2022年2022年路缘石施工合同

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载2021 年 7 月 16 日 . 2.上述单价中包括完成该项目劳务.材料.机械.质量自检.安装.缺陷修复.缺陷责任工程 工程施工承包合同甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和相关法律法规的有关规定,为明确双方在工程承包中的权益.义务和责任,确保工程进度,工程任务及工程质量的全面完成,在自愿.公平.互利的原就下,经甲乙双方详细协商签订本合同,望双方共同遵守；一.工程名称：；二.工程地点：三.工程内容及工程量：工程内容： 按施工图和技术规范要求安装道路的路缘石,工程数量按现场实际发生数量运算；工程完工后的最终工程数量应由现场技术员做工程完结验工,经双方签字共同确

2、认,并以此验工单为最终的结算工程数量；四.双方权益义务 一 .甲方权益义务1.甲方负责向乙方供应施工项目的图纸.规范及施工中的质量要求,并最终确定工程数量,如施工中有变更的部分,就施工中变更的部分另行进行运算, 如因甲方责任造成延期开工或临时停工的,工期除相应顺延外, 甲方仍应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际缺失,由此造成的第三方缺失应由甲方负责；1精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2.甲方应派代表在工地进行技术.质量监督.检查.办理有关施工签证.验收手续等,解决应由甲方解决的问题；3.工程竣工后,经乙方恳求验收,甲方应在3 日内组织有关人员进行验收,并作出最终的签认；4.按合

3、同规定甲方应准时向乙方支付工程款； 二 .乙方权益义务1.乙方应按甲方要求按图纸施工,编制施工方案,保证工程质量,并经甲方同意后开头施工；2.乙方制定安全措施,加强对现场施工人员的安全训练,杜绝 重大安全事故的发生, 如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切缺失；3.乙方必需听从甲方工地代表的统一指挥,严格依据甲方的现场治理模式进行施工；五.工程结算方式：（一） 本合同全部工程造价的结算按以下方式办理：本合同的工程量以甲乙双方共同签认后的数量作为最终结算的依据；如甲方供应的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算；（二） 工程价款结算式如下：六.工期：该工程自年月日

4、至年月2精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载日全部竣工（如因甲方责任造成的误工,就工期顺延）；七.材料供应：甲方为乙方供应各种相应的材料,并保证材料质量满意相关规定的要求,如显现质量问题,有甲方承担相应的缺失,乙方不负任何责任；八.工程质量及验收标准：工程质量确保优良,乙方必需严格依据甲方的要求, 细心组织施工, 满意相关的质量标准及相关的规定要求,并认可甲方出具的相关质量要求和规范及检验标准；九.合同纠纷本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种挑选其中一种（在所选项下打,如挑选仲裁方式,请注明详细仲裁委员会）；1.提交 仲_裁委员会 2.依

5、法向人民法院起诉（） 十.其它商定：1.乙方在施工中必需对全部参加施工作业的劳务人员加强安全训练,增强自我爱护意识,对在该工程施工期间,发生的各类机械.人员.工程的安全.质量事故,一律由乙方自负；2.因甲方缘由造成的安全质量事故,由甲方承担（需附甲方施工现场技术负责人签认单）误工缺失费用；3.乙方需无条件执行甲方.公安部门以及地方政府的有关规定；4.生活驻地.劳动爱护用品.医疗保险及养老保险等由乙方自3精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载行解决,并符合国家的有关法律法规的规定；5.非人为的不行抗拒的自然灾难造成的停工.窝工等缺失,甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿；十一.未尽事宜由甲乙双