招投标与合同管理试题(全)

1、工程招投标及合同管理一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员3、下列财产中，（ A ）不得抵押。A、土地所有权 B 土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。A、2 B、3 C、5 D、75、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解调解仲裁诉讼 B、调解和解仲裁诉

2、讼C、和解调解诉讼仲裁 D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以

3、书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、

4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分

5、包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D 经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A

6、）A业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同 B 从合同 C独立合同 D 无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A按裁决自觉执行 B 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D 向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A额外服务 B 附加服务 C 延长服务 D 非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A）的选择。A能力 B 报价 C 信誉 D 经济实力22、中标的承包商将

7、由（B）决定。A评标委员会 B 业主 C上级行政主管部门 D 监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。A建设单位 B 设计单位 C施工单位 D设备供应单位24、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。A只限承包商向业主索赔 B 业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A )为准。A. 招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解

8、释C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件28、下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈31、施工合同通用条款

9、规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发

10、接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D设计单位38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。A 固定价格合同 B可调整价格合同 C 固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同39、在进度控制中，（B ）不属工程师的

11、任务。A 督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请C 协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收41、工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天 B 21天 C 30 天 D 35 天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时C、双

12、方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（ A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15 天 B、21天 C、30天 D、35天47、下列说法不正确的是（C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项

13、是（D ）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ C ）。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包、商实际投入成本的增加，应由（ A）给予补偿。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商二、多选题1、必须进行招标的项目包括（ CDE ）。A 私人投资的高级别墅 B

14、、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ AD ）。A、需经工程师确认后才能执行 B、采用改进措施后，必须顺延工期C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、

15、施工合同文件中的说法中，正确的有（ BCD ）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ABCDE ）。A、选择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同 D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（ CE ）。A、综合索赔 B、单项索赔 C、工

16、期索赔D、合同内索赔 E、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于(BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更

17、E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8 小时9、在施工合同中，(A B C D E )等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续 C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备，( ABDE)等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为( BCE )。A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力

18、D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括(BD )。A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( CE)发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为( CDE )等。A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( ADE )。A.申请验收 B.

19、组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）A 投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D投标人不参加开标会议的标书E 未按招标文件的内容要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书20、合同法律关系的构成要素有( ABC)A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务22、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ABD ）。A、监理合同可以是个人 B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序 D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质三

20、、判断改错题1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ × ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100 万元，甲应预付定金30 万元。（ × ）30 万改为20 万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× ）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（× ）以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）

21、7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28 天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（ ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准

22、工程分包（ ）。15、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）16、工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（× ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2 年。（ ）2

23、2、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（ × ）实践改为诺成。27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（× ）口头改为书面。28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（ ）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ ）一、 选择题1. 投投标过程中，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标

24、方案等（A）进行谈判A. 实质性内容 B非实质性内容 C材料价格 D施工计划2. 任何一个项目的投标都是一个系统工程，必须遵循一定的程序，在确定投标文件后接下来要（ABD）。A. 调查投标环境 B确定投标策略 C办理资格审查 D进行投标计算3. 依据担保法的规定（ACE）不能作为保证合同的保证人。A. 幼儿园 B银行 C学校 D企业 E医院4. 可以是第三人做出担保的方式有（ABC）。A. 保证 B抵押 C质押 D留置 E定金5. 如果（CD）履行过程中发生债权、债权人有权行使留置。A. 买卖合同 B保险合同 C运输合同 D加工承揽合同 E施工合同6. 担保方式中保证要求（B）订立书面保证合同

25、。A. 债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人二、 判断题1. 合同一方以缔结合同为目的向对方提出合同条件，希望对方接受的意识表示是承诺。（X）2. 在通用合同条件的措辞中，专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整。（）3. 招标是要约邀请，投标是承诺。（X）4. 在FIDIC施工合同条件下的缺陷通知期指的是：承包商的施工期。（X）5. 合同法律关系的客体是指：行为、物、智力成果即标的（如800万元）。（）6. 对关系社会公共利益、公共安全的基础设施或公用事业及国家投资及融资的项目只要单位合同估价达200万元以上或设备材料单项合同估

26、价在100万元以上者均必经招标。（）7. FIDIC合同条件的通用条件可以变动，工程项目只要是土木工程施工都可适用。（X）8. 在FIDIC施工合同条件下的缺陷通知期是指工程保修期。（）9. 招标的三个原则是开标活动公开、评标活动公开、定标活动公开。（X）10. 采用邀请招标应向3家以上具有承担招标项目能力资信好的特定法人或组织发出邀请。（）11. FIDIC通用条件可以大致分为涉及权利和义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度控制和质量控制的条款。（）12. 合同所确定的是法律关系体现缔约自愿原则、合约自治原则、利益自我约束原则。（）13. 国内现行合同一般的解释顺序为：协议、中标通知书

27、、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准、规范及技术文件、附件。（）14. 在进度控制中，工程一般分为三个阶段，即：施工阶段、验收阶段和维修阶段。（）三、 单选题（共10题每题2分）1. 合同法律关系的客体是指（D）。A. 合同的当事人 B合同双方的权利 C合同双方的义务 D合同的标的2. 业主在（B）合同中承担的风险最小？A. 可调总价 B固定总价 C固定单价 D成本加酬金3. FIDIC合同条件中规定，指定分包商是指承担部分施工任务的单位，他是（A）A. 由业主选定，与承包商签订合同； B由承包商选定，与业主签订合同；C由承包商选定，与承包商签约报业主备案； D由工程师选定，与业主签订合

28、同。4. 投标保证金一般不得超过投标总价的（B），最高不得超过（）万元人民币。A. 1%、80 B 2%、80 C 1%、100 D 2%、1005. 投标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）之日内按招标文件和中标文件订立书面合同。A. 20 B 30 C 40 D 606. 根据FIDIC合同条件的规定，在收到工程师的最终支付证书后，业主应在（B）天内向承包商支付工程款。A. 14 B 28 C 56 D 847. 合同谈判结束，此时（A）应及时准备和递交履约保函，准备正式签署承包合同。A. 投标人 B招标人 C担保人 D招标人和投标人8. FIDIC合同条件规定，从开工后第1个月支付

29、工程款开始，扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主（B）。A. 不返还 B返还一半 C全部返还 D返还本息209. 一个工程编制的标底（A）A. 只能一个 B两个 C 3个 D允许多个四、 多选题1. 违反招投标法的民事责任有（ABCD）。A. 中标无效 B履约保证金不退还 C转让和分包无效 D承担赔偿责任2. 依据合同文本的规定不可抗力下，承包人应承担的风险有：（BC）A. 运到工地待安装之设备损坏； B承包人机械设备损坏；B. 施工人员的伤亡费用； C工程所需之修复费用。3. 各种索赔事件中，要特别对（ABD）及时办理签证手续。A. 隐蔽工程 B挖土工程 C门窗工程 D埋深工程4. 工期

30、索赔的计算主要有哪两种。（AD）A. 网络分析法 B决策树法 C价值工程法 D比例分析法5. 发生工期索赔的主要原因有（ACD）。？A. 业主违约 B设计单位破产 C工程变更 D不可预见事件6. FIDIC施工合同条件规定：合同文件组成部分包括（ABCE）。A. 规范 B图纸 C资料表 D投标保函 E中标函7. 索赔费用的计算法有：（ABC）A. 分项法 B总费用法 C修正总费用法 D包干法。程招投标与合同管理试题库一、单项选择题1、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则-（ C ） A、允许投标单位补充填写 B、视为废标

31、C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书 2、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是-（ D ） A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担 C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担 3、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。 A、256 B、4 C、8 D、6 4、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励

32、承包人降低工程成本的是-（ D ） A、成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价 C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价 5、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-（ B ） A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适 6、建设工程施工合同（示范文本）中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ） A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用 7、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价

33、款的报告，经工程师确认后调整合同价款。 A.7天 B.14天 C.15天 D.28天 8、根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。 A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时 12按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ C ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。 A、10% B、15% C、3%5% D、30% 13、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ C ） A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位 16、对工程招投标

34、来说，（ B ）。 A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺 C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺 17、根据我国建筑法规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（ B ）内开工。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月 18、下列不能构成索赔原因的是-（ D ） A、当事人违约 B、合同缺陷 C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更 19、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件 20、无效合同从（ B ）

35、之日起无法律效力。A.被发现无效 B.合同订立 C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效 21、按照07版施工标准招标文件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ D ）。 A.14天内 B.15天内 C.28天内 D.42天内 22实行工程量清单报价宜采用A合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。 A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价格 23在约定风险范围时，C不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。 、自然灾害 B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D.政策性调整 24发包人要求承包人完成的合同外发生

36、的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ D ）计价。 A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目 27 施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（ A ）承担。 建设单位 建设单位、承包商 承包商 工程设计单位 29 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( A )进行。 A 同一时间公开 B 单独确定时间公开 C 同一时间秘密 D 一定时间内公开 30 在合同解释中优先于其他文件的是( D )。 A 双方往来函件 B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件 C 合同价格条款 D 合同补遗或合同谈判纪要

37、 31 招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是( C )。 A 招标人只通知一部分投标人参加开标 B 开标地点应当为招标人与投标人商定的地点 C 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加 D 招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行 32 关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是（ A ）。 A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议 B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉 D 当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉 34、根据中华人民共和国招标投标法，招标在实质上是一

38、种（ A ）。 、要约邀请 B、要约 、承诺 、以上均对 35、政府投资大、中型和限额以下的工程项目，必须采用( B )招标方式。 A、邀请招标 B、公开招标 C、直接确定 D、以上方式均可 36、下列事项中,费用索赔不成立的是( B )。 A、设计单位未及时供应施工图纸 B、施工单位施工机械损坏 C、业主原因要求暂停全部项目施工 D、因设计变更而导致工程内容增加 38、工程造价咨询单位取得乙级证书（ C ）年后，达到甲级标准的，可以申请晋级。 A、1 B、2 C、3 D、5 40 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（ D ） 协议书通用条款专用条款工程通知单 图纸专用条款通用条款中标通知书

39、工程报价单专用条款通用条款技术规范 协议书投标书专用条款通用条款 41 在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前( B )内预付工程备料款。 A 10天 B 7天 C 15天 D20天 45 "建设工程施工合同(示范文本)"有三个附件，下列( C )不是附件的组成部分。 A 承包人承揽工程项目一览表 B 发包人供应材料设备一览表 C 工程量清单 D 工程质量保修书 46 投标文件出现下列( B )情况时，评标委员会不能轻易按废标处理。 A 联合体投标未附联合体各方共同协议 B 投标报价有矛盾，且可能会高于成本价 C 未按招标文件规定要求

40、提交保证金 D 无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章 50从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门（ B ）并颁发资格证书。 A 审批 B 注册 C 登记 D 备案 二、多项选择题1、下列说法错误的是-（ BD ） A、施工中发包人如需对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人 B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利 C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更 E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸

41、属于工程变更 31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。 A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸 33、 FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 46、确定中标人后（ A）内，招标人

42、应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A、15天 B、21天 C、30天 D、35天 47、下列说法不正确的是（C ）。 A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。 B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。 C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。 D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。 二、多选题9、在施工合同中，(A B C D E )等工作应由发包人完成。 A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批

43、准手续 C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表 一、单项选择题1、中华人民共和国招投标法于（ D ）起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ D ）。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间

44、应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中，成员人数为（ C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（ ）。A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求（ A ）要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的（ C ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ C ）人民币以上的，必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、20

45、0万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，（ D ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（ B ）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其

46、他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、 四 D、五 12、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ B ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、10 B、15 C、20 D、30 13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（ A ）。 A、 2900万元，3000万元 B、 2900万元，2900万元 C、 3100万元，3000万元 D、 3100万元，2900万元 15、“评标价”是指（ D ）。

47、A、 标底价格 B、 预算价格 C、 投标报价 D、 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ D ）。 A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元 17、下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（ C ）。 A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人

48、，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ A ）。 A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商

49、可以提出索赔。这种索赔属于（ C ）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 20、开标时间应为（ B ）。 A、任一时间 B、投标截止时间 C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的15日内 二、多项选择题1、我国招投标法规定，招投标活动应当遵循（ ABCD ）的原则。 A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用 E、平等 2、我国招投标法规定，开标时由（ CE ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。 A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构 3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ ACE ）等

50、原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A、 发包人未按约定提供施工场地 B、 分包人对承包人的施工干扰 C、 设计变更 D、 承包人的主要施工机械出现故障 E、 发生不可抗力 4、招标投标法规定，投标文件（ BD ）的投标人应确定为中标人。 A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低 D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高 5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（ BCD ）。 A、总承包单位

51、可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任 6、投标单位在下列（ ABE ）情况，将被没收投标保证金。 A、投标有效期内撤回其投标文件 B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后 D、领取招标文件，但未参加投标的 E、中标单位未在规定期限内签订合同的 7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ ADE ）。 A、合同内索

52、赔 B、工期索赔 C、费用索赔 D、合同外索赔 E、道义索赔 8、下列（ ADE ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。 A、涉及国家秘密 B、使用国际组织或者外国援助资金的项目 C、国家特许的融资项目 D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 9、采用公开招标方式，( CE )等都应当公开。 A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序 D、评标的标准 E、中标的结果 三、判断题1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。（ X ） 2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。（ X ） 3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（ X ） 4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（ ） 5、要约通知发出后即生效。（ X