监理工程师合同管理历年真题组合模拟答案+解析全

1、1. 为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是() 。A. 项目法人责任制B.招标投标制C. 工程监理制D.合同官理制2. 关于法人应当具备的条件的说法，正确的是() 。A. 法人应在政府主管部门备案B. 法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产3. 关于法律事实的说法，正确的是() 。A. 法律事实不包括事件B. 罢工属于法律事实中的行为C. 法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为4. 工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 () 。A. 法定代理B. 委托代理C. 指

2、定代理D.延伸代理5. 关于保证人资格的说法正确的是()A. 公民个人不得作为保证人B. 企业法人的职能部门一律不得作为保证人C. 企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人6. 关于抵押的说法正确的是() 。A. 抵押物只能由债务人提供B. 正在建造的建筑物可用于抵押C. 提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有7. 关于留置的说法正确的是() 。A. 留置权可以通过合同的约定产生B. 留置权不以债权人合法占有对方产为前提C. 行使留置权后留罟财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权8. 关于施工招标项目标底的说法，正确的是() 。A. 施工招标项目必须有标底B

3、. 标底应当在开标时公布C. 标底应当作为评标的依据D. 一个项目可以有几个不同的标底9. 招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足 () 天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.2010. 关于投标保证金的说法，正确的是() 。A. 招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C. 投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金11. 关于评标委员会的说法，正确的是() 。A. 评标委员会成员的名单应当保密B. 评标委员会成员的名单应当在开标后确定C. 评标委员会中的技术专家不得多于成员总

4、数的 23D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定12. 关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()A. 发包人只能是建设单位B. 特殊情况下，承包人可以没有设计资质C. 承包人的综含资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级13. 关于建设工程设计合同属行的说法，正确的是() 。A. 保证设计质量是发包人的责任B. 保护双方知识产权是双方的共同责任C. 外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任14. 标准施工招标文件的适用范围是() 。A. 大型复杂的工程项目B. 多元投资主体的工程项目C. 工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目15. 根据标准施工合同

5、，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至() 止。A. 工程竣工设收B. 工程缺陷责任期满C. 签发工程移交证书D.签发最终结清证书16. 在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是() 。A. 踏勘现场B. 召开投标预备会C. 组建评标委员会D.递交投标文件17. 关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( ) 。A. 两阶段招标只适用于技术复杂的项目B. 两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C. 两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争18. 关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确

6、的是()A. 以投标人同意延长时，可以修改投标文件B. 投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C. 投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金19. 依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为 () 。A. 三人以上单数B. 四人以上C. 五人以上单数D.七人以上单数20. 下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是( ) 。A. 联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C. 类似项目的业绩D.项目经理资格21. 某施工项目招标， 采用经评审的最低投标价法评标， 评标排名前2 位的投标大为甲、 乙。甲的投标报价为 5000 万元

7、， 评标价为 4990 万元。 乙的投标报价为 5030 万元， 评标价为 4980万元，则中标人和中标价格分别为 ( ) 。A. 甲，5000 万元B. 甲，490 万元C. 乙，5030 万元D.乙，4980万元22. 关于工程设计招标管理的说法，正确的是( ) 。A. 一般采用邀请招标方式B. 法规或规章明确规定的招标范围和定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C. 在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查义23. 在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是( ) 。A. 不同类型的建筑材料作为一个合同包B. 允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供

8、应商投标一个合 同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标24. 关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( ) 。A. 以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B. 投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠C. 评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行贴现计算25. 关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( ) 。A. 建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B. 承包人必须具备法人资格C. 勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式26. 在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是( ) 。A. 解决施工中出现的设计问题B. 提供现场开展工作

9、的必要条件C. 负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金27. 关于标准施工招标文件合同文本及条款的说法，正确的是( ) 。A. 通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效28. 关于标准施工招标文件合同通用条款和专用条款的说法，正确的是() 。A. 通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B. 专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号 - 致C. 通用条

10、款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款29. 下列合同文件中， 列入 标准施工招标文件 中施工合同文本中的合同附件格式的是( ) 。A. 协议书、投标保函、履约保函B. 投标保函、履约保函、预付款保函C. 协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单30. 下列合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( ) 。A. 专用条款B. 通用条款C. 中标通知书D.合同协议书30. 根据标准施工合同 ，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现台义或内窨矛盾时，优先解释的顺序是

11、() 。A.投标函-合同协议书通用合同条款B.投标函-通用合同条款-合同协议书C.合同协议书-投标函-通用合同条款D.合同协议书通用合同条款-投标函31. 根据标准施工合同，投保“建筑工程一切险”的正确做法是() 。A. 承包人负责投保，并承担办理保险的费用B. 发包人负责投保，并承担办理保险的费用C. 承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用32. 根据标准施工合同，承包人在工程施工准备阶段的义务是() 。A. 办理出入施工现场的道路通行手续B. 建互施工现场质量管理体系C. 确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料33. 根

12、据标准施工合同，监理人征得发包人同意后，应在开工日期 () 天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.2834. 根据标准施工合同，施工期的结束日期是指() 。A. 发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C. 工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日35. 根据标准施工合同，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是() 。A. 临时设施B. 建筑材料C. 工程设备D.专业工程36. 根据标准施工合同，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的清醒时 () 。A. 发包人提供图纸延误B. 不利的物

13、质条件C. 隐蔽工程重新检验质量合格D.监理人指示错误37. 根据标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的 () 天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.2838. 建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是() 。A. 监理人对工程宴施的监督力度降低B. 承包人的工程索赔增多c. 工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大39. 根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对 () 提出要求。A. 单车试验B. 联动试车C. 投料试车D.性能测试40.

14、 根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风 险，正确的处理方式是() 。A. 自发包人承担风险B. 在合同中明确风险承担方C. 自承包人承担风险D. 自合同双方共担风险41. 根据标准设计施工总承包招标文件十的合同条款及格式，承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险， 需要变动保险合同条款时， 承包人的正确做法是() 。A. 事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C. 事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人42. 根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，承包人应根据价格

15、清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制 () 。A. 工程进度款支付分解表B. 投资计划使用分配表C. 工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表43. 根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是() 。A. 联动试车B. 保证工程满足合同要求的试验C. 功能性试验D.产能及环保指标测试44. 建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是() 。A. 标的物交付B. 当事人之间意思表示一致C. 货款交付D.材料设备所有权转移45. 对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有(

16、) 。A. 抽检比例和取样方法B. 抽检数量和检测方法C. 检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量46. 材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是() 。A. 类比衡量法B. 理论换算法C. 尾差分析法D.经验鉴别法47. 设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为 () 。A. 附加服务B. 额外服务C. 伴随服务D.增至服务48. FIDIC 施工合同条件中的“助手”相当于我国工程项目管理中的 () 。A. 专业监理工程师B. 建设单位代表C. 监理员D.施工项目技术负责人49. 根据 FIDIC 施工合同文件，关于指定分包商的说法，正确

17、的是() 。A. 承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C. 在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任50. 根据NEC工程施工合同，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。A. 目标合同B. 标价合同C. 管理合同D.成本补偿合同第二题 多项选择题51. 建设工程合同管理的基本方法有( ) 。A. 建立合同管理目标控制B. 建立合同管理评估制度C. 建立合同管理行政审查和备案制度D.建立合同管理人员执业资格制度E. 推行合同示范文本制度52. 合同法律关系包含的要素有( ) 。A. 主体B

18、. 内容C. 法律规范D.法律事实E. 客体53. 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有() 。A. 当事人订立合法合同B. 法律对合同形成做出规定C. 合同一方当事人承约D.行政机关做出罚款E. 人民法院对合同纠纷做出判决54、关于民事代理的说法, 正确的有 ()A. 代理人必须在代理范围内实施代理行为B. 代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C. 代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E 被代理人对代理人不当代理行为不承担责任55、民法上“无权代理”主要包括() 的代理行为。A. 没有代理权B. 代理权授权范围不明C. 超越代理权D.代理权终止以后

19、E 授权代理时限不清56. 担保法规定的保证合同的主要内容包括() 。A. 被保证的主债权种类、数额B. 债务人履行债务的方式C. 保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限57. 简明标注施工招标文件使用的项目有() 。A. 小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C. 技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E. 对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目58. 根据招标投标法实施条例，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有( ) 。A. 工期较长的B. 技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

20、D.需要采用两阶段招标的E. 实施工程总承包的59. 关于招标投标过程中标底的说法，正我的有() 。A. 招标项目均应编制标底B. 一个招标项目只能有一个标底C. 着招标项目设有标底的。应当在开标时公布D.标底只能作为评标的参考E. 可以根据标底确定最低投标限价60. 根据标准设计施工总承包招标文件发包人应当顺延合同工期的情况包括() 。A. 因国家标准变化而引起的变更B. 因国家有关部门颁发施工许可证 .C. 承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查E. 施工中发现了文物61. 关于设计招标程序的说法，正确的有( ) 。A设计招标，般分为初华

21、设计招标和施工图设计招标B. 设计招标的内容无其体的工作量C. 设计招标不官要求项目应当达到的技术指标义D.设置评标因素时不应当过分国求段标价的高低E. 评标委员会无权对投标人进行费格审查62. 关于设计招标项评标的说法，正确的有() 。A. 通常采用综合评估法B. 基数标与商务标同时进行评审C. 不对投资估算进行评审D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容E. 评标委员会无权对投标人进行资格审查63. 在大型工程设备的采购招标中。没有实质性. 招标文件的情形有() 。A. 投标保证金金额不足B.投标保C. 资格证明文件不全D.单价计算的结果与总价不一致E. 用文字表示的数值与用数字表示的数

22、值不一致64. 在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有A. 选址意见书B.场地规划红线图C. 场地工程勘察报告D.有关水、电等供应情况的资料E.有关公用设施的资料65. 根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有( )A. 独立处理单价的合理调整和索赔批准B. 在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C. 依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E. 按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项66. 依据合同法，下列合同属于建设工程合同的有() 。A. 勘

23、察合同B. 设计合同c. 监理合同D.施工合同E. 设备采购合同67. 法人是依法独互享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括() 。A. 依法成立B. 有自己的名称及组织机构C. 有必要的经费D.有资质证书E. 法定代表人具有执业资格68. 保证合同的担保范围包括() 。A. 主债权及利息B. 债权人的间接损失C. 违约金D.债权人实现债权的费用E. 保证合同另有约定的财产损失69. 同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序为 () 。A. 抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B. 抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C. 抵押权已登记的先于未登

24、记的先清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E. 抵押权都未登记的，先保全的先清偿70. 监理人对施工分包合同的管理内容有() 。A. 审查分包人编制的专业工程施工方案B. 对分包工程进行巡视检查C. 监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督检查分包公祠施工现场的质量安全行为E. 负责分包工程施工现场的协调管理工作71. 根据标准涉及施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有 () 。A. 承包人的分包指标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C. 承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人

25、不得再分包任何工作72. 根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，“发包人要求”文件包含的内容有() 。A. 工程项目管理规定B. 设计完成时间C. 缺陷责任期服务要求D.合同价格清单E. 设计标准和规范73、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包人要求监理人投保的险种有() 。A. 第三者责任险B. 监理执业责任险C. 现场人员工伤保险D.现场人员人身意外伤害保险E. 建筑工程一切险74、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有() 。A. 承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B. 竣工后试验应在责任期内进行

26、C. 发包人应提前28 天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E. 竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行75、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包人应投保的保险有() 。A职业责任险日现场人员工伤保险C第三者责任险D设计和工程保险E、现场人员意外伤害保险76、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有() 。A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行日 承包人应提前 21天将申请竣工试验的通知送达监理人C工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D竣工

27、后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准77、材料采购合同合行中，可用于现场交货数量验收的方法有() 。A磅差分析法日查点法C经验鉴别法D衡量法E、理论换算法78、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的 () 。A合同号日目的港C出发港D收货人编号E、提单号79、根据FIDIC 施工合同文件，保证金在工程款颁发 () 后分次返还。A、工程移交证书日工程接受证书C履约证书D缺陷责任期终止证书E、工程保修书80、关于风险CM莫式的说法，正确的有()。A CM合同

28、属于管理承包合同日CM合同采用成本加酬金的计价方式C CM承包商不赚取总包、分包合同的差价DX CM包商属于专业咨询机构E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理一、单项选择题1. 【答案】 A【解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、 工程监理制和合同管理制。 项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体 制度。2. 【答案】 C【解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件： (1) 依法成立(2) 有必要的财产或者经费； (3) 有自己的名称、组织机构和场所； (4) 能够独立承担民事责任。参见教材P5。3. 【答案】 D【解

29、析】本题考查的是合同法律关系的产生、 变更与消灭。选项A 错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。4. 【答案】 B【解析】 本题考查的是代理关系。 在工程建设中涉及的代理主要是委托代理， 如项目经理作为施工企业的代理人、 总监理工程师作为监理单位的代理人等， 当然， 授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授杈范围内行使代理权。5. 【答案】 B【解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法

30、人、 其他组织或者公民， 可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人： (1) 企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授杈范围内提供保证。 (2) 国家机关。经国务院批准为使政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。6. 【答案】 B【解析】本题考查的是担保方式。选项八错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项 D错误，抵押物不转移占有。7. 【答案】 D【解析】本题考查的是担保方式。选项 A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使， 不能通过合同约定产生留置权；

31、 选项 B 错误， 留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限屣行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优 先受偿的权利 。8. 【答案】 B【解析】 本题考查的是招标准备阶段的工作。 标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。 标底只能作为评标的参考， 不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。9. 【答案】 C【解析】本题考查

32、的是接受投标书阶段的工作。招标文件的澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足 15 天，须相应延长投标截止日期。 10. 【答案】 B【解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。 选项 A 错误， 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、 担保形式递交投标保证金， 联合体投标的， 其投标保证金由牵头人递交；选项 C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的 5 个工作日内， 就应该退还投标保证金。 与提交履约保证金没有强制 的制约关系。 11. 【答案】 A【解析】本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项B 错误， 评标委员会成员一般

33、应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、 经济等方面的专家组成， 成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3 ；选项D 错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取， 但对技术复杂、 专业性强或者国家有特殊要求的招标项目， 采 取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。12. 【答案】 C【解析】本题考查的是是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是程建设项目的业主（ 建设单位 ） 或者项目管理部门 （ 如工程总承包单位） ；

34、 选项日错误， 承包人是设计人， 设计人须为具有相应设计资质的企业法人； 选项 D 错误， 工程设计行业资质、 工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。13. 【答案】 B【解析】本题考查的是设计合同履行管理。选项 A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项 C 错误，外部协调工作是发包人的责任；选项错误，为了保证建设工程的质量， 设计人应按合同约定参加工程验收工作。14. 【解析】本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局 9 喽联合颁发的适用于大型复杂工程项目的标准施工招标文件 （2007 年

35、版 ） 中包括施工合同标准文本（ 以下简称“标准施工合同” ） 。15. 【答案】 C【解析】 本题考查的是施工合同标准文本。 担保期限自发包人和承包人签订合同之日起， 至签发工程移交证书日止。16. 【答案】 A【解析】 根据施工招标主要工作步骤和工作内容， 发售招标文件的下一个工程阶段是现场踏勘、标前会议。17. 【答案】 D【解析】 对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目， 招标人可以分两阶段进行招标， 选项 A 错误。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交一带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件，选项B 错误。第二阶段招标， 开

36、启技术标被选中的投标人的商务标， 审查各商务部是否对招标文件作出了实质性响应，选项C错误。18. 【答案】 D【解析】 出现特殊情况需要延长投标有效期时， 招标人应以书面形式通知所有招标人延长投标有效期。 投标人同意延长， 应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或允许其撤销投标文件；投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。19. 【答案】 C【解析】 评标委员会由招标人或其委托的招标代理击鼓熟悉相关业务的代表， 以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。20. 【答案】 A【解析】 资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段一次进行。 初步审查内容包括

37、提供资料的有效性、 提供资料的完整性。 详细审查是评定申请人的资质条件、 能力和信誉是否满足招标工程的要求。选项B、 C、 D 属于详细审查的内容。21. 【答案】 C【解析】采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。 “评标价”既不是投标价也不是中标价， 只是衡量投标书优劣的依据， 定标签订合同时， 仍以投标价作为中标的合同价。22. 【答案】 B【解析】 建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标。 工程建设项目招标范围和规模标准 明确了必须实行公开招标的情形。 招标人采用邀请在招标方式的， 应保证有三个以上单位参加投标。对投标人的资格审查一般包括资质审查、能力和经验审查

38、。23. 【答案】 B【解析】本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。选项 C,投标人可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标；选项D,按照标的物预计金额的大小恰当地划分合同包。若1 个合同包划分过大，中小供应商无力问津; 反之，划分过小对有实力的供货商又缺少吸引力。24. 【答案】 A【解析】依据标的性质不同，评标价格可以分为最低投标价法、综合评标法、以设备寿命周期成本为基础的评标价法。 投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间， 一般不给予评标优惠。 运输费用是可以折算成价格的评审要素之一。 计算各项费用和残时， 都是按招标文件规定的贴现率折算成

39、净现值。25. 【答案】 B【解析】 建设工程勘察合同示范文本不同于标准文本， 不具有强制性。 订立合同时应具体明确约定勘察工作范围和成果要求，以及合同争议的最终解决方式等内容。26. 【答案】 A【解析】选项B、 C、 D 均属于设计合同发包人的责任。27. 【答案】 B【解析】各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的 “专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。28. 【答案】

40、B【解析】各行业编制的标准施工合同应不加修改的引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、 细化。 工程实践应用时， 通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复， 需要补充、 细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致， 是得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。29. 【答案】 C【解析】 标准施工合同中给出的合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件， 包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。30. 【答案】D【解析】合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承

41、包人同时签字盖章的法律文书。31. 【答案】D【解析】 本题考查的是明确保险责任。 标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、 “安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用32. 【答案】 B【解析】 本题考核的是施工准备阶段发包人与承包人的义务。 发包人应根据合同工程的施工需要， 负责办理取得出入施工场地的专用和临对道路的通行权， 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利， 并承担有关费用。 故 A 选项错误。 承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料， 根据国家测绘基准、 测

42、绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程京都的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。故C选项错误。 发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。故D 选项错误。 B 选项属于承包人在工程施工准备阶段的义务。33. 【答案】 A【解析】本题考核的是发出开工通知的时间。监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。34. 【答案】 C【解析】 本题考核的是施工期， 施工期是指承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。35. 【答案】

43、 D【解析】本题考核的是暂估价。 暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目， 施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人， 按招标的中标价确定。 未达到必须招标的规模或标准时， 材料和设备由承包人负责提供， 经监理人确认相应的金额； 专业工程施工的价格由监理人进行估计确定。 与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。36. 【答案】 B【解析】本题考核的是标准施工合同 中应给承包人补偿的条款。发包人提供图纸延误可以获得工期、 费用和利润的补偿。 不利的物质条件可以获得工期和费用的补偿。 隐蔽工程重新检验质量合格可以获得工期、 费用

44、和利润的补偿。 监理人的知识延误或错误指示可以获得工期、费用和利润的补偿。37. 【答案】 D【解析】本题考核的是监理人审查竣工验收报告。监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的 28d 内提请发包人进行工程验收。38. 【答案】 A【解析】本题考核的是总承包方式的缺点。总承包方式对发包人而言也有一些不利的因素：（ 1 ）设计不一定是最优方案； （ 2）减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。虽然设计和施工过程中， 发包人也聘请监理人 （或发包人代表）， 但由于设计方案质量标准均出自承包人， 监理人对项目施工实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式， 对设

45、计的细节和施工过程的控制能力降低。39. 【答案】 A【解析】本题考核的是合同文件。竣工试验：（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。 A 项属于第三阶段， C项属于第一阶段，D项不属于其中任何一个阶段。40. 【答案】 D【解析】本题考核的是不可预见条件。不可预见物质条件涉及的范围与 标准施工合同相同， 但通用条款中， 对风险责任承担的规定有两个供选择的条款： 一是此风险由承

46、包人承担；二是由发包人承担。双方应当明确本合同选用那一条款的规定。41. 【答案】 D【解析】 本题考核的是保险合同条款的变动。 承包人需要变动保险合同条款时， 应事先征得发包人同意并通知监理人。 对于保险人作出的变动， 承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。42. 【答案】 A【解析】 承包人应根据价格清单的价格构成、 费用性质、 计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。43. 【答案】 C【解析】本题考核的是合同文件。竣工试验：（ 1 ）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前的准备；（ 2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、

47、设备、材料、电力、消耗品、工具等必要条件；（ 3 ）第三阶段。如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。44. 【答案】 B【解析】除了法律有特殊规定的情况外， 当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。45. 【答案】A对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。46. 【答案】D【解析】交货质量检验的方法有：（ 1）经验鉴别法；（ 2 ）物理试验；（3）化学分析。经验鉴别法即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。47. 【答案】 C【解析】伴随服务，是指根

48、据合同规定买房承担与供货有关的辅助服务。48. 【答案】 A【解析】 本题考查的是FIDIC 施工合同条件部分条款。 助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。49. 【答案】 B【解析】 指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商， 完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。 指定分包商以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为： （ 1）招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；（ 2）承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同；（3）给指定分包商支付的工程款， 从承包商投标报价中未摊入应

49、回收的间接费、 税金、 风险费的暂定金额内支出； （ 4）承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费；（ 5）承包商对指定分包商的违约不承担责任。50. 【答案】B【解析】标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。51. 【答案】AE建设工程合同管理的基本方法包括： 严格执行建立工程合同管理法律法规， 普及相关法律知识，培训合同管理人才，建立合同管理机构，配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。52. 【答案】ABE【解析】合同法律关系包含合同法律关系主体、客体、内容五个要素。53. 【答案】ACE【解析】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实， 就是法

50、律事实。 法律事实包括： 行为， 还可分为合法行为和违法行为。 凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为，如：在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系； 建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动， 会产生建设行政管理关系。 凡违反国家法律规定的行为是违法行为， 如： 建设工程合同当事人违约， 会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。 事件， 是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的， 能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。 这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。 事件可分为自然事件和社会事件两种。 自然事件是指由于自然现象所引起

51、的客观事实，如地震、台风等。 社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。54. 【答案】 AD【解析】代理具有以下特征： （ 1 ）代理人必须在代理权限范围内容实施代理行为； （ 2）代理人在被代理人的授权范围内可以独立地表现自己的意志；（3 ）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（4）被代理人对代理行为承担民事责任，既包括对代理人在执行代理任务中的合法行为承担民事责任，也包括对代理人行为承担民事责任。55. 【答案】 ACD【解析】无权代理包括以下三种情况： （ 1）没有代理权而为的代理行为； （ 2 ）超越代理权而为的代理行

52、为；（3）代理权终止后的代理行为。56. 【答案】 ABCD【解析】保证合同应包括以下内容： （ 1）被保证的主债权种类、数额； （ 2 ）债务人履行债务的期限；（ 3 ）保证的方式；（4）保证担保的范围；（ 5）保证的期间；（ 6 ）双方任务需要约定的其他事项。57. 【答案】AD【解析】简明标准施工招标文件适用于工期不超过12 个月、技术相对简单、且设计和施工不由同一承包人承担的小型项目。58. 【答案】 BC【解析】 按照 招标投标法实施条例 的规定依法必须进行招标的项目， 应当采用公开招标。但有下列情形之一的，可以邀请招标：（ 1 ）技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投

53、标人可供选择；（2 ）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。59. 【答案】 BCD【解析】 招标人可以自行均订是否编制标底。 一个招标项目只能有一个标底， 应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。60. 【答案】 BDE【解析】 顺延合同工期的情况有： 发包人责任原因和政府管理部门的原因。 其中发包人责任原因有：（ 1）变更；（ 2 ）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工； （ 4 ）未按合同约定及时支付预付款、进度款； （ 5 ）发包人提供的基准资料错误；（ 6 ）发包人采购的材料、工程设

54、备延误到货或变更交货地点；（ 7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（ 8 ）发包人造成工期延误的其他原因。61. 【答案】 ABD【解析】 建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。 设计招标文件仅提出设计依据、 工程项目应达到的技术指标、 项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容， 而无具体的工作量。 评标时不过分追求投标价的高低， 而更多关注于方案的技术先进性、 所达到的技术指标、 方案的合理性， 以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素， 以此做出一个综合判断。不设置资格预审的邀请招标， 在评标时还应进行资格后审，作为评审比较条件之一。62. 【答案】AD【解析】 鉴于工程项目设计招标的特点， 工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评价法。 建设工程设计投标的屏蔽一般分为技术标和商务标两部分， 如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书， 即被淘汰， 不再进行商务标的评审， 评审的内容大致可以归纳为以下五个方面：（ 1）设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布