水电暖安全劳务合同VIP

1、水电暖安全劳务合同篇一：水电暖工程劳务承包合同水电暖工程劳务承包合同发包方：（甲方）承包方：（乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建 筑法及其他有关法律法规， 依据自愿、公平和诚信的原则, 双方就本工程水电暖安装工程承包事项，协商达成一致，订 立本协议：一、工程名称：*公寓楼工程二、工程地点:*三、承包方式：清包工（不包料）四、结构形式：地下一层框剪，地上五层砖混五、楼栋面积：见下表六、承包范围：1、给水管线预埋安装；2、排水管线预埋安装；3、采暖系统预埋安装（包括地暖敷设）；4、照明系统预埋安装；5、避雷系统预埋安装；6、卫生间、厨房的卫浴、洁具的安装；7、电视、电话、宽带管线预埋

2、（不包括安装）；8、空调、冷凝水的预留及安装；9、外墙排雨水管道的安装；10、屋面避雷系统的安装；七.承包内容：水电暖系统所有管路安装，由散水距离均按1500mm施工，承包范围内管路的防锈、防腐、保温。所有预留洞的留 设及封堵，并做相关实验的调试，弱电预留的畅通，乙方自 行配备电锤、电钻、套丝机、切割机等使用机械。八、承包价格：*楼水电暖工程承包的安装范围按原设计图纸为计 算依据，原承包价格为 53 元/M ,在实际施工中因材料 变更（铸铁管改为 PVC管材），承包价改为 48 元/ m2。九、付款方式：主体建设到三层封顶，付总工程款的10%主体封顶，付总工程款的10%排水安装完毕，付总工程款

3、的10%暖气、给水施工完毕付总工程款的20%穿线安装完毕付总工程款的20%屋面避雷系统安装完毕付总工程款的2%卫浴洁具安装完毕付总工程款的10%;交工验收后付总工程款的15%剩余总工程款的 3%乍为质保金，无重大质量问题，自 交工之日起一年付清。十、双方权利和责任:1、乙方必须按照国家规定，对所承包的工程质量负责， 若因为施工质量问题不合格，造成经济和法律责任及产生一切后果， 均由乙方承担。2、若因工程款付款不及时或安装材料不到位，造成的 停工，经济损失由甲方承担。3、施工中，按图安装后若由现安装部分变更，由此产 生的人工费按工程预算价格由甲方承担。4、承包范围外的施工项目，所产生的人工费，经

4、双方 协商好的工价实行，费用由甲方承担。十一、争议及其它：1、施工过程中若有一方提由终止合同，需向另一方以 书面形式提由，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同 协议，解除本合同。2、双方发生争议时，不论在施工中或竣工结算时，首 先双方应主动协商，协商未成时，再向所在地人民法院起诉, 费用由责任方承担。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。4、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字 盖章之日起生效。发包人（甲方）：承包人（乙方）：年月日年月日篇二：水电暖安装劳务合同水电暖安装劳务合同发包方： （以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相 配合、相互

5、促进、共同努力完成本项工程。根据中华人民共 和国合同法、建筑法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公 平和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本 合同，望双方共同遵守。一、工程名称：水电暖安装劳务合同；二、工程地点：；三、工程概况：本工程主体为结构；四、劳务承包形式：清包工模式（包安全、质量、工期 及安全文明施工）；1、水电暖预埋套管（含通风、空调、消防）安装；1）、给水距外墙皮米以内，所有给水管道工程的安装施工（不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装）；2）、建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮米 处或接到室外井；3）、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、

6、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线；4）、暖管距外墙皮米以内，室内地暖按照图纸要求施 工2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的 耗材及劳务人工，施工所需主材、耗材均由甲方提供，乙方提前 叁天向甲方报请材料清单；五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准 计m2。单价 /m2,合计大写：元， :元。六、施工工期：随主体施工工期每因乙方原因推迟一天 罚元；七、质量标准：合格;八、付款方式：合同签订且乙方进场施工后到主体8层封顶后15天内付工程总造价的 ,合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的,工程完工验收合格交至甲方其余工程款（扣除5额保金外）一次性付清，5版保金

7、到1年内付清。九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。十、甲方责任：1、甲方委派工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜；2、提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电（用水用电量见补充合同）；3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款，如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生 的工期延误乙方不承担任何责任；4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方 原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延天；5、对工程进行现场管理。

8、十一、乙方责任：1、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责；2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工；3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不 到合同约定标准，罚乙方工程总价款的 ;4、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工；5、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令 返工、停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的 85 %结算，由此造成的损失乙方负责；6、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格 后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人 员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自 负。7、保证不拖欠任何民工工资，如果甲方不能按合同约定支付工程款，由此产

9、生的一切后果由甲方负责8、乙方员工在施工期间由现打架、斗殴、闹事、不服 从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负 责，造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。十二、补充条款；1、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方 负责。2、甲方要求乙方使用年轻力壮，身体健康的工人上岗 施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。3、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。4、伙食乙方自理。5、乙方不准使用照明电做饭、取暖，否则后果和费用 自付。6、材料损耗；超 1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲 方损失。7、提前上报材料必须以书面形式，不得因材料误事而 停工，否则一切损失由乙方负责，注

10、；上报材料量不得超过 图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切 后果由乙方负责。8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖， 之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款 中扣除；9、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。10、建筑面积计算；按甲方中标面积为准计m2。11、乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。十三、补充条款；本合同一式三份，甲方二份，乙方一 份，双方签字盖章后生效，共四页。甲方：法定代表人乙方：法定代表人委托代理人委托代理人年 月日年 月日篇三：水电暖安装劳务合同CG-20XX水电暖安装施工合同项目名称

11、：甲方：乙方：签约地点：签约时间：合同编号：水电暖安装施工合同第一部分协议书甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同相关事项协商达成一致，明确了双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，订立本合同。一、 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：完成图纸的工作内容及为完成本工程所需的所有工作（不包含甲方专业分包项目和甲供材、甲供设备），以及质保期内的维修、保养等。材料品牌等约定：乙

12、方自备的材料和设备为完成本工程所需的所有材料和设备（甲供材和甲供设备除外，详见附表）二、合同工期开工日期： 年 月曰（实际开工日期以甲方批准的开 工令为准）竣工日期：年 月日合同工期总日历天数天。三、合同价款合同暂定总价（大写）：元 （人民币） :元1、乙方需由具当地正式建安发票，危险作业意外保险 费等规费由甲方统一缴纳，其他一切费用包括均在总额之内。2、合同暂定总金额详见工程量清单报价表（见附件）3、结算审计总价=合同暂定总价土（变更量X综合单价）。如无变更量按此价款支付相应工程款，如有变更量按照本条款约定的计算方式结算最终工程价款。4、乙方报审金额核减率不得超过 3% （核减率=1-报审金

13、 额+决算审计总额）。否则超生部分的6 %将作为违约金，并在决算审计总 额中予以扣除。5、乙方应同意甲方指定具有专业资质的第三方审计单 位对本工程进行竣工决算审计。四、合同价款支付1、2、3、4、5、6、7、8、五、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：9、 本合同；10、 合同附件；11、 标文件(招标文件本身、工程量清单)12、 标文件13、 纸及图集规范标准六、履约保证金及共管账户14、 约保证金：(1)为确保乙方按合同约定全面履行义务，乙方应当 按照招标文件的要求于本合同签订前7日内向甲方提交履约保证金元。(2)乙方未能按约定时间内提交履约保证金，甲方有权 取消其中标资

14、格并不予返还投标保证金；(3)乙方未能在规定时间内交齐履约保证金，甲方有权取消其中标资格并不予返还投标保证金及前期已缴纳的履约保证金，乙方自行承担前期因投标报价产生的全部费用。(4)履约保证金的返还：竣工验收完成七日内返还完毕；2、共管账户：合同签订后3 日内，乙方自愿将暂定总额的合计人民币 元打入共管账户，共管账户的管理细则见附件五。七、管理人员1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。职称：。现场负责人：。2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。职称：。现场负责人：。八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同九、其他：十、合同生

15、效合同订立时间：年 月日合同订立地点：本合同双方约定后生效甲方：（章）乙方：（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签约时间：年 月日 签约时间：年 月日篇四：水电暖劳务合同合同书发包方： 烟台市润朋建筑安装工程有限公司（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）根据中华人民共和国建筑法、合同法、建设 工程安全生产管理条例等相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚 信原则，甲乙双方就本工程施工事宜协商一致，达成协议如 下：一、工程名称：富丽新城B区12#楼二、工程地址：福山斗余三、承包内容及范围：全部安装工程（包含落水管安装）四、质量要求：图纸、规范、设计及甲方要求，严格按

16、建设工程质量管理条例、国家强制性有关条文的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分必须无条件返修，还要赔偿因此造成的直接经济损失，并且要处以相应的罚款。五、工期要求：自 年月日至 年月日，计 天（含节假 日），乙方每延期壹天，要承担所造成的工程直接经济 损失；并且承担相应的工期罚款 500元/天；服从项目部关于工程工期 计划的合理调整。六、承包方式：包清工五、工程单价：（含5%勺安全基金）结算方式：根据实际工程量现金结算。本工程要求达到 烟台市优质结构。若达不到，扣全部工程量款的 10%乍为违约金。六、付款方式：主体七层以下预支生活费，七层框架施工完毕后10日内

17、付七层以下已完工程量款的 70%以后每月按形象进度付 当月完成工程量款的70%,全部工作结束验收合格后付至工程量款的 80%,余款在工程竣工验收合格后两个月付清。保修两年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。七、现场文明施工管理要求：满足烟台市关于文明工地的要求，且要服从工程项目部的管理，现场乙方堆放材料（特别是周转材 料）处，要随堆随整理（自堆放之时至整理完毕的时间不允 许超过壹天），确有特殊情况，应申请项目部批准，未经项 目部批准或超期整理按 50元/天罚款，未整理时间超过三日， 由项目部组织人员整理，乙方承担工资及罚款（罚款为工资两倍）。八、安全施工要求：甲方提供必要的防护设施（一

18、次性 用品和安全帽由乙方自负），乙方严格按照建设工程安全生产管理条例 安全操作规程施工，因乙方违规操作造成的所有损失由乙方 自负，并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专 业电工拉电，乙方不准乱拉乱扯。九、甲方责任：甲方本着公平、公正、公开的原则选择 施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件；提供基本的劳动保障；负责进 行安全教育，技术交底；负责对乙方工作的质量、安全、文 明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。十、 乙方责任：乙方负责按照甲方所要求的质量、工 期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作，乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。由乙方原因造成返工、停工或验 收不合格的

19、，乙方负责甲方损失。做好工作范围内的卫生、 场地整理、宿舍卫生和安全用电。十一、 如果乙方在施工过程中施工质量、进度达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同，重新选择施工队伍，所施工部分的 工程款将不予结算；如果在施工过程中乙方单方面解除合同，乙方应 赔偿所承包工程造价的 10%乍为违约金给甲方，所施工工程 量将不予结算。十二、甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查，发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况， 甲方不需要征得乙方同意，将对其进行经济罚款，每月拨进 度款时，直接扣下。十三、进场班组每周上报工人考勤表。如有人员变动， 及时通知公司并办理相关手续。十四、针对本工程

20、的技术交底和本协议具有同等效力， 为本合同的有效补充。十五、 附则：甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系，乙方在工作中必须节约使用材料；因乙方原因造成材料浪费的情形，乙 方负责赔偿甲方损失；乙方施工人员在工地期间不准喝酒、赌博，因 喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者，每人次罚款200元，喝酒闹事者每人次罚款500元；不准打架斗殴，违者每方罚款 1000元, 严重者送交公安机关。严禁偷盗，发现偷盗行为，每次罚款500元, 并扣押本班组工资。乙方进入工地现场，必须遵守甲方施工现场管理规定。十六、本协议自双方签字之日起生效，其它未尽事宜均按国家有关规定执行。甲方代表（签章）：乙方代表（签章）：电

21、话：年月日年月日篇五：水电安装工程劳务施工合同范本水电暖安装工程劳务协议甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工 程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、 弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合 格。3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装 人工费，负责施工质量、施工安全。安

22、装人工费以建实际筑 面积每平方米 元结算（不含税金），实际施工面积 平方米, 总工程款元。2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分 次付款，当乙方施工 楼平面时，甲方应立即支付乙方 总包工费 ,当乙方施工到 楼时，甲方应立即支付乙方总 包工费,当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工 费 o二次排管分 次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 当乙方施工到楼时甲方应立即支 付乙方总包工费 ,水电安装完工后甲方应立即支付乙方 全部包工费 ，余款作为质保金，如在质保期内由现施 工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应

23、该 立即付清全部余款。第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明 施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采 购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲 方负责）。2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生 的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时 采购材料。2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要 为甲方节约材料，不得无故浪费第五条：如因设计及其它原因增加施工范

24、围以外的项 目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商 解决。第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力第七条：补充事项甲方签字：乙方签字：年月日年月日篇六：水电安装劳务合同范本 （新）水电安装工程合同样本甲方：代表（以下简称甲方）乙方： 代表（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建 筑法及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原 则，甲乙双方就 的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事 宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同 遵守执行一工程名称：二：工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：河北省隆尧县隆尧韩

25、庄村城中村改 造项目工程西区 1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼 按施工图内所有的水电安装；消防及弱电预埋；通风、太阳 能孔洞预留工程，（施工图重大改变后工程量另行计算 ）（1）室内给水管预埋及安装，从楼层一户一表后至户内 用水地点；（2）室内外排水管预埋及安装，接至室外第一个检查井;（3）室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道；(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(5)室内照明灯具及开关预埋及安装；(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装；(7)防雷接地安装；(8)消防所有管预埋；(9)弱电预埋；(10)通风、太阳能孔洞预留；四、工期

26、要求乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方经调试并自检合 格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量 评定标准，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包 竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关 部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调 试、等各项费用。八、付款和结算方式1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；2当乙方完成所有

27、劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的 70%；3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%5总劳务费的2%乍为施工质量保证金，质保期为 2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。九、设计变更因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供 应。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。卜一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装

28、图 纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉 及的技术交底和工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场, 负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材 料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使 用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时， 有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1) 土建面积、施工图内所有的水电安装工程。(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标 准。(3)施工现场水、电材料现场转运。(4)乙方进场人员需配合甲方的管

29、理、调度，特别是质 量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目 上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)乙方提前3天提由材料计划，由甲方审核购买。(7)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务 工资。2、乙方违约责任(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安 全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙 方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给 乙方。(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均 由乙方自行

30、承担.(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按 50元/次向乙 方收取违约金。(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单 位管理人员的指挥、安排、调派。(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。十三、安全文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不由安 全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。2乙方在施 工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。 十四、其它管理制度1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须 在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗（含缺席、

31、迟到、旷工等现象），甲方按50元/天（次）向乙方收 取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经 发现，退赔原物价值。十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内 任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等 法律效力。甲方： 乙方：甲方代表签字：甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：甲方代表联系电话：乙方联系电话：日期： 年月 日日期：年月日篇七：水电安装劳务合同书水电暖班组劳务合同书甲方：（发包人）重庆市红汛建筑劳务有限公司乙方：（承包人）依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵 循自愿、平等、

32、互利、诚信协作的原则。甲方现将深州新城 A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工, 为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商， 签订以下协议，双方共同遵守执行。一、 工程概况1、工程名称：深州新城 A区4#、5#、6#楼、7#楼2、工程地点：河北深州3、工程质量标准：优良4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、 无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工 地）二、承包范围1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包， 包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。 乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通 知）及施工规范的要求施

33、工，属本程中土以下及以上的给排 水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地 范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各 种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工 及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等 范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并 按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间 配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管 理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式 提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标 准。三、工期工期自年 月日开始，至 年 月日竣工，总工期为 天。工期进度必须满足甲方项

34、目部要求，遇特殊情况必须按 甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度 要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费 用。四、承包单价按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为元/M2 （土以下不得计算）。本工程承包单价均已综合考虑了 人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序 并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停 电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲 方不另作任何补贴。特别约定：1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。2、所承包的工作内容必

35、须按照甲方项目编排的施工进 度计划（包含特殊情况下作曲的调整进度）进行施工，按时 按质按量完成。3,乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项 目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%吉算,将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担 后续班组施工费用与合同的差额。五、甲、乙双方责任1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工 程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料， 保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响 及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意 停工超过二天且无正当理由解释的，从第

36、三天起，甲方有权 终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负 责，并按5%勺管理费收取。3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须 服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安 全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安 员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技 术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员 若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材 料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪

37、费的一切 费用。7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工 程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合 同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的 80%介款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的 一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外 插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用 及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故 费用的总额的50%处罚。9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格 的工程量合同单价的 80%吉算给乙方，不合格不予结算，所 造成的损失一切由乙方负责。六、质量要

38、求1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以 确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有 相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做由样板 层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后,乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行 验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预 留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超生抹灰 位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用， 由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或 验收时能符合要求

39、。若因质量达不到要求而拖延工期造成的 一切损失，由乙方负责一切费用。七、文明施工要求1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并 且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业， 施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必 须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物， 高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身 或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行；进行动 火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下 班后要切断电源，避免意外事故发生。3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要 爱护好施工机具，需用电器或

40、机械检修时，需由甲方电工人 员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由 乙方负责。4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天 的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人 打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博， 爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由 甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床 位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。 由于宿舍为公共地方，因此不允许由现间隔小房或一人多床 位的现象。否则，每超由一个床位处予每天1

41、00元罚款，依次类推。八、违约责任及处罚1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能 够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作 面的工程量的20%3款处理。2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款 100元，所发生的一切事故由乙方 负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，

42、经发现每人每次罚款100元。九、工程付款方式（一）支付时间1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的（含已支付的工人生活费）。2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%;3、工程封顶一个月内付至完成量的 80%,所有模板完成 后三个月内付至完成量的 95%,余下5%寺竣工验收合格后付 清；4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。（二）支付规定1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数，适当预支生活费用以不超过 1000圆/人为标准支付。2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供

43、当月上岗 工人花名册及工资明细表，交项目部批准。3、甲方支付款项时采用转账支付形式（乙方不提供正 式发票）十、解决合同纠纷的方式：1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起 诉。十一、安全责任事故条款：1 .本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身 原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方 自行承担。2 .若因发乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向 乙方追究连带责任。十二、其它：1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管 理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收 者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进

44、度款中扣 除，另外每次按照 50元处以罚款。2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程 中的有关技术、篇八：水电安装劳务承包合同水电安装劳务承包合同江苏龙海建工集团有限公司黄水娱乐中心工程项目部水电安装劳务承包合同甲方：江苏龙海建工集团有限公司乙方：甲方委托乙方对 石柱县黄水文化娱乐中心工程中 水电安装工程进行施工。根据中华人民共和国合同法及其 相关法律、法规的基本原则。为明确双方责、权、禾I，以利工程顺利进行；在甲乙双 方完全清醒并充分理解施工图纸的情况下；经双方友好协商，遵循自愿，平等，公平，诚实的原则，就本工程施工达成以下条款，特签定本合同，以供双方共同遵守。第一条 工程概况，工期

45、，目标一、工程概况：1工程名称： 石柱县黄水文化娱乐中心工程（原石柱县黄水镇游客接待中心工程）2工程地点：石柱县黄水镇 3结构类型：人工挖孔 桩基础框架结构4承包形式： 包人工，包机械，包辅助材 料二、工期：1开工日期：以甲方通知为准 2完工日期：20XX年12月15日3总日历工期：300天三、施工目标：质量目标：严格按规范施工，并应符合建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20XX建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20XX 之要求进度目标：按合同工期完成施工任务安全目标：不发生一切重大伤亡事故，轻伤负伤率小于第二条 工程承包范围，工作内容，承包价格一、承包范围：本合

46、同的承包范围：项目施工图纸中所含的全部水电安装工程（消防弱电除外）二、工作内容：项目施工图纸中所有水电安装工程的安装、调试、预留预埋、防雷接地、水电资料等（消防弱电除外）；密切配合土建施工进度；现场水电维护；其他辅助性工作三、承包价格：综合单价：20元/ M包干价综合单价包含以下内容：1、施工过程中的人工费、材料费、机械费、管理费、 利润、税金、风险和安全文明施工费等，以及国家建筑工程相关定额中规定的 其他费用。2、除设计变更或应建设方要求增加工程量以外，甲乙 双方将不存在任何其他涉及费用的签证和价格变更，即均按此价结算；乙方应 充分考虑和预见工程综合情况和施工因素，不得在施工过程中以任何理由

47、提 由其它要求。4、用于安装施工的所有相关机具、辅助器具及材料、检测设备、燃料、劳动保护用品等。5、施工范围内的所有计时工（包括现场，生活区清理 工作）。6、因停电、停水、下雨或其它一切不可抗力原因造成 的停工、窝工费用。7、甲方负责将施工用电送到二级配电箱；乙方负责第 三级开关箱、设备电缆线、小型照明工具、运输工具等费用。8、施工范围内的现场一切搬运费、设备机具进生场费、 安全保障费等第三条验收、结算程序及付款方式一、工程验收：乙方对承包范围内已完工程向甲方提由验收申请后，必须协助甲方完成建设方、设计方、监理及其他相关单位，对该范围内实 体工程质量及内业工程资料的检查和验收。验收合格后，甲方

48、将按合同约定程序进行工程款结算及 支付。验收不合格，由乙方按要求负责整改，相关费用由乙方 全部承担，同时甲方有权对乙方进行双倍罚款 （罚款从工程款中扣除） 对甲方造成损失的。乙方必须全额赔偿，并承担由此产生的相关法律责任和 经济责任。二、进度款结算及工程总结算程序：乙方施工达到合同条件后，进度款结算程序如下：乙方提由进度款结算申请； 由甲方主管施工员确认实际施工进度；质检员确认施工质 量；项目预算员依据现场实际情况及相关资料审核进度款； 项目经理审定；财务部进行资金安排。乙方施工达到合同条件后，工程总结算程序如下：乙方 提由工程总结算申请；由甲方主管施工员确认合同全部内容的完成情况；质检员确认

49、施工质量是否达到合同要求；工地保管确认是否已归还全部材料及工具；项目预算员依据合 同、现场实际情况及相关资料，审核工程结算总价款；项目 经理审定；财务部进行资金安排。三、付款方式：按每栋预留预埋工作完成后付工程价的20%,以后按月进度的80%寸款。单栋完成后结算完毕付至工程款的80%尾款在6个月内付清不计息。第四条 施工工期进度，质量，成本控制要求一、工期要求：本工程必须在20XX年12月15日 完工，完成时间及全 部完工时间由主管施工员书面签字确认后作为结算依据。乙方必须配备专职生产管理员，负责协调生产。除不可抗拒的因素外。乙方必须保证按期完成施工任务。乙方按节点进度计划延误工期超过5天。甲

50、方有权终止合同，勒令乙方退场，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，同时甲方对乙方进行双倍罚款。各种罚款直接从工程款中扣除，无需乙方认可。乙方不得以任何理由为借口要求甲方顺延工期；乙方所配备的施工人员数量及技术不能满足甲方施工进度及质量要求时， 甲方有权另行安排施工队伍进场，用以加强乙方施工力量，具费用及损失由 乙方全额承担。二、成本控制：认真研究图纸，提由合理的节约及整改方案，努力实现 成本控制目标。篇九：水电安装劳务合同建设工程劳务承包合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建 筑法及省、市的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

51、原则结 合本工程的具体情况，在对本合同进行充分理解的基础上， 充分协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。第1条乙方资质情况1-1、资质专业及等级： 1-2、质证书号码:1-3、发证机关：1-4、复审时间及有效期：第2条 工程承包范围和工作内容工程承包范围：2、工程地点：渭南市高新区乐天大街2-1、工程内容1、水、电、暖安装图纸以及变更设计范围内，包含以 下工程内容：、污水系统、排污系统、给水系统（含水龙头安装， 含卫生器具安装）。采暖热水系统，采暖系统做到管道敷设、暖气片安装及 调试。图纸设计强电系统管道预埋、穿线、灯具安装完。弱 电系统预埋（不含穿线）。防雷及接地系统等安装施工图范 围内

52、标示的内容（含各系统预埋件安装及洞口预留；建筑、 结构施工图标设的预留洞口、预埋件由土建专业单位施工， 但乙方应及时检查监督）；建筑、结构施工图标设的与各系 统相关的土建部分由土建专业单位施工；、雨水、空调冷凝水排水管安装及空调洞预留；弱电 预埋管（箱体、盒）和预埋件安装；消防管道、预埋件安装 及洞口预留；通风预埋件及硅部分留洞、1、工程名称：陕铁院13、14号楼餐饮中心锅炉房工程通风线源做到各风口等；、管道、箱体等安装项目安装后预留洞口的补洞、吊洞等;、临时水电安装。临时水从建设方提供的水源至楼内 各层及施工现场其它用水场地；临时电从建设方提供的电源 至楼内各层及其它施工现场用电场地；必须满

53、足通临时水、 电的正常使用状态。2、全部工具和器具、机械设备（操作用）及辅材（不 含管件）及易耗材料、劳保用品、办公用品、配套施工所用 的耗材：绝缘胶布、防水胶布、色相带、锡条、焊锡膏、钢 丝、铁丝、油漆刷、胀管、自攻丝、机制丝、膨胀螺丝、电 焊条、氧气、乙缺、生料带、麻丝、铅油、汽油、钢锯条、 钻头、油漆、切割片、塑料胶带。其它材料均由甲方采购进 场。3、按有关规定自行办理施工人员意外伤害保险，并承 担费用；负责施工现场内的安全文明施工，对自身的安全文 明施工负责。2-2、承包范围从基础垫层至屋面以上构筑物最高部位、室内、室外墙 体附设部位：污水做进至室外第一个污水检查井；给水做至 室外第一

54、个三通接口；采暖热水做至室外第一个阀门；强电 图纸内配电室内的全部安装含室外电源进入配电室配电柜； 全部防雷接地安装内容；水、电、暖通、设备（或动力）施 工图标设的全部预留洞和预埋管（箱体、盒）、预埋件等。必须无条件配合其它单位施工。第3条合同工期3-1、开工日期：以土建主体工程开工日期为准竣工日期：20XX-7-203-2、安装工程进度按土建工程施工进度安排，不得影 响土建工程施工进度，否则乙方承担全部经济责任。3-3、乙方必须在约定的合同工期内完成合同约定的工 程承包内容。开工前三日内乙方必须根据合同工期及项目部 施工计划向甲方提交工程施工进度计划。3-4、开工及延期开工1、乙方应当按照合

55、同约定的开工日期开工。乙方不能 按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提由延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延 期开工申请后的 48小时内以书面形式答复乙方。甲方不答 复或不同意延期要求或乙方未在规定时间内提由延期开 工要求，工期不予顺延。2、因甲方原因不能按合同约定的开工日期开工，甲方 提前7天以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延 工期。3-5、 暂停施工 甲方认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，工期相应顺延。3-6、工期延误1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。1）甲方未按合同约定提供图纸（不影响施工的除外）及开工条件。2）雨、雪天气停水、停电不能施工连续超过2个