二级建设工程法规及相关知识模拟85(2)

1、 模拟 二级建设工程法规及相关知识模拟 85单项选择题 第 1 题： 担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为 () 。A. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 参考答案： C第 2 题：安全生产中，从业人员的知情权是指 。A. 掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力B. 获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利C. 了解其作业场所和工作岗位存在的

2、危险因素、防范措施和事故应急措施D. 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能参考答案： C第 3 题： 如果李某执业专业为机电工程和市政工程，则其每一个注册有效年度内至少应 接受学时的继续教育。A. 120B. 140C. 180D. 240参考答案： B注册建造师在每一注册有效期内应接受 120学时继续教育 ( 针对一个专业 )，注册 两个及以上专业的， 除接受公共课的继续教育外， 每年应接受相应注册专业的专 业课各 20 学时的继续教育。第 4 题： 根据中华人民共和国合同法的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没 有政府定价或者政府指导价可供参考时，合同价款的确定

3、规则为 ()。A. 按照履行合同时履行地的市场价格履行B. 按照纠纷发生时履行地的市场价格履行C. 按照订立合同时履行地的市场价格履行D. 按照订立合同时订立地的市场价格履行参考答案： C中华人民共和国合同法规定： “合同价款或者报酬不明确的，按照订立合同 时履行地市场价格履行； 依法执行政府定价或者政府指导价的， 按照规定执行。第 5 题：用人单位可以解除劳动合同的情形为 。A .提供劳务的甲是未成年人B. 乙患病，但在规定的医疗期内C .丙患职业病丧失劳动能力D. 丁因公负伤部分丧失劳动能力参考答案： A第 6 题： 根据担保法，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 ( ) 。A

4、. 5%B. 15%C. 20%D. 50%参考答案： C第 7 题：实用新型和外观设计专利权的期限是 年，自申请日起计算A. 5B. 8C. 10D. 15参考答案： C第 8 题： 施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责 任，下列说法错误的是 。A. 责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B. 情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C. 造成损失的，依法承担赔偿责任D. 对责任人员给予行政处分 参考答案： D第 9 题： 根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建

5、筑工程项目不超过 总价的 20%，那么整个项目按 投保。A. 建筑工程一切险B .安装工程一切险C .土建与安装分开D. 第三者责任险 参考答案： B在安装险内附带投保的土木建筑工程项目不超过总价的20%时，整个项目按安装工程一切险投保；介于 20%和 50%之间，该部分项目按建筑工程一切险投保；若 超过 50%，整个项目按建筑工程一切险投保。第 10题：根据我国行政诉讼法的规定，提起行政诉讼应符合的条件不包括 A. 存在有效的诉讼证据B .有具体的诉讼请求和事实根据C. 属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖D. 原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织参考答案： A本题

6、考核的知识点是行政诉讼的条件。根据我国行政诉讼法的规定，提起行政诉讼应符合以下条件：(1) 原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织； (2) 有明确的被告； (3) 有具体的诉讼请求和事实根据； (4) 属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。第 11 题：监督相关单位的工程文件的形成，是 的工作A. 建设单位B. 监理单位C. 档案管D. 行政主管部门 参考答案： A第 12 题：甲以房屋为抵押与乙签订了为期 2 年的借款合同，半年后，乙将甲抵押的不动 产作为标的与丙签订买卖合同，甲知后对此事表示反对，按照合同法的规 定，乙、丙双方所签订的合同在效力上属于 。A. 效力

7、待定合同B .可变更合同C. 可撤销合同D. 无效合同参考答案： D抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。 债务人不履行债务时， 债权人有权依法以该财产折价或者以拍卖、 变卖该财产的 价款优先受偿。借款合同未到期，乙与丙签订买卖合同则无效。第 13 题： 诉讼时效期间应当从 起计算。A. 侵害行为停止时B .当事人知道或应当知道权利被侵害时C. 当事人权利被侵害并产生损害后果时D. 当事人提起赔偿主张之日参考答案： B诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道权利被侵害时起计算。 因此，答案为 B 第 14 题： 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，

8、并保持安全距 离；办公、生活区的选址应当符合 。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合 。A. 安全性要求 卫生标准B. 强制性标准生活标准C. 建设单位要求规定标准D. 安全标准最低标准 参考答案： A 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离； 办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当 符合卫生标准。第 15 题： 债权人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使 撤销权。自债务人的行为发生之日起 内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A. 6 个月B. 1 年C. 2 年D. 5 年参考答案： D合同法第 75 条规

9、定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1 年内行使。自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消 灭。”故应选 C 项。第 16 题：以下哪种合同是无效合同 。A. 垫资合同B. 行为人超越代理权以被代理人名义订立合同C. 恶意串通，损害集体利益的合同D. 欺诈合同参考答案： C无效合同的要件损害国家利益。第 17 题：根据我国合同法的规定，合同生效的重要构成要件是 。A. 意思表示真实B. 不损害社会公共利益C. 不违反法律、行政法规的强制性规定D. 当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案： A第 18 题： 关于合同示范文本的说法，正确的是 (

10、A. 示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B. 示范文本为强制使用的合同文本C. 采用示范文本是合同成立的前提D. 采用示范文本是合同生效的前提参考答案： A合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用 的合同文本。多年的实践表明， 如果缺乏合同示范文本， 一些当事人签订的合同 不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带采很大困难，不仅影响合同履 约率，还导致合同纠纷增多， 解决纠纷的难度增大。 合同示范文本对当事人订立 合同起参考作用， 但不要求当事人必须采用合同示范文本， 即合同的成立与生效 同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。 合同示范文本具有引导性、

11、参考性， 但无法律强制性，为非强制性使用文本。第 19 题： 某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发 包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请 仲裁，发包人提出管 辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A .质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B. 合同仲裁条款约定无效C. 双方必须签订补充仲裁协议D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理 参考答案： D第 20 题：中华人民共和国招标投标法第四十五条第 1 款规定：“中标通知书对招标 人和中标人都具有法律效力。如果中标通知书发出后，招标人重新确定了中标 人。从法理上分

12、析，招标人应当对中标人承担 () 责任。”A. 缔约过失B. 赔偿C. 违约D. 连带赔偿 参考答案： A因中标人不与招标人证立合同， 或者招标人无正当理由不与中标人签订合同， 应 当承担缔约过失责任。所谓缔约过失责任，按照中华人民共和国合同法的规 定，是指当事人在订立合同过程中， 因违背诚实信用原则而给对方造成损失的损 害赔偿责任。第 21 题：一级建造师执业资格考试实行 的考试制度，由国家统一组织A. “统-一管理、统一规划、统一组织”B. “统一管理、统一科目、统一命题”C. “统一大纲、统一命题、统一组织”D. “统一大纲、统一组织、统一标准”参考答案：C第 22 题： 某建筑施工企业

13、在外地设立分支机构，获得批准并依法取得营业执照。下列说 法正确的是 ( ) 。A. 自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记B. 自分支机构设立之日起 30 日内向税务机关办理税务登记C. 由总公司代理交纳税款D. 向税务机关预交纳税保证金参考答案： A第 23 题： 根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行工程总承包的项目，危险作 业人员的意外伤害保险应当由 () 支付保险费。A. 所在单位B. 分包单位C .总承包单位D.建设单位参考答案： C建设工程安全生产管理条例 第三十八条规定， 实行施工总承包的， 由总承包 单位支付意外伤害保险费。 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至

14、竣工验收 合格止。第 24 题： 黄某与陈某均是外地进城务工的建筑业从业人员，现黄某欲对在进城务工期 间，拖欠工资的陈某提起诉讼，以下说法正确的是 () 。A. 此案应由中级人民法院管辖B. 此案应由黄某住所地人民法院管辖C. 此案应由陈某住所地人民法院管辖D. 此案应由陈某租住房屋所在地人民法院管辖参考答案： D第 25 题： 关于无效合同，下列说法错误的是 A. 违反了法律规定的条件B. 自订立起就没有法律效力C. 不受到法律保护D .自宣布无效之日起无效参考答案： D某建筑公司的技术员黄某与公司发生劳动合同纠纷， 并向当地劳动仲裁委员 会提请仲裁。该劳动仲裁委员会收到申请书 9日后决定受

15、理， 并于 5个月后作出 裁决，并于当日将裁决书送交双方当事人后结案。第 26 题：黄某对劳动仲裁制度有如下理解，其中错误的是 () 。A .劳动仲裁一裁终局原则，当事人如果不服， 另一方可申请人民法院强制执行B. 劳动仲裁一次裁决后，当事人不服裁决，只能依法向法院起诉C. 对于发生法律效力的仲裁文书，可以申请人民法院强制执行D. 仲裁庭作出裁决时，实行少数服从多数的原则，不同意见必须如实笔录参考答案： A第 27 题： 劳动仲裁委员会应当自收到申诉书之日起 ()日内作出受理或不受理的决定。A. 5B. 7C. 10D. 15参考答案： B 第 28 题： 如果建筑公司对仲裁裁决不服的，自收到

16、裁决书之日起 ( ) 日内，可以向 人民法院起诉。A. 7B. 10C. 15D. 30参考答案： C第 29 题： 下列关于仲裁调解书、裁决书效力的叙述中，正确的是 ( )A. 仲裁庭的调解书自送达之日起具有法律效力B. 因为实行一裁终局原则，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效C. 当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起30日内，可以向人民法院起诉D. 裁决书作出后，一方当事人逾期不履行，另一方当事人可以申请劳动仲裁 机构强制执行 参考答案： A第 30 题： 下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的选项中，表述不正确的是 ( ) 。A. 县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会B. 劳

17、动争议仲裁委员会是依法成立的， 通过仲裁方式处理劳动争议的专门机 构C. 仲裁委员会组成人员必须是单数，主任由。劳动行政主管部门的负责人担 任D. 仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成 参考答案： D第 31 题：合议制度是指由 人以上单数人员组成合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度。A. 3B. 5C. 7D. 9 参考答案： A第 32 题：仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起 日内结束。A. 14B. 21C. 30D. 45参考答案： D某建筑公司派采购员刘某去采购一批膨润土， 授权书授权刘某在标的额 5 万 元以下有权自行决定， 5 万元

18、以上必须要经过建筑公司的同意，但刘某和膨润土 供应商李某签订了 6 万元的膨润土买卖合同。第 33 题： 根据代理的依据不同代理不包括 。A. 委托代理B. 指定代理C. 法定代理D. 表见代理参考答案： D代理包括委托代理、法定代理和指定代理 第 34 题：刘某签订 6 万元膨润土买卖合同的效力属于 A. 有效合同B. 无效合同C. 效力待定合同D. 可撤销合同 参考答案： C越权订立的合同：法人或者其他组织的法定代表人、 负责人超越权限订立的合同， 除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外， 该代表行为有效。 此事件公司只给刘某 5 万元的订购权利，且刘某购买 6 万元膨润土时公司并不知情

19、。第 35 题： 对于本案的处理，下列说法正确的是 。A. 此建筑公司必须履行合同，不能拒绝B. 此建筑公司可以拒绝履行合同C. 供应商李某不可以要求刘某赔偿D. 刘某和此建筑公司对合同的履行承担连带责任 参考答案： B有授权书表明刘某只有 5 万元订购权限，膨润土供应商明知代理人越权代理还签 订合同，则合同无效。第 36 题：甲某与某施工企业签订了劳动合同，其劳动合同的期限为 2 年，则甲某的试用 期不得超过 。A. 15 日B. 1 个月C. 2 个月D. 3 个月 参考答案： C第 37 题： 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经 营活动，未签订安全生产管

20、理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全 检查与协调的， () 。A. 吊销营业证书B. 责令限期改正C. 对双方主要负责人给予行政处罚D .对双方处以罚款参考答案： B场景 张某经长期研究发明了一种新型建筑粉料， 2004年 6 月 8 日委托某 专利事务所申请专利， 6月 20日该专利事务所向国家专利局申请了专利， 8月 20 日专利局将其专利公告， 2005 年 10月 12日授予张某专利权。根据场景，回答下列问题：第 38 题：根据专利法的规定，非职务发明创造，申请专利的权利属于 A. 发明人或设计人的所在单位B. 该单位C. 发明人和设计人D. 发明人或者设计人 参考答案： D第

21、 39 题：职务发明创造申请专利的权利属于 A. 单位B. 专利权人C. 设计人D. 发明人参考答案： A第 40 题：著作权中的发表权和财产权以及专利权 A. 受到保护期的限制B. 没有时间限制C. 超过法定保护期后，该知识产权消灭D .超过法定保护期后，该知识产权继续有效参考答案： A第 41 题：上述场景中，张某专利权的届满期限是 A. 2024 年6 月8日B. 2024 年6 月20C. 2024年8月20日D. 2025 年 10 月 12 日参考答案： B第 42 题：根据相关法律规定，实用新型和外观设计专利权的期限是 年A. 5B. 10C. 15D. 20参考答案： B第 4

22、3 题：下列属于从业人员安全生产义务的是 A. 检举控告B. 紧急避险 C .维护安全D. 危险报告参考答案： D第 44 题：关于建设市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是 A. 不良行为记录信息公布期限一般为 6 个月至 3 年B. 良好行为记录信息公布期限一般为 6个月C. 招标投标违法行为记录公告期限为 1年D. 依法限制招标投标当事人资质公告期限为 3个月参考答案： A本题考点为关于建设市场诚信行为的公布时限。 根据相关规定， 建筑市场诚信行 为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3年；良好行为记录信息公布期限一般为 3年。因此，答案为 A。

23、第 45 题：() 案件不能书面裁定先予执行A. 追索劳动报酬 B .追索医疗费用C. 追索抚恤金D. 追索工程款 参考答案： D第 46 题： 根据劳动合同法实施条例的规定，以下不属于劳动者可以与用人单位解除 固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳 动合同的情形是 。A. 用人单位违反法律、行政法规强制性规定的B. 劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的C. 劳动者在试用期内提前1日通知用人单位的D. 用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的参考答案： C第 47 题：在下列内容中，属于项目负责人安全责任的是 A. 制定安全生产规章制度 B .

24、制定安全施工措施C .制定操作规程D. 及时报告生产安全事故参考答案： B第 48 题：某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成 2 人死亡。根据 建设工程安全生产管理条例，此次事故应由 () 上报有关主管部门。A. 幕墙分包企业B. 施工总承包企业C. 监理单位D. 建设单位参考答案： A场景(四) 某房地产开发公司拟在B市A区开发一个住宅小区，预计于2007 年 9月 1 开工，建筑工程项目的工期为 28个月，工程合同价格为 8000 万元。 该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。 工程的开工 报告于 2007 年 8 月 10 日被批准。根据场景 (四

25、) ，回答下列问题：第 49 题： 该开发公司申请领取施工许可证的时间应当在 ()。A. 建设资金落实前B. 确定施工单位前C. 小区建筑工程开工前D .确定监理单位前参考答案： C第 50 题： 根据建筑工程施工许可管理办法进一步规定，建设单位在申请领取施工许 可证时，除了应当“有满足施工需要的施工图样及技术资料”，还应满足( ) 。A. 施工图设计文件已按规定进行了审查B. 施工企业按规定进行了审查C. 施工设计文件未经审查批准的可边使用边审查D. 对安全施工措施进行监督参考答案： A第 51 题： 根据我国中华人民共和国建筑法的规定，该开发公司最迟应当于 ()前开工。A. 2007 年

26、11 月 10日B. 2007 年 12 月 1 日C. 2008 年 2 月 10 日D. 2008 年 3 月 1 日参考答案： A第 52 题： 根据建筑工程施工许可管理办法的规定，该开发公司开工前应当到位的资 金要达到 () 万元。A. 2000B. 2400C. 3200D. 4000参考答案： B 第 53 题： 限额以下的小型工程不需要申请施工许可证，根据 2001年 7月 4 日原建设部发 布的建筑工程施工许可管理办法的相关规定，所谓的限额以下的小型工程 指的是建筑面积在 ( )m2 以下的建筑工程。A. 100B. 200C. 300D. 500参考答案： C第 54 题：招

27、标人强制要求中标人垫付中标项目建设资金的行为 A. 值得B. 已经杜绝C .是禁止的D .有法律依据参考答案： C第 55 题： 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，下列建设工程的勘察、设计，经 有关主管部门批准，可以直接发包的是 。A .施工主要技术采用特定专利的项目B. 大型基础设施关系到社会公共利益的项目C. 建筑艺术造型有特殊要求的项目D. 使用外国政府贷款的项目参考答案： C第 56 题：企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前 个月A. 1B. 2C. 3D. 6参考答案： C第 57 题： 未经对方当事人同意私自录制其谈话所取得的资料 ( )A. 不能作为证据B. 可以作

28、为证据C. 有必要作为证据D. 不一定能作为证据参考答案： D第 58 题：中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其 内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。A. 1 年至 3 年B. 2 年至 5 年C. 1 年至 2年D. 5年参考答案： B第 59 题： 甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知， 甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双 方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是 A. 要约已撤销B. 要约已撤回C. 合同已失效D. 甲方未承诺参考答案： A因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达

29、要约人。 所以其要约丧失 法律效力。第 60 题： 关于建设工程监理企业的法律责任，不正确的表述为 () 。A. 建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、 建筑构配件和 设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系B. 建设工程监理企业可转让工程监理业务C. 建设工程监理企业不按照委托监理合同的约定履行监理义务， 对应当监督 检查的项目不检查或者不按规定检查， 给建设单位造成损失的， 应当承担相应的 赔偿责任D. 建设工程监理企业与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单 位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任 参考答案： B) 起施行。第 61 题： 中华人民共和国民法

30、通则于 (A. 1986 年 4 月 12 日B. 1987 年 1 月 1 日C. 1987 年 4 月 12 日D. 1988 年 1 月 1 日 参考答案： B第 62 题：在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象不包括 A. 当事人主张的程序法事实 B .证据事实C .习惯、地方性法规D. 众所周知的事实参考答案： D第 63 题：当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日 起日内提出行政复议申请。A. 14B. 21C. 30D. 60参考答案： D 第 64 题： 甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司 不支付乙公司货款时，应

31、当由 ( ) 承担违约责任。A. 甲公司向乙公司B. 乙公司自己C. 丙公司向乙公司D. 甲公司和丙公司共同向乙公司参考答案： A第 65 题： 施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值 800 万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因 而并不知情甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同 。A. 有效B. 无效C. 可撤销D. 效力待定参考答案： A第 66 题：下列不属于狭义的合同变更的是 A. 甲公司将其对乙公司的债权转让给丙公司B. 丁公司与戊公司协商变更合同的履行地点C. 己公司与庚公司就合同标的物品质进行了修改D. 辛公司与丑银行协商免

32、除了其贷款利息 参考答案： A广义的合同变更包括了合同关系的三要素， 即主体、客体、内容至少一项要素发 生变更。狭义的合同变更不包括合同主体变更。 合同主体变更是改换债务人或债 权人，实质上是合同权利义务的转让。第 67 题：乙调离甲公司后仍持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立了一份合同，并按照通常做法提走货款，后逃匿。对此甲公司并不知情。丙公 司要求甲公司履行合同，甲公司认为该合同与己无关，予以拒绝。下列选项正 确的是 ( ) 。A. 甲公司应承担签约后果B. 甲公司应与丙公司分担损失C. 甲公司应负主要责任D. 此事与甲公司无关参考答案： A甲公司未及时告知客户其与乙解除了

33、代理合同， 由此造成的一切后果由甲公司承 担。第 68 题： 发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故， 接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D .监理单位参考答案： B第 69 题： 某建设单位将其工程施工项目发包给某施工单位承建，某施工单位设立项目经 理部，任命张某为项目负责人。则该项目部的施工员李某的工伤社会保险费应 由谁缴纳 A. 某建设单位B. 某施工单位C. 张某D. 李某 参考答案： B安全生产法第 43 条规定：“生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为 从业人员缴纳保险费。”故应选 B项。第 70 题： 建设工程在保修期限

34、内出现质量缺陷，由 () 发出保修通知A. 小业主B. 物业公司C. 施工单位D. 建设单位参考答案： D第 71 题：某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于 2000年4月 15日中止施工，根 据中华人民共和国建筑法，该建设单位应在 之前向发证机关报告。A. 2000 年 4 月 30 日B. 2000 年 5 月 15 日C. 2000 年 6 月 15 日D. 2000 年 7 月 15 日 参考答案： B第 72 题：不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能 确定如何适用时，由 裁决。A. 国务院主管部门B. 最高人民法院C. 国务院D. 全国人大常委会

35、参考答案： C根据立法法第 85条第 2 款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规 定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。故应选C项第 73 题：民事法律关系主体之间协商解除某类建设法律关系规范的权利义务，致使该法 律关系归于消灭的是 。A. 自然终止B. 违约终止C. 协议终止D .单方面终止参考答案： C第 74 题：某建设单位 2010年 9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法正 确的是 。A. 领取施工许可证不能延期B. 可以延期，但只能延期一次C. 延期以两次为限，每次不超过 2个月D

36、. 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止参考答案： D多项选择题第 75 题： 建设单位诉施工单位工程质量纠纷案中，需要对该工程进行质量鉴定。以下对 于鉴定的说法正确的有 () 。A. 建设单位可以自行委托鉴定机构鉴定，无需与施工单位协商B. 建设单位如果申请人民法院鉴定， 建设单位和施工单位可以协商确定鉴定 机构C. 如果双方协商不成，则只能由申请方建设单位自行确定鉴定机构D. 人民法院委托鉴定机构做出的鉴定结论，建设单位认为其明显依据不足， 可以申请重新鉴定，但必须在举证期限内提出E. 对于建设单位的重新鉴定申请，人民法院审查认为，此鉴定结论瑕疵可以 通过重新质证解决

37、，可以不准予重新鉴定 参考答案： ABE第 76 题：生产经营单位 ()，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处 5 万元罚款；造成严重后果的，构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任。A. 未经批准，擅自生产、经营、储存危险物品的B. 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准 的C. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的D. 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的E. 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的 参考答案： BCDE第 77 题： 固体废物污染环境是指固体废物在产生、

38、收集、储存、运输、利用、处置的过 程中产生的危害环境的现象。依据固体废物污染环境防治法，与工程建设 有关的具体规定包括 。A. 对危险废物的容器和包装物以及收集、 储存、运输、处置危险废物的设施、 场所，必须设置危险废物识别标志B. 禁止中国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置C. 直接从事收集、储存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业 培训，经考核合格，方可从事该项工作D. 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环 境的污染E. 施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施， 防止污染环境参考答案： BDE第 78 题：人民法院对第二审案件的

39、审理，在下列表述中，正确的有 。A. 审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审B. 审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决C. 一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审D. 一审判决适用法律错误的，依法改判E. 审判决认定事实不清，证据不足，只能发回一审人民法院重审参考答案： BCD一审判决认定事实不清， 证据不足，发回一审人民法院重审或者查清事实后改判第 79 题：根据我国合同法的规定，债权转让应具备的条件包括 。A. 被转让的债权应具有可转让性B. 根据合同性质不得转让C. 按照当事人约定不得转让D. 依照法律规定不得转让的合同权利不具有可转

40、让性E. 须存在有效的债权，无效合同或者已经被终止的合同不产生有效的债权， 不产生债权转让 参考答案： AE 第 80 题：施工单位项目经理陈某在某项目的施工过程中因收取建材供应商好处费，使用 了不合格的建筑材料，并与监理单位总监刘某串通按照合格签字验收，共同获 利，质量监督部门的工作人员王某与陈某是中学同学，碍于情面，没有制止其 行为，则应受到行政处罚的是 ( ) 。A. 陈某B. 刘某C. 王某D. 施工单位E. 质量监督部门参考答案： ABD第 81 题：建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件包括下列 。A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.

41、 保证本单位安全生产条件所需资金的投入C. 配备兼职安全生产管理人员D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其 他有关部门考核合格E. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书参考答案： ABDE应当配备安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员 第 82 题：分包分为 ( ) 。A. 分部分包B. 分项分包C. 专业工程分包D. 劳务作业分包E. 子单位分包 参考答案： CD第 83 题：安全生产法明确规定了用人单位主要负责人的职责，其中包括 A. 调查处理生产安全事故B. 建立、健全本单位安全生产责任制C. 保证本单位安全

42、生产投入的有效实施D. 组织制定并实施本单位事故应急救援预案E. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患参考答案： BCDE第 84 题：对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的或对没有安全施工措施的建 设工程颁发施工许可证的建设行政主管部门的工作人员，将给予的处理方式有 ( ) 等。A. 降级B. 撤职C. 行政处分D. 追究刑事责任E. 罚款参考答案： ABD第 85 题： 下列作品中，属于著作权保护对象的有A. 建筑作品B. 工程设计图C. 注册商标D .外观设计专利E. 立体作品参考答案： ABE著作权法保护的对象是作品， 即文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以

43、某种 有形形式复制的智力成果。根据著作权法及其实施条例的规定，作品的种类 有很多种。其中，在工程建设领域较为常见的， 除文字作品外， 还主要包括： (1) 美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意 义的平面或者立体的造型艺术作品。 (2) 建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形 式表现的有审美意义的作品。 (3) 图形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计 图、产品设计图以及反映地理现象、 说明事物原理或者结构的地图、 示意图等作 品。(4) 模型作品，是指为展示、试验或者观测等用途， 根据物体的形式和结构， 按照一定比例制成的立体作品。第 86 题：建设单位有 行为的，责令改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款。A. 未组织竣工验收，擅自交付使用的B. 迫使承包方以低于成本的价格竞标的C.