土方工程总包施工合同

1、土方工程总包施工合同（二）甲方（发包方）：满洲里碧桂园房地产开发有限公司乙方（承包方）：满洲里盛达工程服务有限责任公司根据中华人民共和国合同法及国家的有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任及相关事宜，有利于双方的配合协作，确保工程保质保量完成，经甲乙双方协商一致签订本合同，并共同遵守执行。合同内容如下：1、 工程名称：满洲里碧桂园一期地块一土石方工程2、 工程地点：鑫佳路以东、世纪大道以北3、 工程范围及内容：地块一第2标段红线内的建筑垃圾挖运整平、土石方挖运整平，包括测量放线和爆破土石方测量。4、 承包方式：费用大包干，即工程费用中包含工程质量、进度、安全、总包管理费（按分包部分

2、费用的3计取）等所有的直接费用和间接费用，甲方不再承担其它任何费用。5、 工程量计算：1）土石方（实方）工程量暂按设计院提供土方图计算，第2标段土石方工程量254755万立方米。（结算工程量按以下规则计算）。土石方量复测及计算规则：随机抽查5个网格（约占5）进行复测，在网格内细化成10×10网格，如果复测量与对应的设计量的误差在3及以内时则按设计量结算，如在38%及以内时按复测量结算，如误差大于8时按复测量和设计量的平均量结算，如不复测则按设计量结算。2）爆破量暂按6万立方米计算（结算时爆破量以实测量为准）3）复测量和实测量均需要进行现场签证，并作为合同的附件与合同具有同等效力。6、

3、 工程质量标准：1）测量结果必须达国家相应规范、标准和设计要求。2）爆破作业必须符合国家安全管理规定和行业标准。3）回填的土石方和建筑垃圾要求在卸车时碾压平整，在达到场平标高时高差不能大于300mm。每次填土高度不得超过1米。4）最后的平场标高误差允许100和100mm。5）建筑和生活垃圾的卸放点服从现场监理和甲方的安排。7、工期：5月15日6月5日基本完成。8、工程造价：1) 土石方挖运整平单价：6.5元/立方米（运距一公里），总计6.5×254755元。2）爆破单价：10.7元/立方米,总计10.7×60000642000元。3）测量放线费用：20000元。（含部分加班

4、费）4）保工期奖金：125000元。合同总价暂按125000200006420002442907元。作为拨付进度款的依据。9、工程验收：完工后由乙方提出书面申请，并附相关部门的材料，经监理和甲方验收。10、 付款方式：1） 进度款：每完成暂定工程量的20时支付15工程款。2） 结 算：待全部工程完成验收合格后15天内，按实际结算价 支付剩余工程款。11、 质量保修期：无12、 双方责任：甲方：1）甲方提供地块一市规划控制点和高程点，规划红线图、场地场平退台图、土方图、标段划分图。 2) 甲方指派专人协助解决现场有关事宜，并委托监理在现场对挖方、填方、测量的质量、进度进行监督管理。3）因甲方原因

5、和不可抗力造成的停工，工期顺延。 乙方：1）乙方应严格按国家的相关规范、标准和甲方的要求及合同规定、施工组织设计进行施工作业，确保工程质量、进度、安全，派专人负责现场技术和管理。并负起总包的管理职责。开工前需上报施工组织设计，经甲方审批后实施，施工组织设计作为合同的附件具有同等效力。 2）测量和爆破分包单位应具有相应的资质或施工许可证，并报甲方和监理备案。爆破施工前要办理完有关施工许可等相关手续。夜间不得放炮。 3）乙方按期完工后保工期奖金全额支付，因乙方的原因造成工期延误，则每延误一天减少奖金4000元。4），土石方当需要采用爆破时要应通知甲方和监理确认后实施，并办理相应签证手续，作为结算依据。 13、 争议处理：如有争议应及时协商解决，或请建设行政主管部门调解，调解不成可起诉到人民法院判决。14、 合同生效：本合同自签字之日起生效。15、 本合同一式4份，具有同等的法律效力，双方各执2份。甲方