《电力承包合同范本》

1、电力承包合同范本 电力承包合同范本1 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：东兴用电工程2、工程地点：城东3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，

2、所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同

3、规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更;电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、该工程竣工

4、后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。12、乙方严格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自

5、办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲方(合同章)：乙方(合同章)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：单位地址：单位地址：帐号：帐号:电话：电话： 电力承包合同范本2 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利

6、完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、工程名称：XX小区配电工程及居民用电二、工程地点：XX三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以XX为准。四、开竣工时间：20xx年8月1日至9月10日五、配电工程总造价为人民币XX万元整，经甲方双方协商，甲方提供该工程所有材料计人民币XX万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币XX万元整。六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为

7、一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保

8、修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期：年月日甲方(盖章)：代表：乙方(盖章)：代表： 电力承包合同范本3 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：年月日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币

9、元整￥元。三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后日历天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续

10、施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更;电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由

11、乙方承担责任。12、乙方严格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为元人民币。14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币_元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，

12、可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲方(合同章)：乙方(合同章)：年月日： 电力承包合同范本4 建设单位：(以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家合同法、建设工程质量管理条例及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、主要工程内容： 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部

13、分由甲方自行负责解决。本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。第二条 工程价款及支付方式1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币万元(大写： )。工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下 付款方式：(1)合同签订后，甲方在 个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：(2)本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质

14、保期满后 / 个工作日内支付给乙方。第三条 承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。第四条 主要设备、材料1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。第五条 工期1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期 个工作日。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：(1)由于不可抗力而被迫停工的;(2)甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的;(3)甲方变更计划或变更施工图纸，不能继续施工的;(4)甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的;(5)如施工过程中

15、，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的;(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、缓建的。第六条 设计变更及工程价款调整1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必须由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需根据设备、材料

16、市场价格的变化，在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。七、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程需要作好安全防护措施，如：设置施工安全使用的照明、围栏等明显警示标志和看守、防护警视、警卫等，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。2、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一安全负责人及现场安全负责人，应保证施工现场的各项安全施工，一旦出现安全事故，造成工程、他人财产和人身伤害，由乙方承担

17、全部法律责任。3、乙方要在施工之前，组织安全教育培训，增强现场施工人员的安全施工意识，没有经过安全教育培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。第八条 工程质量和验收1、工程安装质量应符合电气装置安装工程实施及验收规范及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起

18、开始计算，保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修，其设备维修费及工时费由甲方支付。第九条 双方义务(一)甲方义务1、按合同约定按时付款。2、为乙方施工提供必需的是施工条件和环境：(1)施工电源;(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;(3)施工作业场地;(4)工地临时材料库;(5)现场施工需要的其他必要条件。3、向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。4、按照双方的约定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。5、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安

19、装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。6、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。(二)乙方义务1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。第十条 合作事项1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人

20、的关系，保证工程顺利进行第十一条 违约责任1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的'，每延期一天向乙方支付合同金额的3作为违约金。3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。4、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方未尽到安全防护义务的，应承担相应赔偿责任。第十一条 附则1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。2

21、、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。4、本合同一试六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 电力承包合同范本5 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程

22、安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，