关于施工合同范文汇编五篇

1、关于施工合同范文汇编五篇 施工合同 篇1 发包方(甲方)：承包方：(乙方)按照中华人民共和国合同法和建设部建筑安装工程承包合同条例家庭居室装修管理试行办法的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 承包范围：全包居室面积： 100 、居室间数：2室2厅1厨1卫1.4 工程内容：(附设计图。施工图及报价单)1.5 承包方式：1.6 天，自年月10日开工，于年月 日竣工。1.7 合同价款：(人民币大写)：壹拾叁万伍千元整 其中设计费：(人民币大写)： 免费1.8 工程款支付合同签订后，甲方水。电工进场预付45000元工程款，木

2、工、瓦工进场付45000元工程款，油漆工进场施工后，再付40000元工程款。交房后10天内付清余款 5000元。1.9 工程保修期一年。第二条 甲方工作：2.1 全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签订协议。2.2 向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.3 甲方代表对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方对其他家庭成员对工程及乙方的意见均通过甲方代表与乙方接触。2.4 负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。2.5 如确需要拆改原建筑物结

3、构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。2.6 协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作。第三条 乙方工作3.1 组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定签字认可。3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。3.4 施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各

4、种设备管线。3.5 工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 工期4.1 甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。4.2 因甲方原因影响工期，工期顺延，甲方承担违约责任，因乙方原因影响工期不能按期竣工，由乙方承担违约责任。4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响导致停工4小时以上，工期相应顺延。第五条 工程质量及验收5.1 工程以施工图纸。做法说明，设计变更的内容为依据，以上海市家庭装饰工程质量验收暂行规定为质量评定标准。5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按

5、时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方予以承认。若甲方要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3 由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.4 由于乙方提供材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，延误工期，由乙方承担违约责任。第六条 变更如在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方取得联系，在鉴定变更后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。第七条

6、 材料供应7.1 本工程甲方负责供应的材料。设备必须有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。第八条 结算工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意，并在10天内，结清尾款。第九条 安全生产和防火9.1 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法 和有关防火设计规范。9.2 乙方在施工内应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安 全操作规范。9.3 由于甲方提供的图纸或做法说明，违反有关安全操作规范，消

7、防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。9.4 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规范，消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第十条 违约责任10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工，误工所造成的损失，每拖期一天，按工程总价款的 0 支付滞纳金。10.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总价款的 违约金。10.3 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或设备管线，由此发

8、生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。10.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条 争议或纠纷处理11.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或依有关部门进行协调。也可以向工商行政管理机关或建筑装饰协会申请解决。11.2 当事人不愿通过协商，调解解决或商议、调解不成时，双方可以通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。第十二条 其他约定12.1 所购材料未经甲方签字同意，不得使用。12.2 如果因工人原因

9、造成的质量问题，甲方可以提出更换工人。12.3 如改工程的水电不需要全部改动应据实结算，扣除其中费用。 第十三条 附则13.1 本合同一式二份，甲乙双方各一份。13.2 本合同双方签字盖章后生效。本合同履行完成后自动终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方根据甲方所提供的设计图

10、纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4施工过程当中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次

11、付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守

12、履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。12适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及解释顺序21合同条款及合同附件22补充合同（协议）书23中标通知书、投标书及其附件24标准、规范及有关技术文件25有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件26施工图纸及设计要求27形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28有关会

13、议纪要29甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质情况（详细填写）31资质证书号码：_32资质许可范围：_33发证机关：_34复审有效期：_35甲方查验原件的人员及时间：_36若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。37应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。4、工程概况：41工程名称：_42工程类别：乙方施工的项目属于类工

14、程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）43工程地址：_44工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45设计生产能力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_71合同开工日期：_年_月_日72合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段控制点：721于_年_月_日之前，完成_722于_年_月_日之前，完成_723于_年_月_日之前，完成_724于_年_月_日之前，完成_73实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲

15、方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。92重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商

16、一致，签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：_工程地点：_工程规模：_总投资：_监理范围：_2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函：_(2)工程建设监理合同标准条件：_(3)工程建设监理合同专用条件：_(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本

17、合同的监理业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主(盖章)：_监理单位(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_附件通用条款第一章词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 施工合同 篇3 甲方：乙方：依据中华人

18、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就不锈钢玻璃门工程事项协商一致，订立本合同。一、 工程情况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包范围、承包方式及材质要求1、 承包范围：2、 承包形式：包工、包料（主要材料和配件由甲方指定）3、 材料要求：地簧、锁具、拉手、钢化玻璃、不锈钢材料以甲方签字认可的型号及样品为准。二、 合同价款及单价1、 采取固定价包干的方式乙方承包，合同价：300元/，据实结算。三、 合同工期：按甲方要求20xx年5月10日至20xx年6月20日前完成。四、 工程质量标准：按国家和行业标准规范进行验收，工程

19、质量达到合格。五、 付款方式乙方将 所有不锈钢玻璃门安装完成后付已完工程量80%工程款，将所有不锈钢玻璃门安装完成后付已完工程量80%工程款，经甲方和质检部门验收合格后付总工程款90%，余款10%作为质保金质保期满后一次性付清。六、 工程保修期：自竣工验收合格之日起保修期2年。七、 甲方责任：1、 甲方负责现场的质量、安全的监督与管理。2、 甲方负责现场的协调工作。3、 甲方负责协调与其它施工单位的配合关系，协助处理施工过程中出现的问题，协助乙方解决在现场堆放材料的场地，协助水电的搭接（水电费由乙方自理）。4、 甲方提供预埋管道等。八、 乙方责任：1、 乙方负责组织人力、材料及机械设备施工。2

20、、 乙方负责施工过程中的财产及人身安全，进场作业须佩戴安全帽、安全带、材料堆放安全有序，真正做到“安全生产、文明施工”，保质、保量、保安全、按时完成工程任务。在施工过程中若出现任何安全事故，均由乙方负责。3、 施工过程中，乙方必须服从甲方、监理的监督及管理。4、 工程竣工后负责现场清理。5、 乙方负责所安装产品的成品保护。6、 若发生质量问题，乙方需在24小时内赶到现场进行维修。十、违约责任1、 若因为乙方原因造成工程质量不合格，甲方有权责令其返工，造成一切损失有乙方承担；若两次出现同类质量问题，甲方有权单方面解除合同。2、 乙方不能保质、按期完成施工任务（不可抗拒的因素除外），每逾期一天罚款

21、1000.00元。3、 甲方未按约定支付工程款，乙方可顺延工期。十一、其他要求1、 整体工程竣工验收前一个星期，乙方向甲方提供全套竣工验收所需的备案检测资料。2、 乙方所购材料经甲方、监理、建设单位工程部等部门认可后方可使用，乙方负责收集全套合格证及材料检验报告，产品质量达到国家规范要求。3、 施工过程中余其他施工方密切配合，服从甲方施工人员的管理，现场水电不准乱搭乱接，严格执行施工规范，水电费由乙方自理。4、 在施工过程中，甲方或监理发现乙方野蛮施工（乱敲乱打），每发现一处，由乙方向甲方支付维修费50.00元十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执两份，合同自签订之日起生效，工程竣工、工程款付清后

22、自动失效。甲方：（公章）联系方式：日 期：乙方：（公章） 联系方式：期：日 施工合同 篇4 建设单位：*乡人民政府 （简称甲方） 承建单位：（简称乙方） 为了保质保量完成*村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：一、工程概况：1、 工程名称：*乡*村农田水利建设工程;2、 工程地址：*乡*村新农村3、 承包范围：衬砌渠道三公里4、 承包方式：包工包料5、 承包工期：工程自 年月日开始至年 月 日完工；6、 工程总造价： 元（1）衬砌渠道及配套工程元；（2）其他元；二、施工要求1、渠道衬砌采用砼“U”型断面槽，纵坡1/1000，渠道为C15砼预制，渠深0.40m,渠口宽0.43m，砼衬砌厚度

23、0.05m；渠道每隔50100m设一道伸缩缝，采用聚氯乙烯胶泥填塞。U型槽勾缝一般分两边进行，缝宽控制在1525m。渠道砼衬基础采用园土翻夯处理，翻夯深度0.6mm，干容重要求达到1.6t/m3。2为了保证质量完成工程建设，乙方在施工中水泥必须用祁连山水泥厂或交通水泥厂的合格水泥，沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证，并按照设计标准安装。3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。4、按期不完工者，拖延每一天按工程总造价的5作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。三、付款方式合同生效后，甲方适当付给乙方一定金额的材料款

24、，待工程完工由县有关部门验收合格后，支付工程总造价的90%，剩余资金一年后如工程质量不出问题，付清剩余部分。四、甲方责任工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。五、乙方责任1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。3、负责保修一年。4、承担施工期间的.水、电等一切费用。六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）甲方负责人（签字）乙方（盖章）乙方负责人

25、（签字）鉴证方（盖章） 鉴证方代表（签字） 施工合同 篇5 委托方（甲方）：姓名：企业名称：法人代表：联系电话：地址：被委托方（乙方）：企业名称：法人代表：联系电话：开户银行：银行账号：第一条工程概况1.1工程地址：市区1.2居室规格：室厅卫厨阳台1.3施工面积：共（平方米）。1.4施工内容：A、施工项目以甲方签字认可的工程报价单中所列项目为准。B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准。1.5委托方式：1.6开工日期：年月日竣工日期：年月日工期共计：天1.7施工总价：人民币（大写）元第二条甲方工作2.1向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯设备，并说明使用注意事项;协助乙方办理施工所涉

26、及的各种申请、批件等手续。2.2全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍;对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方签字认可。2.3甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。2.4甲方指派为甲方驻工地代表，负责到有关部门办理相应的审批手续。2.5协调乙方作好现场安全、消防等工作。第三条乙方工作3.1组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划。3.2严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定及施工图纸和工程报价单中的工程项目进行施工。3.3作好各项质量检查记录，组织竣工验收和工程结算。3.4施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备

27、管线。第四条工期及工程项目追加、变更4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应与乙方协调，并支付乙方因赶工所需的施工费用。4.2因甲方原因影响工期，甲方承担违约的责任，因乙方原因影响工期，甲乙方承担违约责任。4.3工程竣工以后，所发生的整改和维修工作日不计入工期之内。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素而导致停工4小时以上，工期相应顺延。4.5工程进行中甲方如有项目追加或变更，甲方必须在追加工程项目施工合同或设计变更单上签字确认。在甲方付清追加款项后，乙方才能进行施工。4.6在超出预算外的不可预计工程，经双方核定签字后，按追加项目条款执行。第五条工程质量及验收5.1工程

28、以施工图纸、工程报价单和设计变更内容为依据，以武汉市家庭装饰工程质量验收暂行规定为质量评定合格标准。5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程验收，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验;若复验合格，甲方应承担复验及因复验造成的材料和人工费用，由此造成的停工，工期顺延。5.3水电隐蔽工程验收时，乙方应作出水电路隐蔽工程决算并经甲方签字认可。若因甲方无故不予签字，造成停工、延时由甲方承担责任。5.4乙方通知甲方能验收之日，为竣工时间（以竣工验收通知单为准），甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收移交手续，甲方无故不按期参加验收，视为验收合格。第六条材料供应6.1本工程由乙方负责供应的材料、设备必须符合设计和工程报价单所要求的品牌、质量标准和规格。6.2本工程由于甲方负责供应的材料、设备质量不合格，而对工程造成影响，乙方不承担责任，因此而发生的返工费用由甲方承担，工期顺延。6.3因工程造价原因使用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可，使用此类材料、设备造成的质量问题，乙方不负责任。第七条价款支付7.1工程具体支付日期：7.2甲方以转帐支票支付工程款时，工程款均以乙方兑现甲方支票进帐之日起，工期相应顺延，若甲方拖延付款，乙方可停止施