装修清包工合同

1、装修清包工合同装修清包工合同现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。则大家知道合同的格式吗？下列是为大家整理的装修清包工合同，欢送阅读，希望大家能够喜欢。业主(下列简称甲方)：联系 ：施工队(下列简称乙方)：联系 ：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公道的情况下签定如下合同一、项目概况项目地址：二、价格清包工费：￥5200元，大写：伍仟贰佰元整其中水电工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清运费元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：1000元2、木工完成，付1000元3、瓦工完成，付1000元4、项目竣工，付1800元

2、5、保修金400元，从竣工之日起1年后支付四、设计1、甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、甲方假设无图纸，须向乙方交代分明要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失.2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票.4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引

3、起的损失.5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的项目.8、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作.9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从20年月日起至20年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天七、材料搬运甲方材料送至项目所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、动工前乙方

4、应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当。5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费。2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自

5、承当一半，甲方代购，在项目完工后结算。甲方乙方装修清包工合同2发包方简称甲方：_承包方简称乙方：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、项目概况1、装饰施工地点：_。2、住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。3、承包方式：_清包工。4、工期：自_年_月_日动工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、项目价款及结算的约定1、项目总价款：￥_元，大写人民币：_。2、项目款付款方式按以下方式支付：1第一次，合同签定后动工前支付项目总造价50%合计_元。2第二次，施工过程中，工期进度过半，支付项目总造价40%合计_

6、元。3第三次，竣工验收当天支付项目总造价10%合计_元。4项目保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定1、甲方提供的材料：本项目甲方负责采购供给的材料、设备，应为合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3、乙方供给的材料、设备，如不合乎质量要求或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价

7、款的双倍补偿给甲方。四、关于项目质量及验收的约定1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收标准施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改过。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改过，在未到达业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该工程的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3、项目验收甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。4、项目竣工：乙方应

8、提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法表明及施工场地应合乎防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在动工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水

9、、电等必备条件，并表明使用考前须知。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方加入甲方组织的施工图纸或做法表明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理

10、方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签章：乙方签章：年月日：装修清包工合同3业主(下列简称甲方)：联系 ：施工队(下列简称乙方)：联系 ：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公道的情况下签定如下合同：一、项目概况项目地址：承包方式：包清工。二、费用工装装修合同范本清包工费：￥大写：付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：￥元2、施工进度超过元34、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从年月日起至年月日止，

11、工期为天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥元/天。四、材料1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3、甲方材料送至项目所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方提供的材料数量误差在5%-10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购置或者材料、设备无法退回的

12、损失将由乙方承当。7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性。五、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。六、关于项目管理、工程变更的约定1、乙方在动工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。2、乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。3、保持现场卫生，施工现场每天完工之后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已

13、包括在总价款中。七、项目验收甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电项目完工之后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承当。八、争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响项目进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或者协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：签章：签章：签约日期：签约日期：装修清包工合同4业主(下列简称甲方)

14、：_联系 ：_施工队(下列简称乙方)：_营业执照号：_法定代表人：_联系 ：_甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公道的情况下签定如下合同。一、项目概况项目地址：使用面积：二、价格清包工费：_元。其中包括水电工、木工、泥工、油漆工、垃圾清运费、材料搬运费等。三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：_元;2、隐蔽项目完成，付_元;2、木工完成_元;3、泥工完成，付_元;4、项目竣工，付_元;5、保修金元，从竣工之日起_月后支付。四、施工1、甲方须向乙方提供图纸整套,共_张，并负责交底工作(见附件一);2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;3、施工工程

15、内容(见附件二)的每一主要工序(隐蔽项目、结构项目、木工、泥工、油漆工等)须经甲方认可前方可进行下一步工序;4、施工质量将按照住宅装饰装修验收规范(DB31/T30-1999)(见附件三)中规定的内容进行验收。五、材料1、乙方应提前8天向甲方提供需购材料清单，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失;2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票;4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。假设甲方坚持使用，应

16、书面要求乙方，甲方承当因材料质量引起的损失;5、乙方应帮忙甲方收货，核对数量和配件的准确性;6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;7、乙方应做好对施工完成成品的爱护工作;8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，假设发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费元/天。七、材料搬运甲方材料送至项目所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化;2、垃圾应日日清;3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、动工前乙方应向甲方提

17、供所有施工人员的身份证复印件;2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当;5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人;6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员;8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费;2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承当。十一、工地现场管理1、现

18、场禁止使用明火，假设引起火灾，后果由乙方全部承当;2、现场禁止吸烟;3、油漆材料必须和其他材料分开放置;4、工人着装必须干净整洁;5、乙方应在保证平安的前提下进行施工，假设出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽项目五年内无偿维修;2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;3、假设因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安顿其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1.施工图纸;2.施工工程内容及工艺清单;3.上海市住宅装饰装修验收地方

19、规范(DB31/T301999)。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方应先协商;2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、附加条款1、2、3、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。业主下列简称甲方：联系 ：施工队下列简称乙方：联系 ：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公道的情况下签定如下合同：一、项目概况项目地址：承包方式：包清工。二、费用清包工费：￥大写：付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：￥元2、施工进度超过元3、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因

20、素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥元/天。四、材料1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3、甲方材料送至项目所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方提供的材料数量误差在5%10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购置或材料、设备无法退回的损失将由乙方承当。7、乙方自带施工所需工具，并保

21、证工具的平安性和良好使用性。五、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。六、关于项目管理、工程变更的约定1、乙方在动工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。2、乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、项目验收甲、乙双方应及时办理隐

22、蔽项目和中间项目的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电项目完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承当。八、争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响项目进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：签章：签约日期：乙方：签章：签约日期：装修清包工合同6发包方简称甲方：_承包方简称乙方：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进

23、行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、项目概况1。装饰施工地点：_。2。住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。3。承包方式：_清包工。4。工期：自_年_月_日动工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、项目价款及结算的约定1。项目总价款：￥_元，大写人民币：_。2。项目款付款方式按以下方式支付：1第一次，合同签定后动工前支付项目总造价50%合计_元。2第二次，施工过程中，工期进度过半，支付项目总造价40%合计_元。3第三次，竣工验收当天支付项目总造价10%合计_元。4项目保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定1。甲方提

24、供的材料：本项目甲方负责采购供给的材料、设备，应为合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。2。乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3。乙方供给的材料、设备，如不合乎质量要求或规格有差别，应禁止使用。如已使用，对项目造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于项目质量及验收的约定1。甲方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。由于乙方

25、原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。2。施工单位必须按现行建筑质量施工验收标准施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改过。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改过，在未到达业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该工程的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3。项目验收甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。4。项目竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火

26、的约定甲方提供的施工图纸或做法表明及施工场地应合乎防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在动工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并表明使用考前须知。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方加入甲方组织的施工图纸或做法表

27、明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1。由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须

28、严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签章：年月日：乙方签章：年月日：装修清包工合同7根据中华人民共和国合同法、建筑安装项目承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、江苏省爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原那么，为爱护双方的合法权益，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。甲方(发包方)：甲方身份证号码：甲方通信地址：甲方联络 ：乙方(承包方)：乙方身份证号码：乙方通信地址：乙方联络 ：一：概况1、甲方装饰住房系合法居住。2、装饰施工地点：3、

29、施工范围：4、装饰施工内容：参阅附件清包施工工程表5、承包方式为乙方清包工，合同项目款以总价的方式计算，总项目款中包含所有清包施工工程表中的工程费用。6、项目总价款：￥，大写(人民币)7、假设甲方在签约后变更施工内容，变更局部的项目款经双方协商一致后按实另计。8、施工期：自年月日动工，至年月日竣工，工期天。二、关于材料供给的约定1、全部项目用材料均由甲方提供。2、甲方负责采购供给装修材料，并应按时运达，乙方在甲方把材料运达后当即办理验收手续(检验质量核对数量和配件的准确性)。如甲方供给的装修材料不合乎要求，乙方应当即向甲方书面提出，如果是甲方引起材料不合乎要求的那么由甲方负责，如果是乙方引起材

30、料不合乎要求的那么由乙方负责，在明知装修材料不合乎要求的情况下如果甲方仍表示使用的，由此造成项目相关材料问题由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3、为了保证项目的正常进行，乙方须提前一周书面向甲方申请下一周所有工序需要购置的材料的清单和相关材料的要求。甲方应按时提供乙方申请的材料。由于甲方提供材料延误，造成的项目延误后果由甲方承当。乙方同时须提供大致精确(+/-35%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误而导致的材料重新购置或材料退回的费用和损失将由乙方承当。4、乙方工人须帮忙甲方进行材料

31、的搬运工作。5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。6、乙方应保证项目期间在本小区内没有其他项目(甲方认可的除外)。7、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。8、未经甲方许可，乙方不得携带任何材料出门，假设发现此类现象，按材料价格双倍从合同余款中扣除，当合同余款缺乏于赔偿时甲方有权就此向当地人民法院提起诉讼并查究乙方相关责任。三、关于项目质量及验收的约定1、本项目执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰项目技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收规范和市建设行政主管部门制定的其它地方规范、质量评定验收规范。2、甲方提供的材料质量未能到达乙方申请材料时所写的要求且影响项目

32、质量的，其返工费用由甲方承当，工期顺延。3、由于乙方原因影响项目质量的，其返工费用和材料损失由乙方承当(第二项第8条优先)，工期顺延。4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减项目工程时须提前与乙方联系，经双方协商后，方能进行该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。5、项目验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续，双方应提前商定验收日期，甲方不能按预约规定日期加入验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。6、项目竣工：乙方应在项目完工后三日内通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，验收内容除验收项目质量还包括项目用料是否全部用于本项目，如验收合格甲方应及时办

33、理验收移交手续(详见附件项目质量验收单)。如验收不合格甲方应及时通知乙方及时改过并另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期。7、乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障相邻居民的人身和财产平安，避免相邻居民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如因乙方施工不当遇上述情况发生，属乙方责任的，乙方负责相关修复和赔偿。8、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改过。如竣工验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改过，在未到达甲方的整改要求前甲方有权拒付项目款和有权向当地人民法院提起诉讼并查究乙方相关责任。9、乙方应保障作业人员的人身和财产平安，如果施工中作业

34、人员发生人身和财产伤害应由乙方负责。10、项目为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方自备自理。11、施工人员要文明施工，禁止横蛮施工，由于作业人员不文明施工或横蛮施工所造成的损失由乙方负责赔偿。甲方所有的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求更换，乙方不得拖延。如果产生经济损失应由乙方赔偿。12、乙方应负责及时清理建筑垃圾至物业规定位置，项目施工结束后，乙方应负责场内建筑垃圾清运，完毕前方可立离场，如果产生经济损失应由乙方负责赔偿。13、乙方应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果由乙方承当，如果产生经济损失乙方应负

35、责赔偿。四、关于项目价款及结算的约定1、项目款分四期支付，付款方式如下：第一期：本合同签订后甲方支付乙方￥，大写(人民币)。第二期：项目完成80%后甲方支付乙方￥，大写(人民币)。第三期：项目完工验收合格后甲方支付乙方￥，大写(人民币)。第四期：甲方入住2周并确保装修质量可靠后支付乙方￥1000元，大写(人民币壹千元整)。2、本项目保修期为年。保修期从竣工验收合格完毕，甲方结清所有款项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的合理的维修工程。3、保修期外的维修费用，可以由双方协商决定。4、双方款项往来，均应出具收据。装修清包工合同8发包人：甲方承包人：乙方依照中华人民共和国合同法及

36、有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修项目施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就发包人的家庭居室装饰装修项目下列简称项目的有关事宜，达成如下协议：第一条项目概况项目地点：。项目内容及做法详见附表：家庭居室装饰装修项目内容和做法一览表。项目承包方式：双方商定采取清包及局部辅材承包方式。承包人包工及局部辅材，发包人提供主要材料项目期限天，动工日期年月日，竣工日期年月日。合同价款：本合同项目造价为大写：元第二条施工图纸双方商定施工图纸采取以下方式提供：发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份第三条发包人义务3动工前天，为承包人入场施工发明条件。包括：搬清室内家

37、具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；3提供施工期间的水源、电源；3负责协调施工队与邻里之间的关系；3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；3参与项目质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第四条承包人义务4施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量规范，按期保质完成项目；4严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4爱护好居室内上、下水管道的畅通；4保证施工现场的整洁，项目完工后负责打扫施工现场。第五条项目变更项目工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调

38、整相关项目费用及工期第六条材料的提供6由发包人提供的主要材料、设备应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；第七条工期延误7对下列原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：项目量变化和设计变更；不可抗力；发包人同意工期顺延的其他情况。7因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量的，返工费用由发包人承当，工期顺延。7发包人未按期支付项目款，合同工期相应顺延。7因承包人责任不能按期动工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。75因承包人原因造成项目质量存在问题的，返工费用由承包人承当，工期不顺延。第八条质量

39、规范双方约定本项目施工质量规范：。施工过程中双方对项目质量发生争议，由部门对项目质量予以认证，经认证项目质量不合乎合同约定的规范，认证过程支出的相关费用由承包人承当；经认证项目质量合乎合同约定的规范，认证过程支出的相关费用由发包人承当。第九条项目验收和保修9双方约定在施工过程中分以下几个阶段对项目质量进行验收：；。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写项目验收单9项目竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写项目验收单。在项目款结清后，办理移交手续家庭居室装饰装修项目结算单9本项目自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后，填写项目保

40、修单。第十条项目款支付方式0双方约定按下列方式支付项目款：合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付项目款：项目进度过半指：。0项目验收合格后，承包人应向发包人提出项目结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写项目结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清项目尾款。0项目款全部结清后，承包人应向发包人开具收据。第十一条违约责任1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。1未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用项目成品而造成损失的，由发包

41、人负责。1因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。1发包人未按期支付第二三次项目款的，每延误一天向对方支付违约金元。1由于承包人原因，项目质量达不到双方约定的质量规范，承包人负责修理，工期不予顺延。1由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第种方式解决：一提交仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院提起诉讼。第十三条几项具体规定3因项目施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到

42、指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用大写元此费用不在项目价款内。3施工期间，发包人将外屋钥匙把，交给承包人保管。项目竣工验收后，发包人负责提供新锁把，由承包人当场负责安装交付使用。3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午点分至点分；下午点分至点分。第十四条其他约定事项。第十五条附那么5本合同经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止。5本合同签订后项目不得转包。5本合同一式份，双方各执份，部门份。5合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。装修清包工合同9房屋装修合同委托方(甲方)：身份证号码 承接方(乙方)：身份证号码 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修。为

43、保证项目顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：项目概况1.项目地址：_。2.房屋规格：房型，总计施工面积平方米。3.施工内容：详见本合同施工图附件1。4.委托方式：。5.动工日期：年_月日，竣工日期年_月日，项目总天数：个自然日。第二条：项目价款项目价款(金额大写)元整(房屋装修项目预算表详见附件2。第三条：材料供给1.甲方按设计要求，并经乙方认同后购置相关装修主材(材料清单详见附件3)，装修辅材由甲方提供,甲方所提供的材料均应用于本合同规定的房屋装修项目，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.因设计变更需增加用料，乙方

44、应提前3日通知甲方购置材料，如甲方因有事不能外出购置，乙方可按经甲方同意的材料品牌、数量、单价自行购置，并在项目结束后凭购置清单另行结算材料费用。3.甲方负责采购供给的材料、设备，应该是合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第四条：质量要求1.本项目以施工作法按住宅建筑装饰项目技术规程GB5032720xx执行，阶段验收和竣工验收按湖南住宅装饰装修项目质量验收标准DB43/26220xx附件4执行，如验收不合格，乙方必须在验收后10日内整改到位，如乙方拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权扣减项目款聘请其他施工人员完成

45、整改。2.隐蔽项目、阶段工序验收，乙方必须提前1日通知甲方。3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。5.如甲方或甲方委派的代表发现乙方未按标准施工或偷工减料，乙方必须立即停工整改。第五条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付元作为定金在第二次付款是扣除，乙方正式动工前1天，甲方即第二次支付合同总造价的50%;当工期完成泥工、水电、木工工序并阶段验收后，甲方即第三次付合同总造价的35%。扣除违约金后的尾款待甲方对项目竣工验收后90日内结算。第六条：项目工期1.如果因乙方原因

46、而延迟完工，每日按合同总价的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响项目质量和工期，其返工费由甲方承当，工期顺延，由于乙方材料或施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。第七条：双方责任1.甲方责任1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，同时由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2)提供装修所需的水、电供给,做好相关协调工作。2.乙方责任1)指派 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2)负责施工现场的平安，施工期间自备灭火器2个、按物业

47、要求在规定的时间内文明施工，并避免因施工造成的管道梗塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程和消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。3)协助甲方搬运材料商或快递运至小区楼下的装修材料。如需施工人员外出搬运材料，甲乙双方另行商定价格。4)乙方自带施工所需工具和工具所产生的易耗品如钻头、锯片等，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费。5)在装饰施工范围内承当保修责任，保修期自本项目竣工甲方验收合格之日算起，其中有防水要求的阳台、厨房、卫生间的防漏项目保修期为2年，其他项目保修期为1年。6)因在装修过程

48、中产生的装修废渣，由乙方负责把相应的废渣搬运到物业指定的垃圾处理地点。第八条：违约责任1.甲方或乙方的行为有违反本合同条款约定或致使本合同无法履行的，其责任方应承当相应的违约责任，并赔偿因此给对方所造成的经济损失。2.乙方应妥善爱护甲方提供的设备及现场堆放的电器、材料等，如造成损失，应照价赔偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响项目进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。3.因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。第十一条：合同生效1.本合同双方签字后生效。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。附件：1.装修施工图2.家庭装潢项目预算表3.材料清单4.湖南住宅装饰装修项目质量验收标准甲方：乙方：签字：签字：签约日期：签约日期：乙方身份证复印件粘贴处：装修清包工合同10本合同双方当事人：发包方下列简称甲方：_名称：_住所：_联系 ：_承包方下列简称乙方：_项目责任人_联系 ：_