《热门施工合同范文合集10篇》

1、热门施工合同范文合集10篇 施工合同 篇1 工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、 施工方案一层和顶层采用20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、PE-Xa管“ 道诚

2、 ”牌，De20×1.9盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2×200mm×200mm,2、辅助材料采用市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程

3、总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。七、 质量保证乙方对安装工

4、程保修二年，终生负责维修。八、 合同签定后双方要严格执行合同条款不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）签字： 签字： 施工合同 篇2 甲方（委托方）：_签约时间： _乙方（施工方）：_签约地点： _根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。2、装饰施工地点：_县（市、区）_路（小区）_幢_号（单元）_室。3、住房结构：_

5、室_厅_结构，建筑面积_平方米。4、装饰施工内容：详见工程施工报价单（附件一）和图纸。5、承包采用下列第_种方式：（1） 乙方包工、包全部材料（见附件三）；（2） 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附件二、三）；（3） 乙方包清工。6、本工程由_设计。7、工期：工程期限_天，从_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。二、工程价款及结算方式1、总价款：（大写）_元（其中：人工费_元，材料费_元，设计费 _元，管理费_%，计_元，税金_%，计_元）。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。2、付款方式（1）合同签订后_天内，甲方支付总价款的_%计_元；（2）木工进场当天，甲方支

6、付总价款的_%计 _元；（3）油漆进场当天，甲方支付总价款的_%计 _元；（4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作

7、。4、指派_为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。（二）乙方工作1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。2、指派_为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。5、与所在地物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的

8、供应1、甲方提供的材料：详见甲方提供的材料、设备表（附件二）。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。2、乙方提供的材料：详见附件乙方提供的材料报价单。乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备，如不符

9、合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。五、安全生产和防火要求甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内容和工期的变更在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系

10、，在签订工程项目变更单后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：1、工程量变化或设计变更；2、不可抗力；3、甲方同意工期顺延的其他情况。七、工程质量及竣工验收的办法1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和家庭装饰工程质量规范为质量评定验收标准。2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程

11、的检查与验收手续（见附件五工程质量验收单），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。八、违约责任1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_支付违约金。3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元。

12、4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。九、工程保修工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订工程保修单（详见附件六）。十、纠纷处理本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _种方式处理：（1）提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、

13、其它约定事项1、_2、_3、_十二、本合同一式_份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲 方：_乙 方：_姓名（签名）：_单位名称（盖章）：_身份证号：_法定代表人（或委托代理人）：_联系电话：_营业执照号码：_联系电话：_ 施工合同 篇3 甲方：乙方：为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据中华人民共和国合同法及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况1、工程名称：道路维修2、工程地点：3、承包方式：包工包料第二条：工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为三十天2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束

14、后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。第三条：双方责任及义务1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负

15、责维修。第四条：违约责任1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇4 承建单位(甲方)：承包单位(乙方)：按照中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：2、建筑面积：2、工程地点：3、结构类型：

16、第二条 施工方式及范围4、施工方式：5、施工范围：第三条 合同工期6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工准备工作，从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天，保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。第四条 质量标准8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。9、结算方式：按保温面积 估算，最终以实际保温面积展开结算。10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。11、本工程包工包料。双方如对工

17、程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。第五条 甲方工作1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。第六条 乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3、遵守国家或地

18、方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。2、如

19、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。第八条 关于工程质量及验收的约定1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。 施工合同 篇5 单选：1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担

20、D.设计审批部门承担2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3、下列说法错误的是（D ）A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人B、监理人有权检查施工承包人的试验室C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议D、委托人有独立

21、于监理人之外的自主支付权4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。A、经工程师批准 B、经发包人批准C、由承

22、包人自行决定 D、由承包人通知发包人8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人9、设计合同生效的时间是指(C )之日。A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作10.监理合同有效期是指（ D ）A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准建设工程监理规程的约定，该约定应写

23、在（ C ）中A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书12、建设工程监理合同示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图交货)时限，（ D）。A承担监督责任 B承担全部责任 C承担部分责任D不承担责任13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。A只在授权范围发布变更指令B事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令C事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令D事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。A.承包商B.业主C.总监

24、理工程师 D.监理机构有关人员15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理18. 根据建设工程施工合同示范文本20xx年的规定，工程经竣工验收

25、合格的，实际竣工日期为（A ）。A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期19已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位20. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。A合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源

26、能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任多选1、下列说法错误的有（ ABDE）A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告D.监理人享有对承包人的确定权E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利2、下列关于监理人的

27、权利，正确的说法有（ ABD ）A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期E合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量E支付定金5、施工合同文本

28、规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用C.安装工程一切险D.建筑工程一切险E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点B.乙方不参加验收、不负责保管C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用D.甲方应按协议条款约定提供材料设备7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。A发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

29、B设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行C施工图设计的修改需经原设计单位同意D委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回E委托人可独立进行设计变更事宜8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。A施工前设计交底B设计变更C修改预算D参加竣工验收E施工管理分析题：某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，问题：依据建设工程施工合同（示范文本）的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？由发包人负责，在试车48小时

30、以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。 施工合同 篇6 发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。合同工期：工期：按项目总进度及甲方要求为准如

31、果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。标准、规范及有关技术文件：施工过程严格按照XX区外墙保温应用技术规程（db64/04820xx）执行。引用标准：绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）gb/t 10801。2-20xx玻璃纤维制品实验方法（jc1761996）康克外墙隔热保温系统施工规程 质量标准及验收办法：1、工程施工及验评办法严格执行XX区外墙保温应用技术规程（db64/04820xx）。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。 技术资料、图纸及其它材料的提供办法：1

32、、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程当中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。 合同价款及付款方式：1、外墙外保温每平方米造价为： 68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。2、付款方式：1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85。2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90，剩余的10作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后

33、，30天内付清工程款。 违约责任：1、承包方违约责任：1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。2、发包人违约责任：1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。 合同的有效性：本合同双方签字盖章后即视为有效

34、且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按合同法的有关规定解决。十一、其他约定事项：双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人（盖章）： 承包人（盖章）：经办人（签字）： 经办人（签字）：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇7 摘要:这里对施工合同管理中的风险进行了识别和分析，提出了工程合同管理中的风险防范措施，对企业合同管理要点进行了分析。关键词:施工合同管理；风险识别；风险防范；管理要点0引言随着建设进程加深，我国的工程项目管理

35、逐渐与国际接轨。现在我国建设投资呈多元化，国内的外资项目均按国际惯例进行管理。在经济体制改革的过程中，合同管理体制是规范市场行为和防范投资风险的主要手段之一。1合同管理中的风险识别与分析工程合同的风险主要来源于两大方面:一是合同条款中存在的陷阱。在执行合同时，承包方或业主据此提出索赔或反索赔；二是合同本身带来的风险。现在市场竞争激烈，业主经常用较苛刻的.合同条款把风险转移给承包方或承包方为了取得工程承包权主动提出优惠条件造成风险承担上的不平衡。1.1采用固定价格合同带来的风险固定价格合同用于工期较短、工艺较简单的工程。双方在专用条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方式，在约定风险范

36、围内合同价款不再调整。业主较喜欢采用固定价格合同，因为在执行合同过程中，承包方索赔机会少，业主承担的风险相对较小，而且工程结算简单。这种合同形式，承包方承担了大部分的风险。一是价格风险，例如报价计算错误、漏报项目等。二是工程量风险，因做标期时间太短，投标单位无法具体计算工程量，只能依据经验或简单的数据估算。这使投标单位处于两难境地:算高了，中标的机会不大；算低了，自己要承担很大的风险和亏损。1.2合同条款标准不明确带来的风险工程项目由于具有单件性、生产和技术复杂性，决定了工程合同的复杂性。合同中涉及许多标准和细节问题。以工程质量为例，若在专用条款中对于“约定标准”没有作出明确具体的解释或缺乏可

37、操作性,承包方很可能造成拆除重建的返工损失,反过来说，建设方也可能会造成永久的质量问题，为以后的生产经营造成隐患。1.3合同条款前后不一致所带来的风险无论是工程前期的招标和投标、中间过程中的变更，还是工程的洽商，这些方面的书面协议和文件在合同文件中具有最高效力，而且签署在后的高于签署在前的。假如在整个工程合同的执行过程中，签署文件时出现了前后不一致的现象，而且是不利于自己一方的条款，那么会带来额外的损失。1.4工程作业过程中设计变更带来的风险在工程作业过程中，由于工程项目的工艺和技术的复杂性，经常涉及工作量及其他方面的变更。这些变更必须经工程师的书面同意，否则，承包方擅自变更，即使是合理的，也

38、要赔偿损失，而且延误工期易导致业主的反索赔。1.5工程款支付约定中的风险工程价款的支付可分为四个阶段:工程预付款、工程进度款、最终结算款和保留金。在合同实施过程中，工程进度款的支付是甲乙双方矛盾存在的焦点，进度款的拖欠或提前支付都会给双方带来一定的风险。此条款若是不明确，会给日后合同的实施带来经济纠纷和困难。2工程合同管理中的风险防范与措施在合同管理中进行风险分析的目的就是规避风险，降低企业的投资风险，减少风险损失。在合同的执行过程中，可根据分析出的可能出现的风险制定措施，进行针对性防范。2.1做好合同签订前的招、投标工作，完善专用条款目前国家已实行工程量清单计价模式。新的计价模式给予了企业发

39、挥自身经营管理能力的舞台，同时也使其承担着一定的竞争风险。清单计价模式存在的风险有:1）清单有漏项的风险；2）清单项目的特征存在描述不完整或不准确的风险；3）“综合单价”的确定必须考虑工程的实际情况。由此可见企业若想降低清单计价模式下的潜在投资风险，必须分析在此种模式下施工合同履行期间可能碰到的问题并认真进行研究，把建设工程工程量清单计价规范渗透于确定合同条款的过程之中，完善专用条款，增加合同的约束力。2.2利用专用条款，避免工程结算时的风险在合同的执行过程中会存在以下几个影响工程结算问题:1）工程量的变化设计变更会直接影响工程数量，改变项目的内容，演变出新的清单项目，引起合同价格的变化。2）

40、计费基数的变化分部分项工程量的数量变化引起措施费因计算基数变化而改变。分部分项工程量的数量变化和措施费的变化还会引起规费和税金的改变。3）材料价格的变化在工程合同履行期间，招标人自购材料价格发生变化,或投标人报价中的材料价格发生变化，或遇工程造价管理部门工布价格调整等，均会引起承包价格的变化。分析这些变化因素发生的可能性，制定相应的措施和解决办法。签订合同时，将其列入专用条款，加以约定“合同价款及调整”的变化范围、幅度以及调整的具体办法等，从而避免结算时的损失风险。2.3加强索赔管理，把风险损失减少至最低索赔源自合同，终于合同在项目管理人员中树立索赔意识是非常重要的。在布满风险的投资市场中，索

41、赔是企业保护自身利益的一种方式，是业主方、监理工程师和承包方之间一项正常且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的正当权利要求。2.3.1合同条件对于索赔的重要性索赔的证据:第一是合同，第二是书面证据，第三是双方的关系。合同条件对于索赔十分重要，如事先无明确规定的则依情况酌情处理，这样有可能给企业带来工期损失。2.3.2索赔的及时性任何事件的索赔都应在索赔事件发生之时而不是之后向对方进行索赔。现在国际上普遍采用的FIDIC合同对许多索赔都有具体的时间范围。例如对工期的索赔，索赔一方应在28d内向对方或其代表提出书面的索赔请求，否则对方有权拒绝索赔要求。2.3.3索赔程序的合理性当索赔

42、事件发生时,当事人必须在28天内向监理工程师提出书面的索赔申请。当索赔申请被批准后，提出正式的索赔报告，并附有索赔资料和具体的索赔计算书。2.3.4索赔资料的完整性只有实际发生了经济损失或工期延误，一方才能向另一方提出索赔。提出索赔申请必须有确凿的证据，索赔申请才能获得批准。所以工程管理人员必须注重原始资料的积累、汇总、分类、保管，以便在索赔事件发生时能提供完整的资料。3企业合同管理要点我国的各行各业都已面向市场,竞争更加激烈，项目竞争价格中包含的利润逐渐减少，合同风险增大。市场竞争越激烈，越要重视合同和合同管理，才能减少企业的投资风险。建立企业的合同管理系统。作为建设单位，必须建立合同专门管

43、理机构，对合同实行系统管理，这个机构等同于企业三总室。各工程项目部也应设立专职合同管理人员，隶属于企业合同专门管理机构，将合同管理系统分为公司级和项目级两级。制定完善可行的合同制度。包括合同的审查批准制度、合同使用登记制度、合同统计考查制度、合同信息管理制度。利用科学方法，利用统计数字反馈合同的谈判成功率、合同的实际履行情况等,通过这些数据为企业决策降低投资风险提供可靠的依据。做好合同签订时的管理工作，为履行合同打好基础。工程项目具有投资大、工期长、机构复杂，受环境影响大，不可预见因素多等特点。这就要求在签订工程合同时，合同内容完整、条款明确严密。合同的三要素是工期、质量、价格，在制定这三大目

44、标值时，要考虑合同签订后企业的履行可行性，减少合同履行的风险系数。4小结实现规范化、制度化、标准化的合同管理必须以合同为核心实行全过程全方位的管理。在合同签订时，每写一个条款都要想到将来的可操作性和其他情况的产生；合同当事人（甲方和乙方）都必须对合同文件是否齐全，内容是否全面、合理，条款是否完整、清楚、准确，风险是否合理分担等进行全面审查；分析评价每一合同条款执行的法律后果以及隐含的风险，有针对性的地采取保护措施。在合同履行过程中，严格按照合同条文执行，定期检查合同执行的情况,避免合同管理不善给企业带来的风险。 施工合同 篇8 甲方：_法定地址：_乙方：_法定地址：_依照国家相关规定，在平等自

45、愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_信息网施工协议（以下称协议）。1。合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。2。双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。3。收益来源及向使用_信息网的用户收取开户费，开户费定为_户。开户费收入由甲、乙方依照_：_的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。4。合作期限甲乙双方合作期限暂定为_年。5。财务结算_。6。日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。7。法律责任甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。8。协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。9。其它本协议未尽