容五、工程造价 本工程合同预算价为 元。双方自正式签订协议

13、日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款 元，在进行开工时再付工程预付款 元。待工 程竣工验收后按工程算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工 图纸及工程概算书进行会审， 经会审后工程施工图及工程设计概 算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工 程施图预算进行会审， 会审后的工程施工图预算书作为工程竣工 结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工 地必须提供方便， 并有专人负责， 做好施工质量监督及隐蔽工程 验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应审，在施

14、工过程中发生设 计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包 括在决算书内。七、双方 - 致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，lOOOkVA及以上为 （大写）元。变压器油化试验费每台 （大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的 1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决书）。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料 由甲方委托乙方供应， 工程设备材料需具备合格证 （

15、编入决算书）十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收， 甲方接到通知 后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1 、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解 决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：（ 1 ）提交 仲裁委员会仲裁；（ 2）依法向人民法院起诉。 十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用十三、本协议自双方签章日起生效， 竣工结算后， 同时失效。 甲方（签章）：?乙方（签章）：法定代表人（签章） ： 法定代表人（签章） ：委托代表： 委托代表： 开户银行： 开户银行

16、： 帐号： 帐号： 电话： 电话： 签订时间： 年_月 _日签订时间： 年_月_日协议签订地： 协议签订地： 电力工程合同范本篇 5发包人（全称） ： 承包人（全称） ： 依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内工程内容：配电柜安装工程资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：包工包料三、合同工期： 合同工期总日历天数： 15 天四、质量标准 工程质量标准：合格五、合同价款（构成见附表） 金额（大写） ：壹万圆整（人民币）¥: 10000.0

17、0 元六、合同约定其它内容1 、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接 前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因 乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任： 承包人未按本合同约定日期竣工， 延误工期的， 每天支付违约金 100 元，因雨天或其他原因不能施 工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

18、7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同 价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥， 不配合发包方管理的， 发包方有权撤销及更换， 更不得以任何理 由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。发包人 :

19、（公章）承包人： （公章） 法定代表人：法定代表人： 委托人：委托人：年月日年月日电力工程合同范本篇 6甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法 、建筑安装工程承包合同条 例， _镇人民政府将 _汽车博览园基础设施建设工程中，从 _集团办公大楼前至 _重卡/工程机械配件城 4 号楼高压分支 箱之间的高压电力线路工程项目委托给_市 _房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成， 为保证该工程按期、 保 质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称： _基础设施高压电力线路工程。二、工程内容： 从_集团办公大楼前至

20、天骏重卡 / 工程机械 配件城 4 号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。三、工程地点： _汽车博览园。四、工期：共计 90天： 20_年 8月 29日至 20_年 11月 26 日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延） 。五、质量标准： 达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力 工程质量验评标。六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(¥ 900000.00 元)。第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：第三条各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签

21、定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管 理人员对所有施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前 办理好安全监护、安全交底等相关手续。3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东 胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行 维护单位对工程进行竣工验收， 对质量不合格工程， 有权责令乙 方返工，直至合格为止。4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计 部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须 无条件

22、返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程 的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合 要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第四条工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。 乙方如达不 到约定条件的部分， 甲方代表一经发现， 可要求乙方的施工方返 工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件， 因乙方原因达不到约定条件的， 由乙方承担返工费用， 工期不予 顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质

23、量评定部门： _市和效电力建设工程有限责任公司 东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运 行维护单位等相关部门。第五条验收甲方根据乙方的施工方申请， 组织鄂尔多斯市和效电力建设 工程有限责任公司东胜分公司生技部、 财务部、审计部、监理部、 预决算中心、 运行维护单位对施工项目进行验收。 对不合格的工 程甲方通知乙方处理， 乙方承担因自身原因导致返工、 修改等费 用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条工程预付款 本工程开工前不预付工程款。第七条工程款支付 一、工程款支付方式：支票。 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金， 竣工后甲方一次性付给乙

24、方。第八条因执行本合同发生争议， 由争议双方协商解决， 协商 不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效， 本合同一式四份， 具有同等法律效力， 甲乙双方各执两份， 由双方各自分送相关部 门。甲方：代表人：签订日期：乙方：代表人：签订日期：电力工程合同范本篇 7甲方（发包方） ：委托代理人：乙方（承包方） ：委托代理人：依照中华人民共和国合同法 、建设工程质量管理条例 及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则， 乙方承揽甲方安装工程， 经双方友好协商达成共识， 签订本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、

25、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由 乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准 采购材料； 所购的材料乙方必须提供合格证、 化验单等有关证明 文件，并对材料质量负责。（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙 方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期1、准备工期： 个日历天。2、安装工期： 个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间 由甲

26、方提前 3 天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场， 开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价： 元整。大写 。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后， 甲方一次性支付合同总价款的 95%作为预付 工程款， 剩余 5%作为质保金， 验收合格经确认无质量问题， 乙方 出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关 规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料， 并组织验收， 依通 过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分， 乙方应采取修理、 更换等补救措施。 若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。 若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已