劳务承包合同(承包人版本)

1、劳务承包合同（承包人版本）劳务承包合同（ 以下简称甲方 ）（ 以下简称乙方 ）劳务发包方：劳务承包方：根据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、 公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿 接受合同条款的约束。一、工程名称：；二、工程地点：；三、承包方式：承包方式按照以下第 种方式：（ 1）包死价总价合计元（大写： 元整），增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款；（2）按照施工面积计算每平方元，实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算；（3）其他方式：；四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：

2、（1）；（2）；（3）；五、合同价款合同价款为以下第 种：（1）包工包料（2）单包工（3）六、工期（1）本工程年 月 日开工， 年 月 日前完成，总工期 天（含各类国定假期、雨天）；（2）因甲方原因，或者发包方原因导致停工和无法施工的，工期相应顺延；（3）因甲方和发包方原因导致停工的，甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者 停工一天甲方应当向乙方支付元 / 人的停窝工损失；（4）因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的，乙方有权单方解除合同，且不免除第（ 3）项的赔偿义务；七、劳务款支付劳务款的支付按照以下第 种方式：（1）按照工程进度付款：a、施工至支付劳务款元；b、施工至支付劳务款元；c、施

3、工至支付劳务款元；d、施工至支付劳务款元；2）按照时间付款：a、年月日支付劳务款元；b、年月日支付劳务款元；c、年月日支付劳务款元；d、年月日支付劳务款元；3）其他方式：（4）如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的，没延期一天应当按照欠付金 额的 0.1%向乙方支付延期履行利息。八、竣工验收及质量维修1 、本工程约定质量标准为达到国家建筑工程施工质量验收统一标准的合格标准。2 、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。3 、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格，导致乙方 返工的，甲方应当按照 标准向乙方支付返工费；4 、乙方施工完毕后，甲方应当及时验收，经乙方书面或者口

4、头通知后 15 内甲方不予 验收的，视为工程验收合格；5 、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未履行完毕即解除合同 的乙方无质量保修责任。九、安全文明施工1 、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准 化管理，做到室内、外整洁、统一规范；2 、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、 防爆、防哄抢工作；3 、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规 定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；4 、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。十、人员要求及管理1 、甲方现场负责人： ，联系方式： , 除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员 无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；2 、乙方现场负责人： ，联系方式： 。3 、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件，提供必须的安全保障器材和措施，因此造 成乙方人员伤亡的，甲方应当承担赔偿责任。十一、争议解决双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向 人民法院提起诉讼。十二、其他本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必须