《实用工程合同模板集合7篇》

1、实用工程合同模板集合7篇 工程合同 篇1 甲方：代表人签字：乙方：代表人签字：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国民法通则，就甲方安防工作施工委托一事，经甲、乙双方协商，达成如下协议：一、甲方要求安装部位的安防监控工程施工一事委托乙方办理。二、乙方应当按照甲方提供的设计要求安装施工。三、工程价款清单（见附件）本工程总价款：元整（元）。本工程价款是按附件（附在本合同后的造价清单）造价清单计算的，超出清单范围，需要增加其它项目，由双方协商，另行计算，追加相应的款项。四、安防智能化产品及安装调试要求：、乙方须按甲方要求提供符合国家规定的智能化产品，未经甲方同意，不得随意更改。、乙方须按照甲方要求

2、负责安装调试，做到布局合理、便于维护。、甲方须提供安装施工场地及电源及配合乙方施工。五、乙方施工安装调试完毕，须通知甲方办理交付手续。六、乙方为甲方免费培训1名设备操作管理人员。七、因产品质量问题引起的故障，在质保期内（质保期为壹年），由乙方负责免费更换或维修。八、涉及有关审验报批核准事宜，乙方须协助甲方办理。九、付款方式按施工进度进行付款。、签定合同后，甲方应给乙方首付本次工程总造价的 %，即 元整的材料预付款，乙方收到此款项后进场进行施工。2、工程施工到本次工程一半工程量（各种线材铺设到位）时，甲方应给乙方付本次工程总造价的 %，即元整, 乙方收到此款项后进行后期继续施工。3、本工程施工完

3、后，甲方应付乙方本次工程总造价的，即 _元整，乙方收到此款项后进行最后调试阶段，并准备通知甲方进行验收。4、本工程完工后，乙方通知甲方进行验收，乙方通过口头或书面通知甲方进行验收，如果甲方接到口头通知或书面通知起三日内没有验收时，则视为验收合格。验收合格后，甲方应给乙方付本次工程总造价的 %，即 _元整。5、留本次工程总造价的_%，即_元作为工程维修保证金，维修期满后一次性全部付给乙方。十、施工工期1、经甲乙双方商定，本工程自年月 日完工，总工期为 日历天。遇到连续恶劣天气（比如暴雨、冰雪等）、项目变动或不可抗力的情况时需延长工期。2、工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场。十一

4、、以上条款甲乙双方共同遵守，如任何一方违约以上任意一条款项后，违约方在十个工作日内应付给没违约方工程总造价10%的赔偿。十二、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字或者盖章之日生效。本合同一式两份，由甲乙双方各执壹份。本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，向乙方所在地仲裁委员会仲裁。甲方：代表人（签字或盖章）： 联系电话：乙方：代表人（签字或盖章）： 联系电话：年月日 工程合同 篇2 发包人：_设计人：_发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)f2-1层商场装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华

5、人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：一、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套，a0a1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。二、正式方案设计文件：1、各层各区域正式平面图1套;2、各重点部位电脑透视效果图共15张，以表达设计意图清楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定);3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成册，a

6、3规格，1式5本，另提供经装裱的a1规格效果图1套供展示用。三、施工图设计文件：1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套2、材料表及材料样板表 1式8套3、主要装修材料实板 1式8套4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套5、施工图电子文件 1式1套第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付进度详情_说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时

7、限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包

8、人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。6.2.3

9、设计合理使用年限为年。6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济

10、损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目

11、停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后240天内)，设计人应派出项目设计师，按照平均

12、每周12次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设

13、计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，

14、双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力

15、。8.12其它约定事项设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。发包人名称(盖章)：_ 设计人名称(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_委托代理人(签字)：_ 委托代理人(签字)：_日 期：_年_月_日 日 期：_年_月_日 工程合同 篇3 甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。一、工程概况及造价甲方将，双 商定工程造价为人民币： 元整。工程验收标准为合格，须由甲方技术人员签字确认。二、甲乙双方各负责任甲方需提供精确图纸及要求给予乙方，甲方应按合同要求支付各阶段工程进度款，如甲方不

16、按合同工程进度付款，乙方可无条件停工，撤出场地;在施工过程甲方应派人现场协商;(包括施工当中用电、水、水泥、沙石等提供便利及材料到现场安全问题。三、工程工期自合同签订之日起 天内完工。工程竣工验收之日为 。 (注：如发生人为不可抗拒力量不能履行合同时，应及时通知对方。并在合理的期限内提供有关机构出具证明)。四、付款方式在本合同签订后，甲方应预付乙方工程款全款的 %为人民币做为工程定金预付款;材料到现场后付工程全款的 %;安装完验收合格后付清至工程全款的 %，不含发票及税款。五、工程要求及质量承诺工程所用木料须为进口樟子松木料，木料须进行脱脂及防腐处理，处理后须满足甲方工程环境使用要求。木材出现

17、裂痕、色差为正常现象，在施工当中乙方达不到甲方图纸要求;乙方应及时修改。若甲方在两个工作日内未提出异议视为默认。本工程乙方承诺质保期为三个月，自本工程项目竣工验收合格之日计算。质保期内如若发生霉变、虫蛀等影响外观观感或正常使用等问题，乙方须在接到甲方通知要求三日内迅速组织相关技术力量无偿进行维修，若工程向甲方交工后，出现人为损坏，甲方使用不当，乙方不负任何责任。六、合同制约甲、乙双方必须严格遵守本合同，如有一方不履行本合同，所造成的经济损失由另一方承担，乙方逾期不能履行或完成甲方合同所要求条款视为乙方违约，甲方可提出经济赔偿要求。甲方逾期不能履行或完成乙方合同所要求条款视为甲方违约，乙方可提出

18、经济赔偿要求。七、仲裁甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人应向当地仲裁机构申请调解后仲裁，如对仲裁结果不服，任何一方可以向法院提出诉讼。八、合同期限自签订之日起至工程完工验收后并付清乙方工程余款后，本合同自行作废。九、其他约定本合同未尽事宜，经双方友好协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇4 近年来随着经济的不断发展，建设项目中建筑工程招投标与合同管理工程实际阶段约束承、发包双方行为的法规性文件，也是承、发包双方在

19、工程施工过程中最高的行为准则。工程合同管理是建立和维持良好建筑市场中经济秩序的重要手段和有效方法。同时也是形成公开、公平、公正、市场竞争机制、提供工程质量、降价工程造价和缩短工程工期等工期发挥着重要的作用。 建筑筑市场概述：建筑市场是进行建筑商品及相关要素交换的市场，是建筑活动中各种交易关系的总和。它包括有形市场和无形市场。一、招标投标概述（一）招标投标主体介绍建设工程招标投标主体包括：建设工程招标人，建设工程投标人，建设工程招标代理机构，建设工程招标投标行政监管机关。1.招标人建设工程招标人是指提出招标项目，进行招标的法人或者其他组织。通常为该建设工程的投资人即项目业主或者建设单位。（1）招

20、标人的资质招标人办理招标必须具备的两个条件是：有编制招标文件的能力；有组织评标的能力。“对建设工程招标人招标资质的管理，目前国家也只是通过向招标投标管理机构备案进行监督和管理，没有具体的等级划分和资质认定标准，随着建设工程项目招标投标制度的进一步完善，我国应该建立一套完整的对招标人进行资质认定和管理的办法。”（2）招标人的权利自行组织招标或者委托招标的权利招标人发包工程项目，凡具备招标资格的，有权自己组织招标，自行办理招标事宜；在招标人委托招标代理机构代理招标的情况下，招标人对招标代理机构办理的招标事务要承担法律后果，因此不能委托了事，还必须对招标代理机构的代理活动，特别是评标、定标代理活动进

21、行必要的监督，这就要求招标人在委托招标时仍需保留参与招标全过程的权利，其代表可以进入评标组织，作为评标组织的组成人员之一。进行投标资格审查的权利。择优选定中标人的权利。享有依法约定的其他各项权利。投标人是建设工程招标投标活动中的另一主体，它是指响应招标并购买招标文件参加投标的法人或者其他组织。建设工程投标人主要是指：勘察设计单位、施工企业、建筑装饰装修企业、工程材料设备供应（采购）单位、工程总承包单位以及咨询、监理单位等。2.投标人通常应具备的基本条件是：必须有与招标文件要求相适应的人力、物力和财务；必须有符合招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明；符合法律、法规规定的其他条件。（1

22、）投标人的权利有权平等地获得和利用招标信息。有权按照招标文件的要求自主投标或者组成联合体投标。有权要求招标人或者招标代理机构对招标文件中的有关问题进行答疑。 有权确定自己的投标报价。有权参与投标竞争或者放弃参与竞争。有权要求优质优价，避免投标人之间的恶性竞争。有权控告、检举招标过程中的违法、违规行为。3.招标代理机构招标代理机构是指受招标人的委托，代为从事招标组织的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织，如工程招标公司、工程招标（代理）中心、工程咨询公司等。4.招标投标行政监管机关招标投标行政监管机关是指经政府或者政府主管

23、部门批准设立的隶属于同级建设行政主管部门的省、市、县建设工程招标投标办公室，是代表政府行使行政监管职能的事业单位。（二）招标1. 招标概述建设工程采用招标投标这种承发包方式，在提高工程经济效益、保证建设质量、保证社会及公众利益方面具有明显的.优越性，我们国家规定了必须招标的建设工程项目范围，而在此范围之外的项目是否招标，业主可以自愿选择。（1）招标的条件按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续。工程资金或者资金来源已经落实。有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料。法律、法规、规章规定的其他条件:（2）招标的方式公开招标公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其

24、他组织投标。邀请招标邀请招标是指招标人用投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（3）招标的程序建设工程施工招标程序主要是指招标工作在时间和空间上应遵循的先后顺序，建设工程施工公开招标工作程序见附录1所示。邀请招标程序可参照公开招标程序进行。2. 招标文件的编制建设工程招标文件是建设工程招标投标活动中最重要的法律文件，它不仅规定了完整的招标程序，而且还提出了各项技术标准和交易条件，拟列了合同的主要条款。招标文件是评标委员会评审的依据，也是签订合同的基础，同时也是投标人编制投标文件的重要依据。 投标须知投标须知是投标人的投标指南，分为投标须知前附表和投标须知正文两部分。合同条件及合同协议

25、条款招标文件中的合同条件，是招标人与中标人签订合同的基础，是对双方权利义务的约定，合同条件是否完善、公平，将影响合同内容的正常履行。为了方便招标人和中标人签订合同，目前国际上和国内都制订有相关的合同条件标准模式，我国的合同条款分为三部分：协议书、通用条款、专用条款。合同格式合同格式是指指招标人在招标文件中拟定好的合同具体格式，在定标后由招标人与中标人达成一致协议后签署。招标文件中的合同格式，主要有合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式等。 技术规范招标文件中的技术规范，主要包括工程现场的自然条件、施工条件及工程施工技术要求和采用的技术规范。投标书及投标书附录为了便

26、于投标书的评比和比较，要求投标文件的内容按一定的顺序、一定的格式进行编写。招标人在招标文件中，要对投标文件提出明确的要求，并拟定一套编制投标文件的参考格式，供投标人投标时填写。投标文件的参考格式，主要有投标书及投标书附录、法定代表人资格证明书、授权委托书等。工程量清单与报价表工程量清单所列工程量系按招标单位估算和临时作为投标单位共同报价的基础而用的，付款以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量由承包单位计量，并由监理工程师核准。工程量清单保价表是招标人在招标文件中提供给投标人，投标人按表中的项目填报每项的价格，按逐项的价格汇总成整个工程的投标报价。辅助资料表辅助资料表是招标人为了进一步了解投标

27、人对工程施工人员、机械和各项工作的安排情况，而须投标人按一定的格式或者具体要求填写或者说明。 图纸图纸是招标文件的重要组成部分，是投标人在拟定施工方案，确定施工方法，计算或者校核工程量，计算投标报价不可缺少的资料。招标人应对其所提供的图纸资料的正确性负责。3.招标标底的内容及编制要求（）招标标底的主要内容：标底的综合编制说明。标底报审表、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采用固定价格工程的风险系数测算明细等。主要材料用量。标底附件。 （）招标标底的编制要求招标标底编制是一项技术性、政策性很强的经济活动，目前我国对标底的编制采用严格的资质管理，只有具备相

28、应的资质才可以编制标底。如果招标人有编制标底的资质，招标人可以自行编制标底，否则应委托具有编制标底资质的社会中介机构代为编制。4.建设工程招标评标定标办法的编制建设工程招标过程中，评标定标是一个非常核心的环节，在评标定标过程中一般应确定以下几个方面的内容：组建评标定标组织；确定评标定标活动的原则和程序；制定评标定标的具体办法等。（1）建设工程评标定标（评标）的程序建设工程评标定标过程分两个阶段进行，第一阶段为评标的准备与初步评审，第二阶段为详细评审。（2）建设工程评标的具体方法建设工程评标方法有许多种，我国目前常用的评标办法有经评审的最低投标价法、综合评估法等，根据评标办法中设立的评价指标，可

29、以对其进行定性评价、定量评价，或者定性和定量相结合进行评价。为了避免主观因素造成评价的差异，一般应考虑对指标的评价采用定量的方法进行评价。（三）投标1. 投标的一般程序建设工程投标是建设工程招标投标活动中投标人的一项重要活动，也是建筑业企业取得承包合同的主要途径，建设工程的投标工作程序。2. 投标策略与技巧（1）建设工程投标策略知彼知己，把握情势 工程合同 篇5 发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据(中华人民共和国合同法)，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)(建设工程施工合同示范文本

30、)，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：第二条、 工程地点：第三条、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程

31、部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分

32、清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款xx元。第五条、付款方式：(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双

33、方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由

34、甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各

35、种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工

36、伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方按(城市档案管理规定)做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条、注意事项；1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因

37、所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人代表签名： 法人代表

38、签名：委托代理人签名： 委托代理人签名：合同签定日期： 年 月 日合同签定地点： 工程合同 篇6 业主单位(甲方)：施工单位(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，我公司施工的云松学校改造加固等工程补充增加 “普通转角楼梯”部分，增加工程量详见清单。第一条 增加工程合同工程范围学生宿舍6楼防水。第二条 增加工程合同工期合同工期： 7 个日历天。第三条 质量标准 质量等级：按国家验收标准合格。第四条 增加工程合同价款金额(大写)：人民币 叁万壹仟叁佰陆拾肆圆陆角整(小写)：￥： 356664.60(元)。第七条：双方责任。

39、甲方责任：1、提供工人临时休息场地、工程用水、电、工具存放处;2、派人员验收及检查工程质量;3、按合同规定支付工程费用;乙方责任：包工包料、包工具包税收，施工清单中的内容;施工须保证质量，保证施工验收。按甲方要求施工。在施工过程中注意节约材料，保证施工质量。每天收工后要清理现场工具及残留的材料，保证办公室内现场清洁干净。按质、按量完成工程。因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。如协商不成，可向合同管理部门及法院提起诉讼。8、施工过程中乙方必须保证工人安全，甲方可以配合乙方完成安全防护，施工中由于乙方原因造成的任何安全责任甲方不负责。第八

40、条：付款方式。合同经双方签字生效，工程完毕并经甲方验收合格后，支付工程款至100%。在保修期内如果发生一切因施工原因的质量问题，在接到甲方通知后二天之内必须派施工人员进行维修，如果超过二天，乙方未派人员维修，甲方有权请其它施工人员进行维修，一切维修费用由乙方支付，。(其中包括：工人工资、保险费、工具折旧、管理酬金等费用)。第九条：本合同补充协议一式二份，甲乙双方各持一份份。合同自双方签字盖章之日起生效使用，后至甲方付清工程款项后失效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人或委托代理人： 法人或委托代理人：电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日 工程合同 篇7 出租方：承租方：根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权力和义务，经双方协商同意，特签订本合同。第一条、 出租方将 出租给承租方使用，以满足承租方工程需要。第二条、 租用期限：租赁期限暂定为 个月，出租方从 年 月 日起将设备出租给承租方使用，至 年 月 日收回。第三条、 租金计费方式，交纳方法及结算方式。一、租金的计费方式：按月租：每月租金 元（大写： ）；二、租金交纳办法：1、承租方在机械进场前应先行交纳 天的租金，计人民币 元（大写： ）。2、为保证本合同顺利履行，承租方应在本合同签订