劳务施工合同范本

1、.劳务施工合同发包人（甲方）： 承包人（乙方）：江西帝威建设工程有限公司开户行：银行账号：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点： 工程内容：第二条 工程承包范围承包范围：招标约定的全部内容（详见设计施工图纸和工程量清单内容、含工程变更内容），单包清工。第三条 合同工期计划开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。第四条 工程质

2、量标准及要求严格按设计图纸和有关建筑工程相关施工规范以及有关标准进行施工、检验、评定和验收，验收本工程要求达到 合格 标准。1、本合同签订后，如果乙方中途退场，甲方有权拒付工程进度款，并且乙方还要承担因此造成的一切经济损失。若乙方安全、质量、工期达不到要求，拒不服从管理，甲方有权将乙方清理出场并向乙方发起诉讼追缴损失。2、本工程乙方必须自己施工管理，严禁转包，若经甲方发现罚款拾万元，并追究责任，必要时甲方有权解除合同。严禁使用童工与其他不能正常发挥自己劳动力的工作人员，对特种作业的工作人员必须持证上岗，必须做好安全自我保护，严禁违章作业。如有违规者，根据情节的轻重，每次罚款人民币500元至50

3、00元。3、甲方向乙方提供施工图纸一套，乙方必须仔细阅读施工图纸，按图施工，不准偷工减料，不准擅自施工，不准敷衍了事，发现问题马上提出，要随时与甲方的工作人员保持联系协商解决后方可施工，要密切配合甲方的施工、管理、技术、质安等相关部门的安排和协调工作，搞好和谐的工作关系。4、本工程的施工中，如遇某项工种需要二次或三次才能完成的工作，每做完一道工序前，乙方应提前通知甲方验收。否则，所产生的一切损失均由乙方自行负责。5、乙方在施工中，如果达不到质量、进度、安全要求的，甲方通知乙方在一定的时间内整改，在指定的时间内仍达不到要求的，甲方有权责令乙方出场，并没收履约保证金、工程量余款作为补偿后来施工者。

4、如甲方原因造成停工、停建的，乙方一切费用损失均由甲方负责。6、乙方必须要配备现场负责人配合甲方的工作人员一起施工。7、因乙方原因未能按甲方要求时间按时竣工的，属乙方违约。8、工程施工过程中，乙方如发生如下情况，甲方有权终止合同，乙方承担因此造成的一切经济损失。（1）乙方以各种借口中途要求退场。（2）工程质量或进度不能到达要求，甲方多次要求整改仍不能满足要求。（3）总工期或各阶段工程与本合同约定工期滞后10天以上，并不按甲方要求增加劳动力。（4）乙方未处理好农民之间的雇佣关系发生纠纷或不按时支付农民工资，造成聚众到建设单位或甲方工地、办公点闹事。9、当乙方不能满足工程进度、质量要求时，甲方有权对

5、合同的乙方工程承包范围的工作内容进行调整，乙方必须配合甲方进行平稳的工程移交工作，先退场后结算，否则甲方有权不予结算。第五条 合同价款（劳务款）金额（大写）： （人民币）￥： 元第六条 承诺发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹建工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。第七条 安全事故与保险1、乙方必须严格按照国家及地方有关安全生产的法

6、律、法规及安全操作规程施工，脚手架、安全网的搭设达到国家安全操作规程及当地安监站的要求，对进入工地的施工人员进行安全教育及安全交底，确保安全生产。2、乙方在施工前，甲方应为施工现场的施工作业人员办理保险，直到工程第八条 合同解除1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可解除合同。2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，一放就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作。按照要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完成工作劳务报酬。3、以乙方原因不能履行合同，造成合同解除，对乙方已完成工程量，并经验收合格，结算完成量的50%工程款，对

7、验收不合格的工程量，不给予工程款，并视给项目部造成的损失大小给予赔偿。第九条 合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十条 其他事项1、甲方有权查验乙方劳务资质、营业执照、开户许可证等相关文件，乙方应积极配合并提供复印件给甲方存档。2、乙方承包工程不得转包。3、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其他范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。4、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方及项目部对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲

8、方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。5、因停水、停电、项目部机械设备故障以及材料供应不及时等由项目部原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其他工序的工作，经项目部确认后按实际时间顺延工期。6、所有劳保费用包含在包干单价中，乙方须随时做好雨天施工的准备，小雨天气必须组织施工。乙方应自行配备雨天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品，搞好防寒和防暑工作。7、生活区管理制度 1）乙方带领工人积极配合甲方劳务管理工作，做好进场信息登记，遵守住宿秩序，发现漏登处以每人每次50元。2）为了生命财产安全，消除火灾隐患，生活区员工不准以任何方式为由做饭烧水，严禁乱搭乱接电线，用大功率电器设备，如发现一次处200至500元罚款，多次不改者立即清退。8、本合同如有未尽事宜，由双方协商一致后另签补充协议。第十一条 争议甲、乙双方在履行合同时发生争议，可自行协商解决，协商不成双方约定 提交工程所在地人民法院裁决。第十