城市道路照明工程施工合同

1、道路照明安装工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简 称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明 工程，特订立本合同。1. 合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期2.1 开始工作日期：年月日2.2 结束工作日期：年月日2.3 总日历工作天数为：天2. 承包方式本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1 合同总价款（暂定）人民币：元，大写：4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2.1施工进场两天内支付暂 定工程款的 3

2、0%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后 支付至总工程款的 95%。质保期满后一个月内一次性支付 5%的质保金。4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4. 灯具技术参数要求4.1 光通量：4.2 显色指数4.3 色温4.4 配光曲线4.5 整灯光效4.6 寿命4.7 工作温度4.8 灯具和电源防护等级为 IP65；4.9 工作电压： AC185V265V，频率为 50HZ+-10HZ4.10 光通维持率4.11 道路平均照度和均匀度要求：4.12 未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5. 质量要求依据城市道路照明设计标准（ CJJ45-200）6 、图

3、纸设计标准及相关验收 标准；光衰 5%年/ 。6. 双方责任6.1 甲方责任：6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工 图（招标文件中提供的图纸）电子版。6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。6.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程 进度有关的文件） 2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内组织相关人员对该项 工程进行验收。验收合格后及时

4、办理结算。6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。6.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人 员能够达到技术上熟练操作。6.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质 量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工 地标准组织施工，做到 “工完、料净、场地清 '。6.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方 可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现 场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全

5、责任；对现 场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。7. 暂停施工7.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工 时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 12 小时内提出书面处 理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方 代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在 2 小时 内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求 后 2 小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承 担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因 造成停工的，

6、由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂 时停工。8工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺 延；8.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能 正常进行；8.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加；8.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8小时；8.4 因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺 延。9不可抗力9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施 工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.2 非甲乙双方的原因，而

7、是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相 应顺延，乙方可索赔费用和工期。10变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面变更通 知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延 误的工期相应顺延。11验收11.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲 方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行检查。11.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验12.工程质保期12.1 本工程质保期为工程验收合格之日期年。保修期内如工程发生故障， 乙方必须在接到通知后的 1

8、2 小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维 修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙 方负责免费维修。12.2 保修期满后，乙方应建立 24 小时电话热线跟踪服务，若工程发生故 障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更 换。13违约责任13.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承 担违约责任。 13.3 若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价 的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方 支付误工费，由此造成工期延

9、误由甲方负责。14.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友 好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院 提起诉讼。15.其它15.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方 代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负15.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议15.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。本协议书及附件；1、补充协议 （若有 ）；补充协议是在本合同的基础上，因施工条件发生重大 变化双方签订的协议，补充协

10、议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法 律效力。3、洽商、变更等明确双方权利义务的各种会议纪要、协议；4、本工程实施过程中业主、监理、质量监督单位和项目经理部下达的文 件、通知、指令、进度计划；5、本工程甲方的招标文件及其它与本工程有关的技术要求、施工设计图 纸、技术规范等；6、本工程乙方的投标文件上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件时间在后者 为准。 1、乙方完成本协议工程范围内照明工程工程的所有工作内容，并履行其 应尽的责任后，按乙方投标报价进行结算，（详见乙方投标文件中工程量清单 报价表）约万元（大写：）。2、其投标报价应包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的各 种劳务、机械设备、材料（含损耗）、水、电、小型机具、管理、维护、质检 实验、验收、检测配合、质保、安全文明、环保措施、动力能源、管理费、规 费、利润、税金、成品保护、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员和设备进 退场、可能发生的窝工停工费用等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务 的费用。3、除非本协议另有约定，否则对于与完成本协议工程范围内照明工程施工 相关的任何分项工程细目（如果未列入工程量清单细目中的），均视为